Resoluciones de Alcaldía – 2009

# Descripción PDF
N° 001 AUTORIZAR la Apertura de la Ejecución del Presupuesto Institucional de Ingresos vigente para el Año Fiscal 2009, hasta por un monto de S/. 181’607,041.00 (Ciento Ochenta y un millones Seiscientos siete mil cuarenta y uno) Nuevos soles. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 002 APROBAR el Calendario de Compromisos del Primer Trimestre Mensualizado de los meses de Enero, Febrero y Marzo del Año Fiscal 2009, en los montos que se detallan en el Anexo 01 de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 003 DESIGNAR al Ingeniero Alvaro Horacio Florez Boza, para que desempeñe el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate, a partir del 15 de enero del año en curso, con todas las facultades inherentes establecidas por Ley y normatividad interna. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 004 AUTORIZAR en vía de regularización al Gerente Municipal Ing. Cesar Arturo Camacho Galdos, a efecto de que proceda a la contratación temporal de personal en lo que fuere indispensable para el normal desarrollo de las actividades de la Municipalidad Distrital de Echarate, con un periodo de vigencia del 05 de enero del 2009 al 28 de febrero del 2009, para cuyo fin, deberá recurrirse al personal requerido para el Ejercicio Presupuestal 2009 presentado por los Jefes de Área ante la Unidad de Personal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 005 DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación de fecha 25 de noviembre del 2008, interpuesto por la Señora Gregaria Aguirre Chutas, contra la Resolución de Gerencia Nº 243-2008-GM-MDE/LC, que declara Improcedente la Solicitud presentada por la Señora Gregaria Aguirre Chutas, sobre Reconsideración en el Cuadro de Asignación Personal – CAP y el Presupuesto Analítico de Personal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 006 MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 003-2009-A-MDE/LC, de fecha 07 de enero del 2009, en el extremo que el Ingeniero Alvaro Horacio Flores Boza, desempeñará el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate, a partir del 01 de febrero del año en curso, con todas las facultades Inherentes establecidos por Ley y normatividad interna. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 007 RECONOCER a los docentes por el tiempo laborado, los mismos que van detallados en el cuadro adjunto; por la labor desarrollada durante el año 2008, en calidad de Docente de Apoyo en las diferentes Instituciones Educativas en todo el ámbito del Distrito de Echarate, con el mismo que tiene el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 008 MODIFICAR la Resolución de Alcaldía Nº 003-2009-A-MDE/LC, de fecha 07 de enero del 2009, en el extremo que el Ingeniero Alvaro Horacio Florez Boza, desempeñará el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate, a partir del 01 de febrero del año en curso, con todas las facultades inherentes establecidas por Ley y normatividad interna. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 009 APROBAR el Plan Anual de Trabajo del año 2009, de la Oficina de Archivo Central de la Municipalidad Distrital de Echarate, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 010 ACEPTAR la renuncia del Ingeniero Cesar Arturo Garnacha Galdos, al cargo de la Gerencia General de la Municipalidad Distrital de Echarate, disponiendo cesar en sus funciones el día 31 de enero del 2009; por tanto, el proceso de transferencia de cargo deberá culminar el día 31 de enero del 2009, pudiendo ampliarse el periodo de la entrega de cargo, por un periodo razonable y prudencial, de acuerdo a la circunstancias que lo ameriten. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 011 APROBAR el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Echarate, provincia de la Convención, departamento y Región del Cusco, para el año Fiscal 2009, contenido en el Informe N’ 0012-2009-UL-GA-MDE/LC, que cuenta con 12 folios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 012 CONFORMAR la Comisión de Recepción de cargo de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que será conformada por los siguientes funcionarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 013 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Ítem 6, del Proceso de Licitación Pública, por Subasta Inversa Presencial Nº 033-2008-CE-MDE/LC, por la causal que prescinde de la forma prescrita por la normatividad aplicable, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de Calificación y Evaluación de Propuestas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 014 APROBAR la asignación de viáticos para el personal profesional – técnico de la Dirección de Defensa Nacional que se detalla. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 015 Declarar INFUNDADA el escrito de Queja por defectos en la tramitación, formulado por el Regidor Blasco A. Centeno Catalán, ingresado en Mesa de Parte con el Registro N° 463. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 016 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Ítems I del Proceso de Selección Licitación Pública Nº 030-2008-CEP-MDE/LC, por la causal que prescinde de la forma prescrita por la normatividad aplicable, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de la Calificación Técnica. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 017 APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL Y DERIVADOS APICOLAS EN 05 COMUNIDADES DE LA MICROCUENCA ICHIQUIATO – PALMA REAL»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Resumen del Presupuesto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución Física Financiera del Proyecto, Cronograma de Adquisición de Insumos y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 018 DELEGAR las atribuciones políticas de Alcaldía, a favor del Regidor DAVID MODESTO MEDINA ESPINOZA, desde el día 02 de febrero del 2009 al 04 de febrero del 2009, recomendando ejercer las atribuciones encomendadas con responsabilidad. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 019 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACION CABINAS DE INTERNET PALMA REAL»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Nombre del Proyecto, Aspectos Generales del Proyecto, Accesibilidad, Beneficiarios, Antecedentes, Sostenibilidad del Proyecto, Objetivos del Proyecto, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Presupuesto y Duración del Proyecto, Conclusiones y Recomendaciones, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Costos y Presupuesto, Anexos y Planos del Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 020 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE ALTO CIRIALO – NUEVO PARAISO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Estudios Topográficos, Estudio de Geología y Geotecnia, Estudios de hidrología Drenaje y Obras de Arte, Metrados, Presupuesto, Presupuesto Analítico, Gastos Generales, Gastos de Supervisión, Gastos de Liquidación de Obra, costo Directo, Presupuesto de Costo Directo por Partidas. Relación de Insumos, Costos Unitarios, Especificaciones Técnicas, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma de Desembolso, Estudio de Impacto Ambiental, Panel Fotográfico, y Planos Diversos y el Segundo que contiene el Informe Técnico del Estudio de Suelos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 021 APROBAR el Expediente Técnico- «CONSTRUCCIÓN CARRETERA KEPASHIATO-ALTO UNION», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el Primero que contiene: Presentación, Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Cálculos y Otros, Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico por Partidas Genéricas y Especificas, Formula Polinómica, Conclusiones y Recomendaciones, Cronograma de Ejecución Física Gant – Pert CPM, Programación de Recursos, Anexos y el Segundo que contiene Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 022 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACION DE CABINAS DE INTERNET EN LA COMUNIDAD DE IVOCHOTE»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Nombre del Proyecto, Aspectos Generales del Proyecto, Accesibilidad, Beneficiarios, Antecedentes, Sostenibilidad del Proyecto, Objetivos del Proyecto, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Presupuesto y Duración del Proyecto, Conclusiones y Recomendaciones, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Costos y Presupuesto, Anexos y Planos del Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 023 APROBAR EN VIA DE REGULARIZACION LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO de la Obra de Mantenimiento Vivienda del Maestro I.E. 50756 San Antonio, por la suma de S/. 84,071.81 Nuevos Soles y con un plazo de Ejecución de 120 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 024 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA CENTRO POBLADO DE PALMA REAL», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de tres (3) Tomos, el Primero que contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculo, Estudios de Impacto Ambiental, Presupuesto Base de Obra, Listado de Materiales, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, Cronograma de Desembolsos, Análisis de Gastos Generales, Formula Polinómica, Análisis de Costos Unitarios, Planilla de Metrados, Panel Fotográfico, Anexos, el Segundo Tomo contiene: Levantamiento de Observaciones y el Tercero que contiene Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 025 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCIÓN CARRETERA ABRA LLAVERO CCASA – CHAPO SANATARIATO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el primero que contiene: Introducción, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Relación de Metrados de Obra, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios e Insumos, Formula Polinómica, Presupuesto Analítico de Obra, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio Hidrológico, Estudio Geológico, Estudio de Señalización y Seguridad Vial, Cronograma de Adquisición de Materiales y Desembolsos, Diagrama Pert-CPM GANTI, Panel Fotográfico, y el Segundo tomo que contiene Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 026 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO de la Obra: «Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Palma Real» por 114 Días Calendarios, siendo el Plazo de Ejecución original por 75 días Calendario; y con la nueva Ampliación de Plazo será de 189 días Calendarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 027 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO de la Obra: «Construcción y Mejoramiento Sistema Saneamiento Básico Palosantuyoc» por 23 Días Calendarios, siendo el Plazo de Ejecución original por 120 días Calendario; y con la nueva Ampliación de Plazo será de 143 días Calendarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 028 Que, en su Informe No. 003-2009-JFA-ODPR-MDE, de fecha 14 de Enero del 2009, el Coordinador de Supervisión, alcanza los Informes que sustenta la Ampliación de Plazo de la Obra: «Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral Yomentoato»; por 115 Dias Calendarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 029 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO de la Obra: «Mantenimiento Institución Educativa No. 50300 Palma Real» por 100 Días Calendarios, siendo el Plazo de Ejecución original por 54 días Calendario; y con la nueva Ampliación de Plazo será de 154 días Calendarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 030 APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL BARBACUCHAYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Diseño de Ingeniería, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio Hidrológico, Estudio Geotécnico, Metrados, Cálculos de Rendimientos de Transporte de Materiales, Presupuesto Analítico, Análisis de Precios Unitarios, Relación de insumos, Formula Polinómica, Especificaciones Técnicas, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma de Recursos, Fotografías y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 031 APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCIÓN CARRETERA CEGAKIATO – NUEVO AMANECER (5.00 Km)», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el Primero que contiene: Presentación, Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Cálculos y Otros, Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analíticopor Partidas Genéricas y Especificas, Formula polinómica, Conclusiones y Recomendaciones, Cronograma de Ejecución Física Gant – Pert CPM, Programación de Recursos, Anexos y el Segundo que contiene Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 032 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION CARRETERA AL TO KEPASHIATO – LIBERTADORES (5. 692KM) «; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el primero que contiene: Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Cálculos y Otros, Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, por Partidas Genéricas y Especificas, Formula polinómica, Conclusiones y Recomendaciones, Cronograma de Ejecución de Física, Gant – Pert CPM, Programación de Recursos, Anexos, y el Segundo que contiene Planos del Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 033 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CRFA RICCHARY HUAYNA- MUJERES» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Generalidades, Memoria Descriptiva, -Estudio Base, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra, Anexos y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 034 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 2, 000. 00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles), a favor de los Estudiantes Becados, monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente Resolución, debiendo de realizar la entrega de dicho apoyo al Regidor David Modesto Medina Espinoza. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 035 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 380. 00 (Trescientos Ochenta con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Compañía de Bomberos Voluntarios «Carlos Vidal Bergeor» Echarate No. 95, representado por el Señor Vicente Montufar Lozano, monto que será destinado para los fines expuestos en el segundo párrafo del considerando de la presente Resolución. Se adjunta a la presente la factura No. 000286. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 036 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 1,540. 00 (Un Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles), a favor de las organizadoras del Curso Taller de Empoderamiento de la Mujer, monto deberá ser el mismo que deberá ser cancelados a nombre de la Señora Rita Huaracha Diaz. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 037 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALON COMUNAL KINKURI» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Nombre del Proyecto, Beneficiarios, Antecedentes, Objetivos y Metas, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Accesibilidad, Presupuesto y Duración del Proyecto, Justificación, Estudio Base, Descripción del Proyecto, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra. Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Relación de Insumos, Análisis de Precios Unitarios, Cronograma Avance Físico de Obra y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 038 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA COCABAMBILLA – TANCAYOC» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 039 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA COCHAPAMPA ALTA Y COCHAPAMPA BAJA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos Y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 040 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA PARADERO ESPERANZA- AL TO DELICIAS» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convencen, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 041 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SAN MIGUEL PLAYA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 042 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA PAPELPATA – ALTO URUSAYHUA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Análisis Gastos Generales y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 043 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SAN AGUSTIN PARADERO – OROYA BALSEADERO» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 044 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SIETE TINAJAS PARTE ALTA – PARTE BAJA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos y Anexos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 045 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SAN MIGUEL – RESERVORIO – LIMONCHAYOC» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 046 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE PUENTE PASARELA CAPILLA LUZ 12.00» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Presupuesto, Metrados, Costo Directo, Gastos Generales, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas del Proyecto, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 047 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE PUENTE PASARELA TUNKICHACA LUZ 8.00» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Presupuesto, Metrados, Costo Directo, Gastos Generales, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas del Proyecto, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 049 APROBAR el Programa Vacaciones Útiles Culturales, Artísticas y Deportivas 2009; el mismo que tiene el siguiente presupuesto S/. 68, 790. 00 Nuevos Soles, para la Adquisición de Materiales de Escritorio y el pago de docentes, con cargo al Siguiente Proyecto Fortalecimiento a los Educandos de la Educación Básica para Menores, para el desarrollo de capacidades en el Distrito de Echarate – Provincia de la Convención – Región Cusco, con Secuencia Funcional 0406; consistentes en lo siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 050 FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, tal como señala en el anexo N’ 03/GI. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 051 DELEGAR todas las atribuciones del Alcalde y/o Titular de la Entidad que confiere el Decreto Legislativo N’ 1017, Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo N’ 184-2008-EF, políticas de Alcaldía, a favor del Gerente Municipal Ingeniero Alvaro Horacio Flores Boza, que incluye la suscripción de los contratos, adendas, y demás derivados de los procesos de selección; con excepción de las aprobaciones de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, y otros supuestos que establezca el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, recomendado ejercer las atribuciones encomendadas con responsabilidad. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 052 DELEGAR al Gerente Municipal Ingeniero Alvaro Horacio Flores Boza, las facultades administrativas para: que pueda atender lodo lo relacionado a aspectos laborales de los trabajadores de ésta Municipalidad, entre éstas: contratar, cesar, sancionar, suspender, en observancia del Decreto Legislativo N’ 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento Decreto Supremo N’ 005-90-PCM, y demás normas aplicables, esta delegación de facultades incluye la suscripción de contratos laborales y administrativos de servicios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 053 DELEGAR al Gerente Municipal Ingeniero Alvaro Horacio Flores Boza, las facultades administrativas para que pueda emitir Resoluciones en materia de Habilitaciones y otros que genere egreso de dinero en el Sistema Integrado de Administración Financiera conforme a Ley, recomendado ejercer las facultades delegadas con responsabilidad. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 054 Declarar la NULIDAD DE OFICIO el otorgamiento de la Buena Pro y el Proceso de Selección Licitación Pública Nº 031-2008-CEP-MDE/LC, por la causal de haber sido dictado por órgano incompetente, retrotrayendo el proceso a la etapa de Conformación del Comité Especial, conforme a los considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 055 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 500. 00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Nueva Luz representado por su Alcalde el señor Colatino Gonzales Vargas, monto que será destinado para los expuestos en el considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 056 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 300. 00 (Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Comunidad Nativa de Campo Verde representado por su Jefe el Señor José Vargas Pereira, identificado con DNI No. 24959835, monto que será destinado para los expuestos en el considerando de la presente Resolución. Se adjunta Boleta de Venta No. 000137, 000140, 000150 y 012247. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 057 DELEGAR las atribuciones políticas de Alcaldía, a favor del Regidor Ingeniero JOSE LUIS MOSCOSO CUSI, desde el día 09 de febrero del 2009 al 11 de febrero del 2009, recomendado ejercer las atribuciones encomendadas con responsabilidad. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 058 ACLARAR la Resolución de Alcaldía Nº 1020-2008-A-MDE/LC, de fecha 29 de diciembre del 2008, tercer considerando (antecedentes) en el numeral 1), ( … ) dice el contratista CONSORCIO ECHARATE, ( ) debe decir … CONSORCIO ECHARATI; asimismo, en el numeral 5 ( … ) dice: CONSORCIO KITENI, debe decir CONSORCIO ECHARATI, por lo demás queda dicha Resolución de Alcaldía. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 059 DECLARAR INFUNDADA la Solicitud de Ampliación de Plazo No. 03 y reconocimiento de Gastos Generales, solicitada por el Contratista CONSORCIO ECHARATI, mediante Carta No. 10-09/CE-RO, de fecha 23 de enero del 2009, derivado del Contrato No. 170-2008-MDE/UL/UC, sobre elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra: Construcción Puente Echarati. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 060 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA BALSEADERO – HUANUMOCCO» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 061 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA SECTOR ACCOPAMPA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados , Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 063 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA ALTO HUAYNAPATA – MESADA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 064 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR KEMALUYOC» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 065 APROBAR el Expediente Técnico de: «MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA CALAMINAYOC»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Diseño Estructural, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma de Recursos, Programación de Obra y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 066 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA CHAHUARES – CARMENCCASA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 067 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA SECTOR – MILAGRUYOC»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Diseño Estructural, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma de Recursos, Programación de Obra y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 068 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA AL TO SAN LORENZO – SAN LORENZO BAJO» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados , Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 069 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA CAMPAMENTO ALTO – PUENTE COCABAMBILLA – MIRAFLORES» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 070 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA ROSASPATA- PALMANAYOC- MIRAFLORES» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 071 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA MIRAFLORES – CARRETERA PRINCIPAL» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 072 APROBAR el expediente Técnico – “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A AGRICULTORES EN EL AMBITO ZONAL PALMA REAL”; de la jurisdicción del Distrito de Echarati, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el primero contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Línea Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución, y el Segundo tomo que contiene Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 073 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE CIRCUNVALACION TINTINIQUIATO MARGEN DERECHA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de tres (3) Tomos, el primero que contiene: Generales, Memoria Descriptiva, Planta General del Proyecto, Conclusiones de Estudios Básicos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Bases para el Cálculo de Precios Unitarios, Valor Referencial, Análisis de Costo Indirecto, Análisis de Costo Directo, Resumen de los Competentes del Costo y Precios Unitarios, Requerimiento de Materiales, Mano de Obra y Equipo Optimizado, Fórmula polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Anexos (Trazo y Diseño Vial, Memoria para el Cálculo para Diseño de las Obras de Drenaje); el Segundo Tomo contiene: Informe Topográfico, Estudio de Geología y Geotecnia, Estudio de Hidrología e Hidráulica, Estudio de Impacto Ambiental; y el Tercero que contiene Planos diversos los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 074 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE SIMBENI»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el primero que contiene: Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Hojas de Cálculo de Dotaciones, Presiones y Volumen de Almacenamiento, Especificaciones Técnicas, Resumen del Presupuesto General, Presupuesto Sistema de Instalaciones de Agua, Presupuesto Sistema de Eliminación de Excretas, Precios Unitarios Sistema de Instalación de Agua, Precios Unitarios Sistema de Eliminación de Excretas, Relación de Precios Unitarios de Sub Partidas Agua, Precios Unitarios Sub Partidas Sistema de Instalación de Agua, Relación de Precios Unitarios de Sub Partidas Eliminación de Excretas, Precios Unitarios Sub Partidas Sistema de Eliminación de Excretas, Relación General de Insumos, Relación de Insumos sistema de Instalación de Agua, Relación de Insumos Sistema de Eliminación de Excretas, Metrados de Obra, Deducción de Fletes Acarreo y Costo de Agregado, Resumen General del Presupuesto Analítico, Deducción Analítica de Costo Directo, Deducción analítica de Gastos Generales, Deducción Analítica de Gastos de Liquidación, Cronograma de Ejecución de Obra, Resumen de Desembolso de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra, Calculo de Remuneración, Estudio de Impacto Ambiental, y Planos y el Segundo Tomo que contiene: el Expediente Social: Memoria Descriptiva – Expediente Social, Presupuesto Capacitación y Promoción Social, Precios Unitarios Capacitación y Promoción Social, Relación de Insumos y Promoción Social los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 075 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Febrero del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo 02 /GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 076 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: Construcción Puente Pasarela Kiteni, debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 92, 186. 14 (Noventa y Dos Mil Ciento Ochenta y Seis con 14/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 501, 878. 04 Nuevos Soles y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 594, 064. 18 {Quinientos Noventa v Cuatro Mil Sesenta y Cuatro con 18/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo de 120 días calendario, siendo inicialmente por 120 días Calendario y con la nueva Ampliación de Plazo serán de 240 Días Calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 077 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico de: «MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ALCANTARILLA SAN JACINTO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 86, 781. 81 (Ochenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Uno con 81/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 162, 367. 81 Nuevos Soles y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 249, 149. 22 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 22/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo de 30 días calendario, siendo inicialmente por 90 días Calendario y con la nueva Ampliación de Plazo serán de 120 Días Calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 078 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico de: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN PONTÓN SALASPAMPA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 181, 394. 28 (Ciento Ochenta y Un Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 28/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 281, 212. 73 Nuevos Soles y con la nueva ampliación presupuesta! el nuevo presupuesto será de S/. 462, 607. 01 {Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Siete con 01/100 Nuevos Soles}, así como la Ampliación de Plazo de 30 días calendario, siendo inicialmente por 90 días Calendario y con la nueva Ampliación de Plazo serán de 120 Días Calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 079 CONFORMAR la Comisión Evaluadora para el Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa CRFA. Riqchary Wayna – Progreso integrado por los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 080 DESIGNAR como miembros integrantes de la Comisión Investigadora de Bienes faltantes de los 2006 y 2007 a las siguientes personas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 081 INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al señor Miguel Ángel Rivera Gavera, servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta comisión de faltas disciplinarias tipificados en los incisos a), d), y e) del artículo 28 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 005-90-PCM, así como en el Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Echarate, en cuanto al Capitulo X, sobre Obligaciones de los servidores públicos, articulo 72, inciso a), y Articulo 103 y la Ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública, en lo que respecta al Artículo 6, Sobre Principios de la Función Pública, inciso 2, articulo 7, Articulo 103 de mismo cuerpo legal, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 082 CONFORMAR la Comisión de Recepción de Obra: «Estructuras Tensionadas del Campo Ferial de Echarate» integrado por los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 083 FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 084 CONFORMAR los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2009 en la Municipalidad Distrital de Echarate, los cuales estarán integrados por los siguientes miembros de la Sociedad Civil y Agentes Participantes. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 085 RECONFORMAR la Comisen de Recepción de Obra: «Riego Manto Real y Rosatinas-Queltomayo», et mismo que será integrado por tos siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 086 AUTORIZAR al Señor Teófilo Farfán Tanaka, en su calidad de Administrador de la Oficina Desconcentrada del Bajo Urubamba, a efecto de que pueda realizar el cobro de los cheques girados a su nombre, y desempeñar todas las funciones inherentes a su cargo. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 087 APROBAR LA DIRECTIVA Nº 001-2009-MDE·GA, sobre NORMAS PARA EL MANEJO Y OTORGAMIENTO DEL FONDO FIJO PARA LA CAJA CHICA – EJERCICIO 2009, que consta de V Capitules, 05 páginas y cuyo contenido forma parte del presente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 088 APROBAR el apoyo con la dotación de implementos Deportivos a favor de la Institución Educativa de Alto Cirialo, consistentes en. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 089 APROBAR el apoyo con la dotación de Implementos Deportivos a favor del Club Atlético de Santa Ana, consistentes en. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 090 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 1, 200. 00 (Un Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles) el mismo que será para la Contratación de Orquesta Musical, a favor de los Miembros de Mercado de Abastos, debiendo de realizar el pago a nombre del Señor Juan de la Cruz Bolívar Peralta con RUC 10249413688; según Recibo por Honorarios No. 000333 Adjunto a la presente; asimismo el apoyo económico por la suma de S/. 425. 00 (Cuatrocientos Veinticinco con 00/100 Nuevos Soles) para la adquisición de Implementos Deportivos, debiendo de realizar el pago a favor de Comercial ZELA, representado por el Señor Fidel Zela llaita con RUC 10239961512, según Factura No. 002140. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 091 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 1, 223. 32 (Un Mil Doscientos Veintitrés con 32/100 Nuevos Soles, a favor de la Institución Educativa de Sajiruyoc, representado por su Director el Profesor Raúl Huamán Sánchez, el mismo que será utilizado para el pago de la Factura a la Empresa ELECTRO SUR ESTE. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 092 RATIFICAR en la encargatura al Ing. JAVIER MEDINA GONZALES con CIP No. 45034, para que realice las coordinaciones de implementación de la nueva Gerencia de Infraestructura, labor que viene desarrollando desde el 02 de Febrero del 2009, con el nivel remunerativo que corresponde a la Gerencia de Línea. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 093 RATIFICAR la Designación al Biólogo EDGAR FUENTES ZAMBRANO, como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Municipales, asimismo realice las coordinaciones con el Director de la División de Servicios Municipales, a partir del 02 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 094 RATIFICAR la Designación como Responsable de la Oficina Desconcentrada de Kepashiato al Ing. FELIX FERNANDO TOMAYLLA PUMARAYME, con CIP No. 44630, a partir del 09 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 095 DESIGNAR a los siguientes profesionales como Residente de las Siguientes Obras. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 096 DESIGNAR al Ing. HERMINIO BEJAR CUBA, como Jefe del Proyecto: Construcción de Puente Carrozable sobre el Río Alto Urubamba en el Centro Poblado de Kiteni. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 097 RATIFICAR la designación como Responsable de la Oficina Desconcentrada del Bajo Urubamba al Ing. ALFREDO ORMACHEA OLIVERA con CIP No. 53864, a partir del 02 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 098 CONFORMAR el Comité de Administración del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Echarate, el mismo que será integrado por las siguientes personas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 099 DESIGNAR como Jefe del Proyecto «Construcción del Sistema Eléctrico Rural Aislado de las Comunidades del Río Urubamba y Sepahua»; al Ingeniero ZENON HUMPIRE CASTILLO, a partir del 10 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 100 INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Sr. RUBEN HINOJOSA ESCALANTE, servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta comisión de faltas disciplinarias tipificados en los Articulo 28 del Decreto Legislativo N’ 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa: inciso a) «El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento», el artículo 28 del Decreto Legislativo N’ 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa: inciso d) «La negligencia en el desempeño de las funciones» y el Art. 7 inc. 5 de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en cuanto al «Uso adecuado de los bienes del Estado». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 101 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 400. 00 (Cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de los asientes al 1er curso realizado por los miembros de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Echarate, representado por el Señor Vicente Montufar económico, monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución; debiendo de realizar el pago a nombre del Restaurante «Las Margaritas», con RUC No. 10418735231, de la Señora Maria Violeta Guillen Alcea, se adjunta Boleta de Venta No. 000441. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 102 RATIFICAR la Designación del Ing. LUIS ALBERTO PONCE DE LEON OTAZU, como Adjunto de Gerencia General, a partir del 02 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 103 APROBAR la intervención económicamente de la Obra: «Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa de Miguel Grau de Kiteni», por incumplimiento contractual por parte del contratista Consorcio Kiteni, con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos sin resolución del contrato, dejando a salvo los derechos y obligaciones del contratista conforme a Ley. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 104 INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al ex servidor Fidel Covarrubias Gamarra, y Julio César Loayza Gallegos, por la presunta comisión de falta disciplinaria tipificado en el art. 28 del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa: inciso d) «La negligencia en el desempeño de las funciones» y el Art. 7 inc. 5 de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en cuanto al «Uso adecuado de los bienes del Estado». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 105 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 600.00 {Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Central de los Pueblos Originarios VINE VAMI – CEPOYY, representado por la Señora Raquel Urquia Sebastián, identificada con DNI No. 00152708, el mismo que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 106 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Institución Educativa de la Comunidad de Miaría, representado por su Director Profesor Jeremías Sebastián Sandoval, monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 107 APROBAR el apoyo económico de S/. 400 (Cuatrocientos con 00i100 Nuevos Soles), a favor del poblado de la Comunidad Nativa de Miaría – Bajo Urubamba Señor Rister Torres Mozombite, cuyo monto será destinado para los fines expuestos en el segundo párrafo del considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 108 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor del Señor Danner Erlin Pacaya Brañez, identificado con DNI No. 44112654, monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 109 APROBAR el apoyo económico de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Comunidad Nativa de Miaría, representado por su Jefe don Daniel Lima Isacio, identificado con DNI N° 24992829, cuyo monto será destinado para los fines expuestos en el segundo párrafo del considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 110 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 2000. 00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Comunidad Nativa de Sensa, representado por su Jefe el Señor Pedro Lima lsacio, identificado con DNI No. 00164586, el mismo que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 111 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor del Teniente Gobernador de la Comunidad Nativa de Miaría, Señor Francisco Lizardo Cushichinari, identificado con DNI No. 24992904, monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 112 APROBAR el apoyo con la dotación de Seis (06) Frazadas y Seis (06) Colchones, a favor de la Policía Nacional de Perú – Comisaria de Palma Real, representado por su Comisario Señor Javier Fuentes Torres, los mismos que serán destinados para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 113 APROBAR la Escala Remunerativa para los Meses de Febrero, Marzo y Abril del 2009, para los Trabajadores de la Oficina de Logística y la Oficina de Contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 114 DELEGAR las atribuciones políticas de Alcaldía, a favor del Regidor Profesor DAVID MEDINA ESPINOZA, desde el día 23 de Febrero del 2009 al 25 de Febrero del 2009, recomendando ejercer las atribuciones encomendadas con responsabilidad. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 115 APROBAR el apoyo con la dotación de Útiles de Escritorio, a favor de la Municipalidad del Centro Poblado de Palma Real, representando por su Alcalde Señor Ysmael Bolaños Medina, consistentes en. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 116 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 252. 50 (Doscientos Cincuenta y Dos con 50/100 Nuevos Soles), a favor de la Municipalidad del Centro Poblado de Palma Real, representando por su Alcalde Señor Ysmael Bolaños Medina, el mismo que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución; se adjunta Boleta de Venta No. 000164 y la Factura No. 015599. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 117 DESIGNAR como Inspectores de Obra para la Oficina de Supervisión de lvochote, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 118 DESIGNAR EN VIA DE REGULARIZACION como Residente de Obra al Ing. Caupolican Huamani Acostupa, con CIP No. 98523, para la Obra: Construcción de Pistas y Veredas del Centro Poblado de Kiteni, a partir del 19 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 119 DESIGNAR como Residente de Obra al Ing. Richard Dennis Becerra Begazo, para la Obra: Construcción Saneamiento Básico Integral Confortayoc, a partir del 16 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 120 RESOLVER el Contrato Nº 582 -2008 -MDE-UL/LC, de fecha 26 de noviembre del 2008, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva No. 283-2008-CEP-MDE/LC, celebrado con la Señora Nadini Tapia Huayta, para el alquiler de camión volquete de 3m3 para las obras: Mantenimiento Rutinario lvochote – Yomentoni, Mantenimiento Rutinario Chimparina – Mapitunari; por la suma de S/. 25, 300. 00 Nuevos Soles, conforme al detalle del Informe Técnico Legal No. 001-2008-UL­MDE/LC, de la Asistente Legal de la Unidad de Logística. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 121 APROBAR el Expediente Técnico – «FORTALECIMIENTO A LOS EDUCANDOS DE LA EDUCACIÓN BASICA DE MENORES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL DISTRITO DE ECHARATE»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Tabla del Contenido, Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas, Orientaciones Administrativas para la Cancelación de las Acciones Sociales, Presupuesto del Proyecto, Cronograma de Ejecución del Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 122 APROBAR el Expediente Técnico-«MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO – BAJO URUBAMBA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 123 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS DE LOS ASENTAMIENTOS RURALES DE KITAPARAY, SARINGABENI, TUPAC AMARU Y KUWAIT – BAJO URUBAMBA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 124 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA – BAJO URUBAMBA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene; Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 125 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFÉ DE CALIDAD EN LA ZONAL DE PALMA REAL»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Cuatro (4) Tomos, el Primero que contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución, el Segundo que contiene Anexos – Taller Participantes, Formato de Encuestas de Talleres Participativos, Lista de Beneficiarios del Proyecto, Términos de Referencia del Personal del Proyecto, Escuelas de campo, Libro de Actas y cartas de Compromisos de los Beneficiarios de la Zonal de Palma Real, Copia de Análisis de Suelos, Plano de Vivero, Plano de Planta de Beneficiarios de Café; el Tercero que contiene: la Construcción de la Planta de Beneficio Húmedo Ecológico de Café Zonal Palma Real 1.- (Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Generalidades, Estudios de Base de Diseño, Metodología de Ejecución, Sostenibilidad del Proyecto, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Relación de Insumos, Análisis de costos Unitarios, Programa de ejecución Física Semana l de Obra, Cronograma Analítico de Recursos, Planos y Detalles del Proyecto, Anexos, Índice de Cuadros e Índice de Figuras), y el Cuarto Tomo que contiene la Construcción de la Planta de Beneficio Húmedo Ecológico de Café Zonal Palma Real 2.- Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Generalidades, Estudios de Base de Diseño, Metodología de Ejecución, Sostenibilidad del Proyecto, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Relación de Insumos, Análisis de costos Unitarios, Programa de ejecución Física Semanal de Obra, Cronograma Analítico de Recursos, Planos y Detalles del Proyecto, Anexos, Índice de Cuadros e Índice de Figuras), los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 126 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A AGRICULTURES EN EL AMBITO ZONAL KITENI’; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomo, el Primero contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Línea Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución y Anexos y el Segundo que contiene Anexos los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 127 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA – BAJO URUBAMBA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico (Según Clasificador de Gasto), Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución Física, Cronograma de ejecución Financiera, Cronograma de Adquisición de Insumos y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 128 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TICUMPINIA CHOCORIARI – BAJO URUBAMBA»: de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 129 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA TEREBINTO- HUAYRURUCHAYOC -AYAHUAYCO – LONGITUD 4.30 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 130 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SECTOR RAMOSPATA – LONGITUD 4.75 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 131 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SECTOR TORONTOYPATA – LONGITUD 4.30 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 132 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SECTOR BELEMPATA – LONGITUD 5.00 KM», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 133 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA Y RAMAL DE CARRETERA PAN DE AZUCAR – LONGITUD (CARRETERA 1.40 KM – CAMINO DE HERRADURA 0.85 KM)»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 134 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA Y RAMAL CARRETERA PAMPA ECHARATE- LONGITUD 2.25 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 135 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SIETE TINAJAS PARTE BAJA – PARTE ALTA – LONGITUD 5.10 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 136 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA CHACO – EMPALIZADA GRANDE – LONGITUD 3.00 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 137 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERA DORMENDUYOC – COCHACASSA – LONGITUD 7.60 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 138 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA Y RAMAL CARRETERA CHACO – TAQUILA – LONGITUD 3.25 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 139 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SECTOR SAN AGUSTIN – LONGITUD 4.20 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 140 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA EMPALIZADA GRANDE-BALCONPATA-SIETE VUELTAS-LONGITUD 3.20 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 141 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA AMARILLUYOC – LONGITUD 5.90 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 142 DESIGNAR como Coordinador de Obras por Contrata de la Oficina Desconcentrada de Echarate al Ing. GUSTAVO VILLAFUERTE CANAL, a partir del 17 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 143 RATIFICAR la Designación como Responsable de la Oficina Desconcentrada de Palma Real al Ing. CARLOS LUNA LOAYZA con CIP 39030, y como Coordinador de Supervisión de Obras de la Oficina Desconcentrada de Palma Real al Ing. BUENAVENTURA GUILLEN CAVIEDES, con CIP 36375, a partir del 17 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 144 RATIFICAR la Designación como Coordinador de Supervisión de Obras de la Oficina Desconcentrada de Kepashiato al Ing. CARLOS AUGUSTO ELORRIETA VELARDE, con CIP 45709, quien desempeñara sus funciones a partir del 17 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 145 DESIGNAR como Inspector de Obra al Ing. JUAN MANUEL FRISANCHO AGUIRRE con CIP 45130 para que se desempeñe el cargo de Inspector de Obra del Puente Kumpirushiato, a partir del 19 de Febrero del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 146 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarati, para el Año Fiscal 2009, por el rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 147 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrítal de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 148 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 08 Impuestos Municipales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 149 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 150 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Febrero del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 021GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 151 AUTORIZAR a la Oficina de Administración y la División de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Echarate, efectuar la Previsión de Gasto, para la Cuenta Especifica 2.2.2.3.1.1 – Alimentos para Programas Sociales, correspondiente al mes de Enero del 2009, por S/. 83, 799. 00 (Ochenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Nueve con 00/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 152 AUTORIZAR a la Oficina de Administración y la División de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Echarate, efectuar la Previsión de Gasto, para la Cuenta Específica 2.2.2.3.1.1 – Alimentos para Programas Sociales, correspondiente al mes de Febrero del 2009, por S/. 83, 799. 00 (Ochenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Nueve con 00/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 153 FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 154 Aprobar la ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Febrero del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarati, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 155 APROBAR la Escala Remunerativa para los Trabajadores Afecto a Estudios de Preinversión (Unidad Formuladora, OPI, Gerencia de Desarrollo Económico), según el siguiente anexo. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 156 APROBAR la Escala de Pagos por Locación de Servicios para el Ejercicio Presupuestal 2009, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 159 APROBAR el Expediente Técnico – «FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION EN LA ZONAL DE KEPASHIATO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomo, el Primero contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Línea Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución y Anexos y el Segundo que contiene Anexos los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 160 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LA FLORIDA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un tomo el mismo que contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Cálculos Justificados, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos, Impacto Ambiental, Metrado y Presupuesto, Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución, Planos y Armados y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 161 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Marzo del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 162 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Marzo del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 163 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Marzo del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 164 APROBAR el apoyo económico para la adquisición de una Computadora e Impresora, a favor de la Comunidad Nativa de Miaria, representado por la vicepresidenta de la Federación de las Comunidades Yine Yami, Señora Ema Díaz Sebastián, y el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Miaría, los mismos que serán destinados para los fines expuestos en el considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 165 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 400. 00 (Cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Comunidad de Miaría, representado por el Alcalde Gabriel Díaz Etene y la Vicepresidente Señora Ema Díaz Sebastián, cuyo monto será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 166 RECONOCER a la Federación de Comunidades Nativas Piro del Río Urubamba «Guillermo Sangama Cusichinari», representado por la Señora Ema Díaz Sebastián, identificada con DNI No. 24992810, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 167 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 150. 00 (Ciento Cincuenta con 00/100 nuevos soles), a favor del Jefe de la Comunidad Nativa de Chacopishiato, Señor Noe Niño Polo; monto que será destinado para los fines expuesto en el considerando de la presente Resolución, debiendo de realizar la entrega al Señor Rubén Miguel Binari Piñarreal, identificado con DNI No. 24959849. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 168 APROBAR el apoyo económico para la Adquisición de 165 Galones de Gasolina y 06 Galones de Aceite de Agua Marine; a favor del Concejo Machiguenga del Río Urubamba, representado por el Señor Rubén Miguel Binari Piñarreal, identificado con DNI No. 24959849; el mismo que seré destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 169 DESIGNAR al profesor FELIX MARTIN GONZALES CHACON, identificado con DNI Nº 23819699, como Director del Instituto Superior Tecnológico Rural de Koriveni de Gestión Municipal del Distrito de Echarate, quién deberá realizar todas las acciones administrativas ante el Ministerio de Educación y las Instancias pertinentes, para la creación del Instituto Superior Tecnológico Rural de Koriveni de Gestión Municipal del Distrito de Echarate. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 170 APROBAR el pago por la suma de S/. 8, 000. 00 (Ocho mil con 00/100 Nuevos Soles), a favor del Señor Wilbert Sevillano Morales y Constantina Carbajal Escalante, por concepto de pago de daños ocasionados en el terreno que venían ocupando en la franja marginal aledaña al Puente Echarate, área de influencia en el Proyecto Construcción Puente Echarate; así mismo el pago de S/. 100. 00 (Cien con 00/100 Nuevos Soles) mensuales por alquiler de vivienda durante el periodo que dure las Obras de Construcción del Puente Echarate, Conforme al Acta que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 171 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SECTOR HUAYNAPATA- LONGITUD 2.10 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 172 DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación presentada por el Señor Víctor Wilson Paucar, peticionado mediante Escrito ingresado en Mesa de Partes con el Registro No. 663, en fecha 30 de Enero del 2009, dejando a salvo hacer valer su derecho conforme a Ley. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 173 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 5, 122. 65 (Cinco Mil Ciento Veintidós con 65/100 Nuevos Soles), a favor del Presidente de la Asociación Civil de Educación, representado por el Profesor Jorge Modesto Marin Ormachea, identificado con DNI No. 23856305; cuyo monto será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 174 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Marzo del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SlAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 175 APROBAR el Expediente Técnico – «FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN LA ZONAL DE KEPASHIATO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Cinco (5) Tomos, el Primero contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Línea Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución y Anexos y el Segundo que contiene Anexos, el Tomo Tercero que contiene – Planta 1 de Beneficio Húmedo Ecológico para café en la Zonal de Kepashiato, el Tomo Cuatro – Planta 2 de Beneficio Húmedo Ecológico para café en la Zonal de Kepashiato y el Tomo Quinto – Planta 3 de Beneficio Húmedo Ecológico para café en la Zonal de Kepashiato, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 176 RATIFICAR en el Cargo al servidor Profesor Rolando Céspedes Vázquez, identificado con DNI Nº 24942291, en el Cargo de Jefe de la División de Educación de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, durante el año fiscal 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 177 DESIGNAR al Abogado Francisco Valerio Flores Yépez, con DNI Nº 23947633, y CAC Nº 3160, como Procurador Titular de la Municipalidad Distrital de Echarate, con todas las facultades y poderes que otorga la Ley para el ejercicio de sus funciones, quién desempeñará sus funciones a partir de la notificación de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 178 APROBAR el apoyo con la dotación de Materiales de Escritorio a favor de la Comisaria de Echarate, representado por el Mayor Comisario Señor Edgar Reyna Zelada, consistentes en. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 179 RECONFORMAR la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 180 APROBAR el pago por la suma de S/. 1, 050. 00 (Un Mil Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Señora Gregoria Vargas Cárdenas, identificada con DNI No. 41287769, por concepto de pago por alquiler de vivienda, conforma al Acta de compromiso adjunto a la presente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 181 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ZONAKISHIATO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el Primero Tomo que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Hojas de Cálculo de Sistema de Agua Potable, Hojas de Cálculo de Sistema de Eliminación de Excretas, Estudio de Impacto Ambiental, Metrados de Obra, Aforos de Fuentes de Agua, Deducción de Fletes, Acarreos y Costo de Agregados, Deducción Analítica de Gastos Generales, Deducción Analítica de Gastos de Supervisión, Resumen de Presupuesto General, Presupuesto Sistema de Instalación de Agua, Presupuesto Sistema de Eliminación de Excretas, Precios Unitarios Sistema de Instalación de Agua, Precios Unitarios, Sistema de Eliminación de Excretas, Relación de Precios Unitarios de Sub partidas del Sistema de Agua Potable, Relación de Precios Unitarios de Sub Partidas del Sistema de Eliminación de Excretas, Precios Unitarios de Sub Partidas del Sistema de Eliminación de Excretas, Relación General de Insumos, Relación de insumos Sistema de Instalación de Agua, Relación de insumos Sistema de Eliminación de Excretas, Formula Polinómica Sistema de Agua Potable, Formula Polinómica Sistema de Eliminación de Excretas, Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra, Resumen de Desembolso de Ejecución de Obra, Calculo de Remuneraciones Personal Técnico y Obrero, Panel Fotográfico, Planos de Ejecución de Obra; y el Segundo Tomo que contiene el Expediente Social que contiene: Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones, Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales y anexos; los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 182 ACLARAR la Resolución de Alcaldía No. 170-2009-A-MDE/LC, dice APROBAR el pago por la suma de S/. 8, 000. 00 (Ocho Mil con 001100 Nuevos Soles), a favor del Señor Wilbert Sevillanos Morales y Constantina Carbajal Escalante, por concepto de pago por daños ocasionados en el terreno que venían ocupando en la faja marginal aledaña al Puente Echarate, área de influencia del Proyecto Construcción Puente Echarate; asimismo el pago de S/. 100. 00 (Cien con 00/100 Nuevos Soles) mensuales por alquiler de vivienda durante el periodo que dure las Obras de Construcción del Puente Echarate, Conforme al Acta que forma parte de la presente Resolución; y debe decir: APROBAR el pago por la suma de S/. 8, 000. 00 (Ocho Mil con 00/100 Nuevos Soles), a favor del Señor Wilbert Sevillanos Morales y Constantina Carbajal Escalante, por concepto de pago por daños ocasionados en el terreno que venían ocupando en la faja marginal aledaña al Puente Echarate, área de influencia del Proyecto Construcción Puente Echarate; asimismo realizar el pago por la suma de S/. 700. 00 Nuevos Soles a favor del Señor Wilbert Sevillanos Morales y Constantina Carbajal Escalante por concepto de pago por alquiler de vivienda, conforma al Acta de compromiso adjunto a la presente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 183 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA CAPILLA – PALMANAYOC – LONGITUD 3.00 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 184 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA CAPILLA – NUEVA ESPERANZA – LONGITUD 2.50 KM’; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 185 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA ALCUZAMA BAJA – LONGITUD 3.00 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarati, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 186 APROBAR el Expediente Técnico – “MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL RIO KEPASHIATO PARTE BAJA“; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Consideraciones Generales, Especificaciones Técnicas, Hoja de Resumen, Presupuesto, Gastos Generales, Precios y Cantidades de Recursos Requeridos, Tiempo de Programación, Análisis de Precios Unitarios, Planos y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 187 APROBAR el Expediente Técnico – “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALA DE CONFRATERNIZACION YOMENTONI’; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra y Planos de Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 188 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS SALON MULTIUSO ASENTAMIENTO RURAL CIGAKIATO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Insumos Requeridos, Análisis de costos Unitarios, Planos y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 191 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SECTOR DORMENDUYOC – EMPALIZADA – LONGITUD 3.00 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 192 APROBAR el Expediente técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA CALCAPAMPA – PUENTE ECHARA TE – LONGITUD 2.50 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 193 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA SECTOR CHAUPIORCCO – LONGITUD 6.20 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 194 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA CHAUPIMAYO – PARTE BAJA- LONGITUD 1.80 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 195 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA HUAMANPATA- LONGITUD 2.15 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 196 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA ALBASUYOC – HUAYRURUCHAYOC – LONGITUD 1.70 KM»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución , cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 197 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 198 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipa1idad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 199 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 08 Impuestos Municipales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 200 APROBAR la Exoneración de Pago – Aportes de Área, Habilitación Urbana, por el monto de S/. 6, 039. 74 (Seis Mil Treinta y Nueve con 74/100 Nuevos Soles); a favor del Señor Exaltación Rojas Huaman; conforme a los Informes precedentemente señalados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 201 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 1, 100. 00 (Un Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles), a favor de los Alcaldes del Centro Poblado con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 202 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 203 IMPONER Sanción Disciplinaria de CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES hasta por seis (06) meses, al trabajador Miguel Ángel Rivero Cavero, servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la comisión de faltas disciplinarias tipificados en los incisos a), d), y e) del artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 005-90-PCM, así como en el Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Echarate, en cuanto al Capitulo X, sobre Obligaciones de los servidores públicos, articulo 72, inciso a), y Articulo 103 y la Ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública, en lo que respecta al Artículo 6, Sobre Principios de la Función Pública, inciso 2, articulo 7 , Articulo 103 de mismo cuerpo legal, conforme a los considerandos de la presente Resolución, sanción que deberá cumplir a partir del 1 de abril del 2009, hasta el 31 de marzo del año 2010. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 204 APROBAR el Calendario de Compromisos del Segundo Trimestre Mensualizado de los meses de Abril, Mayo y Junio del Año Fiscal 2009, en los montos que se detallan en el Anexo 01 de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 205 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION CARRETERA YOMENTONI – MANGURIARI (12.00 KM)»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de tres (3) Tomos, el primero tomo que contiene: Generalidades, Memoria Descriptiva, Planta General del Proyecto, Conclusiones de Estudios Básicos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Base para el Cálculo de Precios Unitarios, Valor Referencial, Análisis del Costo Indirecto, Análisis de Costo Directo, Resumen de los Componentes, del Costo y Precios Unitarios, Requerimiento de Materiales, Mano de Obra y Equipo Optimizado, Formula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, el Segundo Tomo que contiene Informe Topográfico, Estudio de Geología y Geotécnica, Estudio de Hidrología e Hidráulica, Estudio de Impacto Ambiental; y el Tercero que contiene Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 206 ACEPTAR la renuncia del Ingeniero Hector Pérez Camacho, al cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional – OCI de la Municipalidad Distrital de Echarate, disponiendo cesar en sus funciones el día 31 de marzo del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 207 APROBAR el Expediente Técnico – «FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN LA ZONAL DE IVOCHOTE»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de tres (3) Tomos, el Primero contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución y Anexos y el Segundo que contiene Anexos y el Tomo Tercero que contiene – Plan de Beneficio Húmedo Ecológico para café en la Zonal de lvochote, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 208 APROBAR el apoyo con la dotación de Materiales de Escritorio a favor de la Municipalidad del Centro Poblado de Kiteni, representado por el Señor Moisés Ccasani Peña, consistentes en. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 209 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), por concepto de pago de contador colegiado, a favor de la Municipalidad del Centro Poblado de Palma Real, representado por su Alcalde el Señor Ysmael Bolaños Medina. Se adjunta Recibo Por Honorarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 210 FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 211 RESOLVER el Contrato Nº 179-2007-MDE/LC, de fecha 17 de Septiembre del 2007, derivado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva No. 038-2007-CEP-MDE/LC, para la elaboración del ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO REEMPLAZO DEL PUENTE CARROZABLE KORIBENI – RIO KORIBENI celebrado con el CONSORCIO SANCHEZ MOYA – AQUATEAM INGENIEROS S.A.C, representado por el Ing. CATY CANO VASQUEZ identificada con DNI N° 09986163 por un monto de S/ 91, 170.00 (Noventa y un mil con 00/100 Nuevos Soles); conforme al detalle del Informe Técnico Legal N° 002-2009-UL-MDE/LC, de la Asistente Legal de la Unidad de Logística. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 212 RESOLVER el Contrato Nº 192-2008-MDE/LC, de fecha 30 de Abril del 2008, derivado del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía No. 035-2008-CEP-MDE/LC, para la elaboración del ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA CENTRO POBLADO DE KITENI, celebrado con el Consultor Ing. José Luis Calancha Carhuarupay, identificado con DNI Nº 09986163 por un monto de S/ 15, 345. 00 (Quince Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 00/100 Nuevos Soles); conforme al detalle del Informe Técnico Legal No. 001-2009-UL-MDE/LC, de la Asistente Legal de la Unidad de Logística. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 213 APROBAR el apoyo con la donación de Materiales de Escritorio a favor de la Micro Red de Echarate, representado por su Gerente el Medico Alexis Pro Gil, consistentes en. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 214 APROBAR el apoyo con la donación de Implementos Deportivos a favor de la Organización de jóvenes de Quellomayo, representado por el Sr. Jorge Campana Torres; consistentes en. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 215 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 150. 00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), a favor del Presidente de la Comunidad de Vista Alegre Mishahua, Señor Rolando Loaiza Quispe, identificado con DNI No. 24981414, monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 216 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 854. 18 (Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 18/100 Nuevos Soles), a favor de la Señora Maribel Anpiche Federico y Oswaldo Bermúdez Morales Alcalde del Concejo Menor de Puerto Huallana; debiendo de entregar el monto de dicho apoyo al Señor Walter Zarate Bolaños. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 217 AUTORIZAR a la Oficina de Administración y la División de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Echarate, efectuar la Previsión de Gasto, para la Cuenta Específica 2.2.2.3.1.1 – Alimentos para Programas Sociales, correspondiente al mes de Marzo del 2009, por S/. 83, 799. 00 (Ochenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Nueve con 00/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 223 FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 224 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E No. 501214 – PAQUICHARI»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados de Arquitectura, Hoja de Metrados, Planos, Memoria Descriptiva Estructuras, Memoria de Cálculo de Estructuras, Especificaciones Técnicas Estructuras, Hojas de Metrados; (Estudio Geotécnico de Cimentaciones – Generalidades, Ubicación, Accesibilidad, Trabajo Desarrollado, Geomorfología, Marco Geológico, Tectónica, Geodinámica Interna, Geodinámica Externa, Estratigrafía del Terreno, Parámetros Geotécnicos, Capacidad de Carga Admisible, Tipo de Cimentación, Asentamientos, Nivel Freático, Planos); Presupuesto de Obra, Hoja de Resumen, Presupuesto, Análisis Unitarios y Fórmula Polinómica; los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 225 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009. por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 226 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 227 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 228 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por los Rubros; 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudados y 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 229 IMPONER Sanción Disciplinaria de SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES hasta por diez (10) días, al trabajador Rubén Hinojosa Escalante, servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la comisión de faltas disciplinarias tipificados, en los Articulo 28 del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa: inciso a) «El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento”, el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa: inciso d) » La negligencia en el desempeño de las funciones» y el Art. 7 inc. 5 de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en cuanto al «Uso adecuado de los bienes del Estado», conforme a los considerandos de la presente Resolución, sanción que deberá cumplir a partir del 06 de abril del 2009, hasta el 15 de abril del año 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 230 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección, Adjudicación de Menor Cuantía, por la modalidad de Subasta Inversa Nº 054-2009-CEP-MDE/LC, por la causal de Contravención de las Normas Legales, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de Convocatoria, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 231 APROBAR el apoyo con la dotación de Implementos Deportivos a favor de la Comunidad Nativa de Sensa, representado por el Señor Raúl Koromonki Andrés, identificado con DNI No. 24995848, consistentes en. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 233 INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al señor MARIO HUANCA AYALA, servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta comisión de faltas graves tipificadas en los Artículos 28, Inciso a): «El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento», Inciso b): «reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionado con sus labores». Inciso e) «el impedir el funcionamiento del servicio público», artículo 21. Inciso c) «Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos», establecidos en el Decreto Legislativo N° 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Asimismo, faltas tipificadas en el artículo 28, incisos: c)» El ingreso al local institucional, excediendo el tiempo máximo, establecido como tardanza (15 minutos)», Inciso d) «Omitir o dejar de firmar el registro y/o tarjeta de control, en el reloj de control de asistencia, sea en la entrada o salida del local institucional», Inciso e) «el abandono de la oficina en la que labora por más de 30 minutos, sin la debida autorización de su jefe inmediato, salvo justificación debidamente fundamentada», Inciso f) al «alterar la tarjeta de control al ingreso o salida, de manera dolosa, debiendo de aperturarse la investigación correspondiente, para las sanciones de acuerdo a ley», articulo 103, articulo 111. Inciso d) «a par/ir de la cuarta reincidencia, el trabajador será sometido a Proceso Administrativo Disciplinario, del Reglamento Interno de Trabajo, y vulneración a los principios éticos del Servidor Público, articulo 6 de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, respecto a la veracidad, lealtad y obediencia, y articulo 7 del mismo cuerpo legal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 234 APROBAR el Adicional del Contrato Nº 515-2008-MDE- UL/LC, por el 15 % del monto contractual ascendiente a la suma de S/. 13.140,00 (Trece Mil Ciento Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que es indispensable para alcanzar la finalidad del contrato; conforme al detalle del Informe Técnico Legal No. 001-2009-UL­MDE/LC, de la Asistente Legal de la Unidad de Logística. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 235 CONVALIDAR el Acta de Conciliación No. 003-2009-CC/PCP, suscrito el 14 de Enero del 2009, entre la Empresa NEICA SAC y la Municipalidad Distrital de Echarate, en donde se tuvo como acuerdo la Suscripción de la Adenda al Contrato Nº 339-2008-MDE-UULC, sobre la cláusula octava: Del Plazo y Lugar de entrega de la maquinaria, la misma que en coordinación del jefe zonal de la carretera Kepashiato Kimbiri lng. Marco Tulio Luza Pezo, se deberá consignar el plazo de 5 días calendarios a partir de la suscripción de la adenda al contrato Nº 339-2008-MDE-UL/LC, haciendo constar que el lugar de entrega de la maquinaria será en la Urbanización La Campiña G-17 Av. Los Faisanes -Chorrillos -Lima; conforme al detalle del Informe Técnico Legal No. 006-2009-UL-MDE/LC, de la Asistente Legal de la Unidad de Logística. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 236 APROBAR la Ampliación Presupuestal por la suma de S/. 69, 907. 83 (Sesenta y Nueve Mil Novecientos Siete con 83/100 Nuevos Soles); así como la Ampliación de Plazo por 90 días calendario; para la Obra de «Mantenimiento Escalinatas Puente Echarate»; siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 97, 042. 18 (noventa y Siete Mil Cuarenta y Dos con 18/100 Nuevos Soles), y con un plazo de Ejecución de 45 días calendario; y con la ampliación solicitada el nuevo presupuesto será de S/. 166, 950. 01 (Ciento Sesenta y Seis Mil Novecientos cincuenta con 01/100 Nuevos Soles) y el plazo de ejecución será de 135 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 237 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Abril del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 238 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Abril del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 239 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Abril del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 240 DESIGNAR a partir del 01 de febrero del 2009 al Ingeniero Alvaro Horacio Flores Boza Gerente Municipal, en reemplazo del Ingeniero Cesar Arturo Camacho Galdos, como responsable titular, debiendo continuar los funcionarios: CPC Walter Manuel Mujica Castelo, Tesorero, como responsable titular; Elio Pro Herrera Alcalde como responsable suplente, y CPC Cesar A. Quintanilla Cárdenas Gerente de Administración como responsable suplente, para el manejo de cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Echarate. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 241 DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo No. 01, solicitada por el Contratista CONSORCIO KITENI, mediante Carta No. 007-2009/I.E.KITENI, de fecha 27 de Marzo del 2009, sobre Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: «Mejoramiento Infraestructura Educativa Nivel Primaria y Secundaria Institución Educativa Miguel Grau de Kiteni». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 242 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PECES AMAZONICOS EN LAS ZONAS DEL AL TO Y MEDIO URUBAMBA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, Anexos (Estudio de Impacto Ambiental, Padrón de Beneficiaros, Actas de Acuerdo de los Beneficiarios del Proyecto Original, Actas de Compromiso de Beneficiarios para la Operación y Mantenimiento del Proyecto, Copia Legalizada de la Situación Legal del Terreno donde se Instalara el Terreno, Especificaciones Técnicas, Análisis de Costos Unitarios por Partidas Específicas, Planos y Detalles del Diseño de la Actividad Productiva, Planos de Ubicación, Panel Fotográfico, de la Situación Actual, Glosario, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 243 APROBAR el apoyo económico para la adquisición de un equipo de cómputo a favor de la Institución Educativa No. 50822 de Palosantuyoc, representando por el Profesor Máximo Zamalloa Salís, según acta de entrega de fecha 22 de Octubre del 2008. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 244 DESIGNAR a la Arquitecta ROSA ELGUERA CURI como Representante de la Municipalidad Distrital de Echarate, para que conforme parte de la Comisión Técnica, según el acuerdo tomado en el VII Encuentro Descentralizado de la Mancomunidad Municipal de La Convención. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 245 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA I.E No. 64447 – CC.NN NUEVO MUNDO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 228, 088. 77 Nuevos Soles (Doscientos Veintiocho Mil Ochenta y Ocho con 77/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 990, 445. 00 (Novecientos Noventa Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de SI. 1’ 218, 534. 01 (Un Millón Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Treinta y Cuatro con 01/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 105 días calendario, debiéndose de ampliarse por 255 días y con la nueva ampliación será de 360 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 246 DELEGAR las atribuciones políticas de Alcaldía, a favor del Regidor DAVID MEDINA ESPINOZA, desde el día 14 de abril del 2009 al 17 de abril del 2009, recomendado ejercer las atribuciones encomendadas con responsabilidad. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 247 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del ítem I, del Proceso de Selección, Adjudicación Directa Selectiva Nº 006-2009-CEP-MDE/LC, por la causal de Contravención a la forma prescrita por la normatividad aplicable, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de elaboración de bases, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 249 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 01 de la Obra: «Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de lchupampa» por 35 Días Calendarios, siendo el Plazo de Ejecución original por 30 días Calendario; y con la nueva Ampliación de Plazo será de 65 días Calendarios; así como la Ampliación Presupuestal por la suma de S/. 28, 405. 41, siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 29, 481. 70 Nuevos Soles y con la Nueva Ampliación el monto será de S/. 57, 887. 11 (Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Siete con 11/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 250 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 01 de la Obra: «Reconstrucción y Mejoramiento de la Infraestructura de la 1.E Inicial No. 280 Koribeni» por 64 Días Calendarios, siendo el Plazo de Ejecución original por 180 días Calendario; y con la nueva Ampliación de Plazo será de 244 días Calendarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 251 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico «MEJORAMIEMTO DE LA I E No. 64451 – CC.NN SENSA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 294. 933. 70 Nuevos Soles (Doscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Tres con 70/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 979, 789. 69 (Novecientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Nueve con 69/100 Nuevos Soles; y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 274. 723. 47 (Un Millón Doscientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Veintitrés con 47/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 105 días calendario, debiéndose de ampliarse por 305 días y con la nueva ampliación será de 410 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 252 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE PRODUCTORES DE CAFÉ EN LA ZONAL KITENI»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Tres (3) Tomos, el Primero que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución, el Segundo Tomo que contiene Anexos (Taller Participativo, Formato de Encuestas de Taller Participativo, Lista de Beneficiarios, Termino de Referencia del Personal del Proyecto, Escuela de Campo, Análisis de Suelos Zonal Echarate, Libro de Actas y Cartas de Compromisos de los Beneficiarios, Plano de Vivero y Diseño Agroforestal, y el Tercer Tomo que contiene Planta de Beneficiarios Húmedo Ecológico para café en la Zonal Kiteni, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 253 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LA ZONAL DE ECHARATE»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de cuatro (4) Tomos, el Primero que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, el Segundo Tomo que contiene Anexos (Taller Participativo, Formato de Encuestas de Taller Participativo, Lista de Beneficiarios, Termino de Referencia del Personal del Proyecto, Escuela de Campo, Análisis de Suelos Zonal Echarate, Libro de Actas y Cartas de Compromisos de los Beneficiarios, Plano de Vivero y Diseño Agroforestal, el Tercer Tomo que contiene Planta 1.- de Beneficiarios Húmedo Ecológico para café en la Zonal Echarate, y el Cuarto Tomo contiene Planta 2.­ de Beneficiarios Húmedo Ecológico para café en la Zonal Echarate, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 254 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 01 de la Obra: «Mantenimiento Periódico Dv. Carretera Kimariato – Kimariato» por 125 Días Calendarios, siendo el Plazo de Ejecución original por 105 días Calendario; y con la nueva Ampliación de Plazo será de 230 días Calendarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 255 DESIGNAR a los siguientes profesionales como Residente de los Proyectos Productivos en Ejecución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 256 DESIGNAR a los siguientes profesionales como Residente de los Proyectos Productivos en Ejecución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 257 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 350. 00 (Trescientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), a favor del Señor Roholdan Absalon Vargas Pereira, identificado con DNI No. 43139533; monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 258 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 2, 290. 00 (Dos Mil Doscientos Noventa con 00/100 Nuevos Soles), a favor del Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Urubamba – CGBU, representado por su Presidente Señor Ismael Hernández Sebastián, identificado con DNI No. 23970273; monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 259 APROBAR el apoyo económico para la adquisición de un equipo de cómputo a favor de la Policía Nacional del Perú, representado por el Sub Oficial Señor Portugal Vivanco Almi, el mismo que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 260 DISPONER que, los cheques de pago sean girados a nombre del Administrador de la Oficina Desconcentrada del Bajo Urubamba Lic. Adm. Teófilo Farfán Tanaka, vía habilitación para las adquisiciones que se hagan de bienes y/o servicios donde se emita Liquidación de Compra. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 263 DESIGNAR como Inspector de Proyectos a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 264 DESIGNAR como Inspector de Obra: Construcción Puente Kiteni al lng. Fernando Miranda Torres con CIP No. 45132. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 265 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE BANANO EN LA MICROCUENCA DEL RIO ICHIQUIATO SECTOR ICHIQUIATO BAJO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 266 APROBAR el Expediente Técnico – «FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CITRICOS CON APTITUD COMERCIAL EN LA MICROCUENCA DE KUMPIRUSHIATO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios por Partidas, Cronograma de Ejecución y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 267 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección, Concurso Público Nº 001-2009-MDE/LC, por la causal de contravenir las normas legales, retrotrayendo el proceso hasta fojas cero, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 268 DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de Vacancia presentada por el Ciudadano Eulogio Álvarez Carpio, por no cumplir con lo requerido en la Carta No. 003-2009-SG-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 271 Declarar la NULIDAD DE OFICIO el Proceso de Selección Adjudicación Menor Cuantía Nº 054-2009-CEP-MDE/LC, para la Adquisición de Cemento Portland Tipo IP, para la obra Construcción de Pistas y Veredas C.P Kiteni, Oficina Desconcentrada de Kiteni; por causal de Contravención a la forma prescrita por la normatividad aplicable, retrotrayendo el Proceso a la etapa de Convocatoria, a efecto de convocar mediante AMC, bajo la Modalidad de Subasta Inversa, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 272 FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 273 FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 274 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION CARRETERA ZONAQUISHIATO – KAPASHIARI – KAPIRUSHINBIARI»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Tres (03) Tomos el Primero que contiene: Generalidades, Memoria Descriptiva, Planta General del Proyecto, Conclusiones de Estudios Básicos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis de Costo Indirecto, Análisis de Costo Directo, Resumen de los Componentes del Costo y Precios Unitarios, Requerimiento de Materiales, Mano de Obra y Equipo Optimizado, Formula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Anexos (Trazo y Diseño Vial, Memorias de Cálculo para el Diseño de Obras de Drenaje Incluido Muros, Estudio de Señalización Vial) el Segundo Tomo que contiene: Informe Topográfico (Estudio de Geología y Geotecnia y el Estudio de Impacto Ambiental) y el Tercer Tomo que contiene Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 275 APROBAR el Expediente Técnico- «CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO ECHARATE ­ CERCADO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Tres (03) Tomos el Primero que contiene: Aspectos Generales, Diagnostico de la Zona de Influencia, Diagnostico de la Gestión de Residuos Sólidos, Memoria Descriptiva, Diseño y Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Cronograma, Planos y Anexos, el Segundo Tomo que contiene el Expediente Técnico Social Reformulado (Introducción, Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales y anexos) y el Tercer Tomo que contiene Estudio de Impacto Ambiental del Relleno Sanitario de Echarate (Descripción del Área, del Proyecto, Componentes Generales, Estudio de Línea de Base Ambiental, Área del Proyecto, Componentes Físicos, Componentes Bióticos, Componentes Socioeconómicos, Componentes de Interés Humano, Identificación de Impactos, Descripción de la Actividad, Operación del Relleno Sanitario, Metodología de Evaluación de Impactos, Identificación de Aspectos Claves, Impactos en la Etapa de Construcción, Impacto en la Etapa de Operación, Impactos en la Etapa de Cierre, Medidas de Mitigación y Control, Plan de Monitorio Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de Contingencias, Plan Cierre, Análisis de Costo Beneficio, Conclusiones y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 276 APROBAR, la «Modificación y Actualización de la Habilitación Urbana del Centro Poblado de Pampa Concepción», ubicado en la localidad de Pampa Concepción o Pucamocco, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento Cusco, en una superficie total de 279,690.95 m2 y que consta de: Planos de Habilitación Urbana, Memoria Descriptiva y Anexos, en los que se aprueba el siguiente Cuadro General de Áreas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 277 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 500. 00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Federación Provincial de Trabajadores de La Convención y Lares – FEPTRACYL, representada por su Secretaria General Señora Elena Emperatriz Ascarza Quispe, identificada con DNI No. 24965523; monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 278 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 800. 00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Señora Rosa Luz Gutiérrez Guillen, identificada con DNI No. 44781725; monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 279 AUTORIZAR el Pago por la suma de S/. 94, 437. 15 Nuevos Soles, correspondiente a 42 secuencias funcionales, detalladas en el documento «Reporte de Documentos Pendientes del Ejercicio 2008» y el Pago por la suma de S/. 34, 054. 60 (Treinta y Cuatro Mil Cincuenta y Cuatro con 60/100 Nuevos Soles), correspondiente a las 27 Planillas, detalladas en el documento «Reporte de las Planillas Pendientes del Ejercicio 2008» ascendiendo a la suma de S/. 128, 419. 75 (Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Diecinueve con 75/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 280 AUTORIZAR a la Oficina de Administración y la División de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Echarate, efectuar la Previsión de Gasto, para le Cuenta Especifica 2.2.2.3.1.1 – Alimentos para Programas Sociales, correspondiente al mes de Abril del 2009, por S/. 83, 799. 00 (Ochenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Nueve con 00/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 281 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 282 APROBAR el crédito Suplementario en el pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 08 Impuestos Municipales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 284 DESIGNAR como Residente de la Obra: Construcción Relleno Sanitario Echarate – Cercado al Ing. MICHEL PALMA VARGAS. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 285 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Mayo del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 286 Declarar la NULIDAD DE OFICIO el Proceso de Selección ADP N° 006-2009-CEP-MDE/LC, por las causales de Contravención de las Normas Legales y prescindencia de las normas esenciales del procedimiento prescrito por la normativa aplicable; retrotrayéndose el Proceso de Selección a la etapa de formulación del requerimiento, por parte del Área usuaria, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 288 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL PUERTO RICO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 209, 173. 90 (Doscientos Nueve Mil Ciento Setenta y Tres con 90/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 496, 285. 74 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 74/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 705. 459. 64 (Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 64/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 105 días calendario, debiéndose de ampliarse por 150 días y con la nueva ampliación será de 255 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 289 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PUERTO RICO BAJO URUBAMBA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 334. 183. 39 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Tres con 39/100 Nuevos Soles); por to que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 670, 060. 16 (Seiscientos Setenta Mil Sesenta con 16/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 004, 243. 55 (Un Millón Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Tres con 55/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 330 días y con la nueva ampliación será de 420 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 290 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERA SANTOATO – ALTO SANTOATO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 184, 710. 58 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Diez con 58/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 923, 675. 04 (Novecientos Veintitrés Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 04/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1′ 108. 385. 62 (Un Millón Ciento Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 62/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario, debiéndose de ampliarse por 90 días y con la nueva ampliación será de 240 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 291 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA MONSEÑOR JAVIER ARIZ DE KIRIGUETI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 478, 434. 14 (Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 14/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 319, 419. 65 (Un Millón Trescientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Diecinueve con 65/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 797, 853. 79 (Un Millón Setecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con 79/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 240 días calendario, debiéndose de ampliarse por 330 días y con la nueva ampliación será de 570 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 292 DECLARAR INFUNDADA el Recurso de Reconsideración de fecha 25 de Marzo del 2009, presentada por la Señora Yrma Rojas Vda. De Vergara, ingresado en Mesa de Partes con Registro No. 1708, conforma a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 293 ACLARAR que la denominación Construcción Infraestructura Educativa Nivel Primaria y Secundaria Institución Educativa Miguel Grau de Kiteni, debe entenderse conforme a la forma registrada en el Formato SNIP 03 con la siguiente denominación: «Mejoramiento Infraestructura Educativa Nivel Primaria y Secundaria Institución Educativa Miguel Grau de Kiteni, Distrito de Echarate – La Convención – Cusco». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 295 Declarar la NULIDAD DE OFICIO el Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva Nº 027-2009-CEP-MDE/LC, para el Servicio de alquiler de excavadora, sobre oruga de 220-240 HP para Obra: Construcción de la Carretera Sanganato – Alto Talancato – Mayungari, Oficina desconcentrada de Palma Real, retrotrayendo el Proceso hasta la etapa de Absolución de Consultas, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 296 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Mayo del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 297 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Mayo del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 298 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Mayo del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 300 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL BOTADERO DE RESIDUOS – ECHARATE»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obra y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 301 DESIGNAR como Residentes de Obra a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 302 AUTORIZAR a la Señora Felicia Corimanya Barrio de Mendoza, en su calidad de Administradora de la Oficina Desconcentrada de Kiteni, a efecto de que pueda realizar el cobro de los cheques girados a su nombre, y desempeñar todas las funciones inherentes a su cargo. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 303 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO de la Obra: «Construcción Puente Carrozable Cháhuares» por 103 Días Calendarios, siendo el Plazo de Ejecución original por 180 Días Calendario; y con la nueva Ampliación de Plazo será de 283 Días Calendarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 304 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO de la Obra: «Mejoramiento de la Institución Educativa No. 50246 Cirialo» por 60 Días Calendario, siendo el Plazo de Ejecución original por 195 Días Calendario, debiendo de concluir indefectiblemente el 18 de Mayo del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 305 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO de la Obra: «Mantenimiento de la Capilla Pan de Azúcar» por 54 Días Calendarios, siendo el Plazo de Ejecución original por 45 Días Calendario; y con la nueva Ampliación de Plazo será de 99 Días Calendarios; así como la Ampliación Presupuestal por la suma de S/. 6, 103. 50 Nuevos Soles, siendo aprobado inicialmente por la suma de 34, 779. 70 Nuevos Soles y con la Nueva Ampliación Presupuestal el monto total será de S/. 40, 883. 20 (Cuarenta Mil Ochocientos Ochenta y Tres con 20/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 306 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 200. 00 (Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Asociación de Promotores de Salud, representado por su Presidenta la Señora Silvia Phocco Hoyos, monto que será para los fines expuestos en el considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 307 APROBAR el Expediente Técnico – «AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE SAN MIGUEL»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (02) Tomos el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Cálculos, Metrados, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma de Desembolso, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Presupuesto de Capacitación, Anexos (Análisis Físico Químico Bacteriológico de los Recursos Hídricos, Estudio de Suelos) y Panel Fotográfico, y el Segundo que contiene Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 308 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACION DE CABINAS DE INTERNET EN LA COMUNIDAD DE KEPASHIATO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Nombre del Proyecto, Aspectos Generales del Proyecto, Accesibilidad, Beneficiarios, Antecedentes, Sostenibilidad del Proyecto, Objetivos del Proyecto, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Presupuesto y Duración del Proyecto, Conclusiones y Recomendaciones, Planilla Metrados, Costo y Presupuesto, Anexos y Planos del Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 309 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL MATERIATO BAJO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de dos (2) Tomos el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, Impacto Ambiental, Memoria de Metrados, Presupuesto de Obras, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado de Obras, y Planos, y el Segundo Tomo que contiene el Expediente Técnico Social que contiene: Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones, Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 310 APROBAR el Expediente Técnico – «AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE KORIBENI»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, Impacto Ambiental, Memoria de Metrados, Presupuesto de Obras, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinomica, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado de Obras, y Planos, y el Segundo Tomo que contiene el Expediente Técnico Social que contiene: Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones, Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 311 DELEGAR las atribuciones políticas de Alcaldía, a favor del Regidor DAVID MEDINA ESPINOZA, desde el día 14 de mayo del 2009 al 16 de mayo del 2009, recomendado ejercer las atribuciones encomendadas con responsabilidad. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 312 DESIGNAR, como Miembros Integrantes de la Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva de Pliego de Reclamos y Propuestas del Pacto Colectivo con el Sindicato de Trabajadores Municipales – SITRAMUN y la Municipalidad Distrital de Echarate, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 313 RESOLVER el Contrato Nº 111-2008-GA-JL, de fecha 01 de Abril del 2008, derivado del Proceso de Selección AMC No. 360-2008-CEP-MDE/LC, celebrado con el contratista Ing. Mario Aguirre Olayunca, en el extremo correspondiente al servicio por la elaboración del Expediente Técnico definitivo y su respectiva elaboración; quedando subsistente el contrato únicamente en la parte correspondiente al servicio por la elaboración del perfil y su respectiva aprobación; conforme a los considerandos de la presente Resolución, sin perjuicio de cobrar las penalidades que corresponden. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 314 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 315 DESIGNAR como Miembros del Equipo Técnico Multidisciplinario, el mismo que se encargara de realizar la Propuesta de Delimitación y Demarcación del Distrito de Echarate a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 316 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Mayo del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías. Renta de Aduanas y Participaciones, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo 02 /GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 317 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra. Construcción Puente Carrozable Chahuares, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 318 RESOLVER en Forma Parcial el Contrato N° 196-2008-MDE-UL/LC, de fecha 05 de Marzo del 2009, derivado del Proceso de Selección ADP No. 004-2008-CEP-MDE/LC, por Subasta Inversa, en la parte que corresponde a las 450 bolsas de cemento tipo I para la Construcción TMC Bovadachayoc, celebrado con el Señor Fernán Teodoro Suca Mamani; conforme al detalle del Informe Técnico Legal No. 008-2009-DL-MDE/LC, de la Asistente Legal de la Unidad de Logística. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 319 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección, Adjudicación Directa Pública N° 004-2009-CEP-MDE/LC , por la causal de Contravención de las Normas Legales, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de Integración de Bases , conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 320 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION CARRETERA AGUAS CALIENTES – SHIRIMPIARI»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Cuatro (4) Tomos con el siguiente detalle:
1. TOMO I.- Generalidades, Resumen Ejecutivo, Memoria de Calculo, Planta General del Proyecto, Diagnostico, Conclusiones de Estudios Básicos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Bases para el Cálculo de Precios Unitarios, Valor Referencial, Análisis del Costo Indirecto, Análisis del Costo Directo, Resumen de los Componentes del Costo y Precios Unitarios, Análisis de Precios Unitarios, Requerimiento de Materiales Mano de Obra y Equipo, Incidencias en Partidas, Fórmula Polinómica Presupuesto Descompuesto, Presupuesto Descompuesto (Recursos Utilizados), Cronograma de Ejecución de Obra. Estudio de Tráfico Vehicular. Parámetros y Elementos Básicos de Diseño, Estudios de Trazo y Diseño Vial, Fundamentos de Diseño, Diseño Geométrico, Estudio de Señalización y Seguridad Vial, Memoria de Calculo, Memorias de Cálculo para el Diseño de Obras de Drenaje, Criterio para el Diseño de Badenes. 2. TOMO II.- Informe Topográfico, Movimiento de Tierras, Reporte de Pis de Estaciones, Reporte de Curvas y Tangentes, Reporte de BMs, Libreta de Campo, Estaciones de Alineamientos Horizontal, Curvas y Tangentes de Alineamiento, Estudio Geología y Geotecnia, Estudio Geotécnicos, Estudio de Hidrología e hidráulica, Estudio de Impacto Ambiental.
3. TOMO III.- Planos Diversos.
4. TOMO IV.- Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Bases para el Cálculo de Precios Unitarios, Memorias de Calculo, Diseño de Estribo, Análisis de Costo Indirecto, Análisis de Costo Directo, Resumen de los Componentes del Costo y Precios Unitarios, Análisis de Precios Unitarios, Formula Polinómica, Requerimiento de Materiales, Mano de Obra y Equipo Optimizado, Incidencias en Partidas, Cronograma de Ejecución de Obra, Presupuesto Descompuesto, Estudio de Trazo y Diseño Vial, Estudios de Hidrología e Hidráulica, Calculo de la Socavación, Estudio de Trafico, Estudios de Riesgo Sísmico, Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo, Generalidades. Descripción del Proyecto, Marco Legal, Áreas de Influencia Ambiental, Características Ambientales, Evaluación de impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Conclusiones y Recomendaciones; los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente.
Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 321 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCIÓN PUENTE PASARELA SAN MARTIN – ZONAKISHIATO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo el mismo que contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Ficha Técnica. Estudio Geotécnico, Estudio Hidrológico, Diseño de Ingeniería, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Metrados, Calculo de Transporte de Materiales, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma de Desembolsos, Panel Fotográfico y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 322 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CHAUPIMAYO C – HUAMANPATA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Ficha Técnica, Estudio Geotécnico, Diseño de Ingeniería, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Metrados, Cálculos de Transporte de Materiales, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma de Desembolsos, Panel Fotográfico y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 323 APROBAR el Expediente técnico – «CONSTRUCCÓN PUENTE PASARELA EN CAMINO DE HERRADURA CHAPO GRANDE PALMA REAL»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo el mismo que contiene: Ficha técnica, Memoria Descriptiva, Resumen Ejecutivo, Especificaciones Técnicas, Cálculos de Estructura, Metrados de Obra, Presupuesto de Obra, Insumos de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Fórmula Polinómica, Presupuesto Analítico de Obra, Hidrología, Geología y Geotecnia, Estudio de Impacto Ambiental, Cronograma de Desembolsos, Programación de Obra, Panel Fotográfico y Planos del Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos tísicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 324 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCIÓN PUENTE PASARELA SAN CARLOS PACHIRI»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo el mismo que contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Ficha Técnica. Estudio Geotécnico, Estudio Hidrológico, Diseño de Ingeniería, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Metrados, Calculo de Transporte de Materiales, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos. Formula Polinómica, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma de Desembolsos, Panel Fotográfico, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 325 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL TARCUYOC»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificados, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas para el Montaje de Materiales y Equipos, Metrados y Presupuesto y Planos y Armados, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 326 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KEMALUYO (BARBACUCHAYOC)»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Estudio de Suelo, Cálculos, Metrados, Análisis Físico Químico Bacteriológico de los Recursos Hídricos, Panel Fotográfico, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma de Desembolso, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Presupuesto de Capacitación y el Segundo Tomo que contiene Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 327 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL RP Y RS. MIRAFLORES – MATACATORCE»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificados, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas para el Montaje de Materiales y Equipos, Metrados y Presupuesto y Planos y Armados, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 328 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO VIAL DE TROCHAS CARROZABLES PALMA REAL – CALAMINAYOC – CINTA VERDE»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva, Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Planilla de Inventario Vial, Metrados, Análisis de Costo Unitarios, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Cronograma de Ejecución de Obra, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 329 APROBAR el Expediente Técnico – «FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Ingeniería del Proyecto, Impacto del Medio Ambiente, Especificaciones Técnicas, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Cronograma de Ejecución de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Hoja de Metrados, Fórmula Polinómica, Panel Fotográfico, Planos y Documentos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 330 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANGOBATEA – AL TO SANGOBATEA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Metrados, Costo Directo, Relación de Insumos, Resumen Presupuesto Analítico – Costo Directo, Desagregado del Presupuesto Analítico, Resumen Presupuesto Analítico – Gastos Generales, Resumen Presupuesto Analítico – Gastos de Supervisión, Análisis de Costo Unitarios, Especificaciones Técnicas y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 331 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION PUENTE PASARELA SANGOBATEA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Ficha Técnica, Diseño de Ingeniería, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas. Cálculos de Transporte de Agregados, Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Formula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Programación de Recursos, Panel Fotográfico y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 332 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCIÓN PUENTE PASARELA TAQUILA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculo, Estudio de Impacto Ambiental, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Relación de Insumos, Análisis de Costos Unitarios, Formula Polinómica, Planilla de Metrados, Cronograma de Avance de Obra, Cronograma de Desembolso, Panel Fotográfico Anexos, Estudio de Suelos, Estudio Hidrológicos y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 333 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION CARRETERA ALTO SHIMA – CHANGUIRHUATO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos el Primero que contiene, Presentación, índice, Ficha de Resumen, Cuerpo, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma de ejecución de Obra, Programación de Recursos y el Segundo Tomo que contiene Planos diversos y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 334 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION PUENTE PASARELA MANGURIARI»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva. Ficha Técnica, Diseño de Ingeniería, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Cálculos de Transporte de Agregados, Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Formula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra. Programación de Recursos, Panel Fotográfico y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 335 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION PUENTE PASARELA TINTINIQUIATO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Ficha Técnica, Diseño de Ingeniería, Memorias de Calculo, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Cálculos de Transporte de Agregados, Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Formula Polinómica, Cronograma de ejecución de Obra, Cronograma de Desembolsos, Panel Fotográfico y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 336 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL RP. Y RS. CALCAPAMPA ALTA Y AMPLIACION CALCAPAMPA BAJA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de un (1) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificados, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas para el Montaje de Materiales y Equipos, Metrados y Presupuesto y Planos y Armados, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 337 Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad propuesto por la Gerente General de Industrias de alimentos RAYSUR S.R.L. Sra. Eliana Ninoska Ochoa Astete, mediante Expediente ingresado en Mesa de Partes con el Nº 2542, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 338 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL SANGOBATEA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Estudios Preliminares, Consideraciones Básicas de Diseño, Diseño de las Partes del Sistema, Cálculos Hidráulicos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Planos, y el Segundo Tomo que contiene el Expediente Técnico Social que contiene: Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones, Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 339 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA POSTAKIATO – ALTO POSTAKIATO – M.I»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Metrados, Costo Directo, Relación de Insumos, Resumen Presupuesto Analítico – Costo Directo, Desagregado del Presupuesto Analítico, Resumen Presupuesto Analítico – Gastos Generales, Resumen Presupuesto Analítico – Gastos de Supervisión, Análisis de Costo Unitarios, Especificaciones Técnicas y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 340 DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración ingresado en Mesa de Partes en fecha 27 de Abril del 2009, con Registro No. 2341, contra la Resolución de Alcaldía No. 229-2009-A-MDE/LC, presentada por el Señor Rubén Hinojosa Escalante, conforma a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 341 DECLARAR INFUNDADA en todos sus extremos el Recurso de Reconsideración ingresado en Mesa de Partes en fecha 15 de Abril del 2009, con Registro No. 2136, contra la Resolución de Alcaldía No. 203-2009-A-MDE/LC, interpuesto por el Señor Miguel Ángel Rivero Cavero, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 342 Que, conforme se desprende de lo previsto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, establece que las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a Ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 343 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 344 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 345 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 08 Impuestos Municipales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 346 APROBAR la Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 00 Recursos Ordinarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 347 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 348 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO AULAS I.E. Nº 501165 ITARIATO, por la suma de S/. 112.402 49 (Ciento Doce Mil Cuatrocientos Dos con 49/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 368 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 349 DESIGNAR como Inspector y Residente del Proyecto «Fortalecimiento de los Educandos de la Educación Básica de Menores para el desarrollo de Capacidades en el Distrito de Echarate»; a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 350 IMPONER Sanción Disciplinaria de SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES hasta por treinta (30) días, al trabajador Mario Huanca Ayala, servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate por la comisión de faltas disciplinarias tipificadas en los Articulas 28. Inciso a). b). e) articulo 21. Inciso c) establecidos en el Decreto Legislativo N» 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Asimismo, faltas tipificadas en el artículo 28, incisos: c). d). e). f), articulo 103. 111. Inciso d) del Reglamento Interno de Trabajo, y vulneración a los principios éticos del Servidor Público, articulo 6 de la Ley N° 27815. Ley del Código de Ética de la Función Pública, respecto a la veracidad, lealtad y obediencia, y articulo 7 del mismo cuerpo legal, conforme a los considerandos de la presente Resolución, sanción que deberá cumplir a partir del día lunes 25 de mayo del 2009, hasta el 24 de junio del año 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 351 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO AULAS I.E. Nº 50984 ALTO UNION, por la suma de S/. 182,549.40 (Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con 40/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 418 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 352 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO I.E. JAVIER PEREZ DE CUELLAR, por la suma de S/. 153,731.53 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Uno con 53/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 273 folios, que forma parte de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 353 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO I.E. ILLAPANI 2DA. ETAPA, por la suma de S/. 101,151.84 (Ciento Un Mil Ciento Cincuenta y Uno con 84/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 318 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 354 DESIGNAR, y RATIFICAR respectivamente como funcionarios de Confianza de la Municipalidad Distrital de Echarate, para el ejercicio Fiscal 2009, a los profesionales que se detallan en el siguiente cuadro. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 355 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO I. E. N° 64444 SHIMAA, por la suma de S/. 254, 843 69 (Dos cientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 69/100 Nuevos Soles ), cuyo expediente consta de tres tomos, el primero, de liquidación técnico financiero de 49 folios, el segundo de 333 folios, y el tercero de 294 folios, que forma parte de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 356 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO I.E. INICIAL Nº 339 – PISPITAYOC, por la suma de S/. 58,112.36 (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Doce con 36/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 287 folios, que forma parte integrante de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 357 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO I.E. N° 50247 PISPITAYOC, por la suma de S/. 180,131.47 (Ciento Ochenta Mil Ciento Treinta y Uno con 47/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de dos tomos, el primero de 165 folios y el segundo (anexo) de 167 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 358 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO CASA DEL MAESTRO ITARIATO, por la suma de S/. 23.336.50 (Veintitrés Mil Trescientos Treinta y Seis con 50/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 240 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 359 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO AULAS Y VIVIENDA MAGISTERIAL I.E. 50297 – PROGRESO, por la suma de S/. 134.949.40 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 40/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de dos lomos: el primero de 159 folios, y el segundo de 251 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 360 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO I.E. 50783 ICHIQUIATO BAJO, por la suma de S/. 125,391.70 (Ciento Veinticinco Mil Trescientos Noventa y Uno con 70/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 253 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 361 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO OROYA YANASHIRI, por la suma de S/. 49,330.91 (Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Treinta con 91/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 107 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 362 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO AULAS Y CAMPO DEPORTIVO I.E. N° 50893- SANTOATO, por la suma de S/. 141,394.25 (Ciento Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 25/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de tres Tomos: El Primero que consta de 44 folios, el segundo (anexo I) que consta de 133 folios, el tercero (anexo II) que consta de 308 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 363 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: CONSTRUCCION ALBERGUE ESTUDIANTIL ZONAQUISHIATO, por la suma de S/. 136,650.54 (Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta con 54/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de dos Tomos: El Primero que consta de 56 folios, y el segundo (anexo) que consta de 115 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 364 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO I.E. INICIAL N° 686 SAJIRUYOC, por la suma de S/. 53,443.18 (Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 18/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de dos Tomos: El Primero que consta de 96 folios, y el segundo (anexo) que consta de 261 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 365 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO CASA DEL MAESTRO KEPASHIATO, por la suma de S/. 153,186.30 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Seis con 301100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de tres Tomos: El Primero que consta de 78 folios, el segundo (anexo I) que consta de 215 folios y el tercero (anexo II) que consta de 206 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 366 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO LOSA DEPORTIVA DE KITENI, por la suma de S/. 121, 133.66 (Ciento Veintiún Mil Ciento Treinta y Tres con 66/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de tres Tomos: El Primero que consta de 57 folios, el segundo (anexo I) que consta de 409 folios, y el tercero (anexo II) que consta de 265 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 367 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO SS.HH. COMEDOR COCINA DE LA I.E. 50755 YOMENTONI M.I., por la suma de S/. 93,652.56 (Noventa y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 56/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 445 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 368 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO I.E. N° 50750 – ICHIQUIATO ALTO, por la suma de S/. 115,412.29 (Ciento Quince Mil Cuatrocientos Doce con 29/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 259 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 369 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO OROYA DUCHICELA, por la suma de S/. 42,727.27 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos Veintisiete con 27/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 134 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 370 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO I.E. N° 501115 TINTININQUIATO, por la suma de S/. 193,943.62 (Ciento Noventa y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 62/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de dos Tomos: el Primero que consta de 182 folios, y el segundo que consta de 313, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 371 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra: MANTENIMIENTO VIVIENDA MAGISTERIAL LE. Nº 501091 VIRACOCHASI, por la suma de S/. 23,561.37 (Veintitrés Mil Quinientos Sesenta y Uno con 37/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de dos Tomos: el Primero que consta de 51 folios, y el segundo que consta de 244, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 372 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA I.E N° 501172 UNION ARENAL», por la suma de S/. 120,287.53 (Ciento Veinte Mil Doscientos ochenta y siete con 53/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 99 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 373 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO I.E 501159 AGUA DULCE», por la suma de S/. 43,997.05 (Cuarenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Siete con 05/100 Nuevos Soles), cuyo expediente de liquidación consta de 02 tomos: el 1° de 122 folios y el 2° de 359 folios que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 374 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO DE LA I.E. Nº 501109 KUVIRIARI», por la suma de S/. 182,708.78 (Ciento Ochenta y Dos Mil Setecientos Ocho con 78/100 Nuevos Soles), cuyo expediente de liquidación el expediente de liquidación consta de 03 tomos: 1° consta 54 folios, 2° consta de 331 y 3° 231 folios que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 375 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO LE N° 50756 SAN ANTONIO», por la suma de S/. 42.934.70 (Cuarenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 701100 Nuevos Soles), cuyo expediente de liquidación consta de 76 folios y Anexo I 334 folios que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 376 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO SS. HH Y REPOSICION DE AGUA KUVIRIARI», por la suma de SI. 51,904.38 (Cincuenta y Un Mil Novecientos Cuatro con 38/100 Nuevos Soles), cuyo expediente de liquidación consta que consta de 02 Tomos: 1° de 76 y 2° de 334 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 377 DELEGAR las atribuciones políticas de Alcaldía, a favor del Regidor DAVID MEDINA ESPINOZA, desde el día 26 de mayo del 2009 al 28 de mayo del 2009 recomendado ejercer las atribuciones encomendadas con responsabilidad. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 378 DESIGNAR como Residente de la Obra: Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa No. 64125 Fray Julián Macegosa de la Comunidad Nativa de Timpia al Arqto. CARLO JOSE PAREJA CENTENO. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 379 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PANCHUMAYO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos el Primero que contiene: Resumen Técnico, Aspectos Generales, Ingeniería de Proyecto, Descripción de Componentes del Proyecto, Costos y Presupuesto, Estudio de Impacto Ambiental, Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio, y el Segundo Tomo que contiene el Expediente Técnico Social del Proyecto que contiene: Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones, Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 380 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Mayo del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 381 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E 50243 NIVEL PRIMARIA DE ECHARATI»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Cuatro (04) Tomos el Primero que contiene: Aspectos Generales. Memoria Descriptiva General, Especificaciones Técnicas, Metrados. Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Insumos, Formula Polinómica, Desagregados de Gastos Generales, Ficha SNIP, Programación Estudios de Mecánica de Suelos, el Segundo Tomo que contiene Planos de Arquitectura, el Tercero que contiene Planos Instalaciones Sanitarias y Eléctricas, y el Cuarto que contiene Planos de Estructuras, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 382 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección, Adjudicación de Menor Cuantía N° 085-2009-CEP­MDE/LC, derivado del Proceso de Selección ADS N° 017-2009-CEP-MDE/LC por la causal de Contravención de las Normas Legales, y prescindencia de las normas esenciales del procedimiento o de la forma presenta por la normatividad aplicable retrotrayendo el proceso hasta la etapa de elaboración de bases, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 384 RESOLVER el contrato N° 052-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 17 de abril del 2009, suscrito con el contratista Jacob Baca Sayre, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 013-2009-CE-MDE/LC, por la causal atribuida al contratista, por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 385 DELEGAR al Gerente de Infraestructura Ingeniero JAVIER FERNANDO MEDINA GONZALES, con DNI N° 23924903, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originados por la declaratoria de nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 1846-2008-GM-MDE/LC, para el cumplimiento de los contratos Nº 330-2008-MDE-UL/LC y el contrato N° 347-2008-MDE-UL/LC ambas suscritas con la empresa Inversiones Escorpión SRL. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 386 Declarar PROCEDENTE EN PARTE el pedido de ampliación de Plazo Nº 04 solicitado por el Consorcio Echarati, es decir, denegar por la ampliación de plazo por los 81 días calendarios y en su lugar corresponde otorgar la ampliación de plazo por 61 días calendarios, por la causal de caso fortuito, debiendo concluir la obra el 24 de agosto del 2009, ello en referencia al contrato N° 170-2008-MDE-UL/LC, para la ejecución de la Obra: «Construcción del Puente Echarate», conforme a la parte considerativa de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 387 DESIGNAR como Miembros de la Comisión Revisora de los Expedientes Técnicos por el Saldo de Obra Ejecutada de los Puentes Carrozables: Koribeni, Kumpirushiato, Kiteni y Manugali, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 388 AUTORIZAR a la Oficina de Administración y la División de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Echarate, efectuar la Previsión de Gasto, para la Cuenta Especifica 2.2.2.3.1.1 – Alimentos para Programas Sociales, correspondiente al mes de Mayo del 2009, por S/. 83, 799. 00 (Ochenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Nueve con 00/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 389 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos el Primero que contiene: Resumen Técnico, Aspectos Generales, Ingeniería de Proyecto, Descripción de Componentes del Proyecto, Costos y Presupuesto, Estudio de Impacto Ambiental, Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio, y el Segundo Tomo que contiene el Expediente Técnico Social del Proyecto que contiene: Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones, Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 390 DECLARAR IMPROCEDENTE la Nulidad de los Procesos ADS N° 041-2009-GM-MDE/LC, ADS N° 040-2009-GM­MDE/LC, ADS N° 025-2009-GM-MDE/LC, ADS N° 028-2009-GM-MDE/LC, ADS N
° 023-2009-GM-MDE/LC, contenidos en el informe No. 053-2009-GI-MDE/LC de la Gerencia de Infraestructura, debiendo de continuarse con dichos procesos de selección, reformulándose los respectivos cronogramas, desde la etapa de integración de las bases.
Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 391 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra. Construcción y Reubicación Infraestructura I.E No. 501163 Primaria Cigakiato, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 392 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE PAN DE AZUCAR»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Presupuesto Analítico, Panel Fotográfico y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución , cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 393 Declarar la PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de ampliación de plazo N° solicitada por el Consorcio Kiteni; es decir, denegar la ampliación de plazo por 27 días, y en su lugar corresponde otorgar la ampliación de plazo por 18 días calendarios, por la causal de fuerza mayor, ello en referencia para la ejecución de la Obra: «Construcción de la Infraestructura Institución Educativa Miguel Grau de Kiteni», derivado de la Licitación Pública Nº 001-2007-/CE-MDE/LC, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 394 APROBAR el Expediente Técnico de «El Plan de Zonificación Básico del Área de Influencia Directa del Centro Poblado de Kiteni», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento Cusco, que contiene: Ubicación Geográfica, Situación Actual del Centro Poblado de Kiteni, Plan de Zonificación Básica de Kiteni, Plano de Equipamiento Urbano, Plano de Zonificación y usos de Suelos – Centro Poblado Kiteni. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 395 CONFORMAR la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos para el Año Fiscal 2009, con los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 396 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE OZONAMPIATO MARGEN IZQUIERDA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 391, 293. 08 (Trescientos Noventa y Un Mil Doscientos Noventa y Tres con 08/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 039, 099. 29 (Un Millón Treinta y Nueve Mil Noventa y Nueve con 29/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 430. 392. 23 (Un Millón Cuatrocientos Treinta Mil Trescientos Noventa y Dos con 23/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 90 días y con la nueva ampliación será de 180 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 397 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico «CONSTRUCCIÓN PUENTE PASARELA KEPASHIATO COMUNIDAD NATIVA SHIMAA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 537, 100. 48 (Quinientos Treinta y Siete Mil Cien con 48/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 432, 066. 38 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Sesenta y Seis con 38/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 969, 166. 86 (Un Millón Novecientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Seis con 86/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 180 días calendario, debiéndose de ampliarse por 60 días y con la nueva ampliación será de 240 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 398 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA DE SAJIRUYOC», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 921, 835. 83 (Novecientos Veintiún Mil Ochocientos Treinta y Cinco con 831100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 251,803.09 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Tres con 09/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 173, 638. 92 (Dos Millones Ciento Setenta Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 92/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 210 días calendario, debiéndose de ampliarse por 150 días y con la nueva ampliación será de 360 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 399 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO LOSA DEPORTIVA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE MARIA ARGUEDAS»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto. Análisis de Costos, Relación de Insumos. Presupuesto Analítico, Analítico de Aportes, Programación de Obras y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 400 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACION Y EQUIPAMIENTO CON MEDIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL A LOS CONSEJOS MENORES DEL BAJO URUBAMBA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Ingeniería del Proyecto, Impacto del Medio Ambiente, Especificaciones Técnicas, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Cronograma de Ejecución de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Hoja de Metrados, Fórmula Polinómica, Panel Fotográfico, Planos y Documentos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 401 APROBAR el Expediente Técnico – «EQUIPAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL A LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Ingeniería del Proyecto, Impacto del Medio Ambiente, Especificaciones Técnicas, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Cronograma de Ejecución de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Hoja de Metrados, Formula Polinomica, Panel Fotográfico, Planos y Documentos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 404 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRANSPORTE DE COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Ingeniería del Proyecto, Impacto del Medio Ambiente, Especificaciones Técnicas, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Cronograma de Ejecución de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Hoja de Metrados, Formula Polinómica, Panel Fotográfico, Planos y Documentos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 406 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES ALTO OZONAMPIATO, ALTO MATERIATO Y CHACOPISHIATO’, debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 368, 828. 27 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Veintiocho con 27/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 813, 620. 59 (Ochocientos Trece Mil Seiscientos Veinte con 59/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 182. 448. 86 (Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 86/100 Nuevos Soles), así corno la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 180 días calendario, debiéndose de ampliarse por 150 días y con la nueva ampliación será de 330 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 407 APROBAR LA CONTINUIDAD de la Obra: «CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA CENTRO POBLADO DE PALMA REAL», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 429, 575. 06 (Cuatrocientos Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Cinco con 06/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 2’ 252, 313. 03 (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Trece con 03/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 681. 888. 09 (Dos Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 09/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 410 DELEGAR las atribuciones políticas de Alcaldía, a favor del Regidor DAVID MEDINA ESPINOZA, desde el día 03 de junio del 2009 al 05 de junio del 2009, recomendado ejercer las atribuciones encomendadas con responsabilidad. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 411 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección ADS N° 087-2009-CEP-MDE/LC, para la Contratación de Servicio de Alquiler de una Camioneta 4×4 para las Obras: Construcción Trocha Carrozable Confianza – Cinta Verde y Construcción Defensa Ribereña Centro Poblado de Palma Real, por la causal de contravención a las normas legales y prescindencia de las normas legales esenciales al procedimiento prescrito por la normatividad aplicable, retrotrayéndose a la etapa de determinación del valor referencial, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 412 DELEGAR al Asistente Legal de La Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI Nº 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por el contrato Nº 013-2009-A-DL-MDE/LC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad ADS 437-2008-CEP-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 413 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Junio del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 414 APROBAR 10 (Diez) Expediente Técnico «(i) Mejoramiento de la Base Alimenticia, Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Shivankoreni; (ii) Mejoramiento de la Base Alimenticia, Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de kirigueti; (iii) Mejoramiento de la Base Alimenticia, Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Mayapo y Camana; (iv) Mejoramiento de la Base Alimenticia, Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Nueva Luz; (v) Mejoramiento de la Base Alimenticia, Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Nueva Vida; (vi) Mejoramiento de la Base Alimenticia, Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Segakiato y Cashiriari; (vii) Mejoramiento de la Base Alimenticia, Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Sensa y del Asentamiento Rural de Mishahua; (viii) Mejoramiento de la Base Alimenticia, Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Puerto Huallana; (ix) Mejoramiento de la Base Alimenticia, Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Timpia; (x) Mejoramiento de la Base Alimenticia, Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Puerto Rico», con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 415 AUTORIZAR a la Municipalidad Distrital de Kimbiri, aplicar la escala remunerativa de la Municipalidad Distrital de Echarate, al personal técnicos y administrativos, maestros de obra y operario/Capataz, en la ejecución de obra: «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», en el tramo Cielo Punku – Quebrada Honda, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 416 AUTORIZAR el Pago por la suma de S/. 194, 236. 11 (Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Seis con 11/100 Nuevos Soles), detalladas en el documento «Reporte de Documentos Pendientes del Ejercicio 2008». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 417 APROBAR el Expediente Técnico de Mantenimiento «CONSERVACION PERIODICA CARRETERA PRINCIPAL SAMBARAY – ECHARATE – CHAHUARES – L = 42.00 KM», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Programación de Obras y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 418 APROBAR el Expediente Técnico de «MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL MODULO DE ALMACEN DEL PUESTO DE SALUD DE PAMPA CONCEPCION», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra, Planos del Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 419 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: Construcción Puente Pasarela Yomentony, Reconstrucción I.E.P No. 501279 de Alto California y Construcción de Carretera Bajo Korimani-Alto Korimani, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 420 DESIGNAR como Residentes de Obras a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 421 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: Mantenimiento Periódico Carretera Dv. Postaquiato – Postaquiato, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 422 DESIGNAR como Inspector de la Obra: «Mejoramiento y Ampliación del Saneamiento Básico Integral de Sicllabamba, Calcapampa y Poblado Echarati» al Ing. Martín Mellado Vargas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 423 DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud sobre Adicional del 25%, presentada por la Empresa PROMASE SRL, representado por su Gerente General Señora Doris Tapia Quintanilla, mediante Carta S/N de fecha 25 de Mayo del 2009, ingresado con Registro de Mesa de Parte No. 2915 en fecha 28 de Mayo del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 424 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 425 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 1, 000. 00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), a favor del menor Yim Boris Villena De La Vega, monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución, debiendo de efectuar la entrega de dicho apoyo a su Señora Madre Anacleta De La Vega Álvaro, identificada con DNI No. 42823201. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 426 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DEL CAMPO FERIAL DEL CENTRO POBLADO ECHARA TI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 1’ 032, 576. 05 (Un Millón Treinta y Dos Mil Quinientos Setenta y Seis con 05/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 2’ 311, 078. 27 (Dos Millones Trescientos Once Mil Setenta y Ocho con 27/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 3’ 343, 654. 32 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con 32/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 379 días y con la nueva ampliación será de 469 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 427 MODIFICAR las Resoluciones de Alcaldía Nos. 265, 266, 253, 252, 125, 207. 175, 159, 126, 072. 242-2009-A-MDE/LC y las Resoluciones de Alcaldía No. 743 y 1000-2008-A-MDE/LC, en el extremo del ítem III) Aportes, debe decir. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 428 RESOLVER en parte el Contrato N° 401-2008-MDE-UL/LC, DE/LC, de fecha 29 de Agosto del 2008, por mutuo acuerdo, derivado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica No. 031-2008-CEP-MDE/LC, para servicios de Alquiler de Tractor sobre Oruga de 140 HP para los Trabajos de 1. Mantenimiento Rutinario de la Carretera Ramal Manatarushiato – Cigaquiato; 2. Mantenimiento Carretera Desvío Alto Shima (PC II) Alto Shima; 3. Mantenimiento Periódico de las Carreteras: a) Desvió las Palmeiras – Bajo Palmeiras – Kukipata, b) Bajo Palmeiras – Alto Palmeiras, c) Desvío Kuviriari – Kuviriari, d) Santa Rosa – Santa Rosa; celebrado con la Empresa Constructora MECH, representado por el Señor Fredy Jesús Mendiguri Chávez, conforme al acta de acuerdo de fecha 25 de Abril del 2009 y los considerandos de la Presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 429 RESOLVER el Contrato perfeccionado por Orden de Compra No. 0433, por el ítems 19, para la adquisición de seccionador fusible tipo expulsión unipolar 27/38 KV 100A, 150 KV – BIL, por un valor de S/. 32,718.00 Nuevos Soles, así como la Orden de Compra No. 0439, por el ítems 13 para la adquisición de 1,340.00 Unidades de Espiga Recta para Cruceta y aislador tipo pin ANSI 56-3, por un valor de S/. 29.480.00 Nuevos soles; celebrados con el Contratista Giro Marmanillo Huamán, derivados del Proceso de Selección Licitación Pública por la modalidad de Subasta Inversa Presencial No. 033-2008-CEP-MDE/LC, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 430 APROBAR la Afectación de Gastos a la Meta Correcta con fines de liquidación, esto es de la Secuencia Funcional 0228 a la Secuencia Funcional 273-M43, por el monto de S/. 4, 917. 00 Nuevos Soles, correspondiente a tres planillas, con cargo a la Obra: «Mejoramiento de la I.E 501139 Ozonampiato», ejecutado el año 2006, conforme a los considerandos la presente Resolución. 205. 16 (Setenta y Ocho Mil Doscientos Cinco con 16/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 431 APROBAR la Modificación de la Resolución de Alcaldía No. 098-2009-A-MDE/LC, de fecha 17 de Febrero del 2009, en el extremo del ítems 3). Con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 432 APROBAR la Paralización de las Obras de Inversión de la Oficina Desconcentrada del Bajo Urubamba, siendo los siguientes. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 433 DECLARAR IMPROCEDENTE y por ende no presentado el Recurso de Reconsideración contra la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 17 de Marzo del 2009, presentado por el Regidor Walquer Jorge Álvarez Guzmán, mediante Escrito de fecha 03 de Abril del 2009, con Registro en Mesa de Partes No. 1964, el mismo que debe ser devuelto a su titular, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 434 CONFORMAR la Comisión Encargada de la Revisión de los Currículum Vitae del personal de la Municipalidad Distrital de Echarate, con los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 435 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE SICLLABAMBA, CALCAPAMPA Y POBLADO DE ECHARATI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 3’ 539, 500. 70 (Tres Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Quinientos con 70/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 365, 535. 31 (Un Millón Trescientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco con 31/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 4’ 905. 036. 01 (Cuatro Millones Novecientos Cinco Mil Treinta y Seis con 01/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 300 días calendario, debiéndose de ampliarse por 240 días y con la nueva ampliación será de 540 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 436 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E PRIMARIA No. 50291 DE LA COMUNIDAD DE HUERTAPA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 183, 591. 67 (Ciento Ochenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Uno con 67/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 440, 475. 21 (Cuatrocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 21/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 624. 066. 88 (Seiscientos Veinticuatro Mil Sesenta y Seis con 88/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario, debiéndose de ampliarse por 118 días y con la nueva ampliación será de 238 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 437 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA I.E 501237 ALTO MANUGALI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 98, 557. 92 (Noventa y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Siete con 92/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 375. 389. 57 (Trescientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Nueve con 57/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 473, 947. 49 (Cuatrocientos Setenta y tres Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 49/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación será de 210 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 438 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CERCADO DE ECHARATI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 867, 075. 10 (Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setenta y Cinco con 101100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 5′ 828, 729.98 (Cinco Millones Ochocientos Veintiocho Mil Setecientos Veintinueve con 98/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 6’ 695. 805. 08 (Seis Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cinco con 08/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 300 días calendario, debiéndose de ampliarse por 240 días y con la nueva ampliación será de 540 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 439 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ALTO MANGURIARI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 468, 510. 56 (Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Diez con 56/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 327, 032. 74 (Trescientos Veintisiete Mil Treinta y Dos con 74/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 795, 543. 30 (Setecientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Tres Mil con 30/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 60 días calendario, debiéndose de ampliarse por 210 días y con la nueva ampliación será de 270 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 440 APROBAR la escala de viáticos para el personal de la Unidad Formuladora del Bajo Urubamba, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 441 APROBAR el «Plan Operativo Institucional (POI) 2009» de la Municipalidad Distrital de Echarate, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Echarate, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 442 MODIFICAR la Resolución No. 300-2009-A-MDE/LC, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 443 declarar PROCEDENTE la ampliación de plazo N° 03 solicitado por el Contratista Consorcio A & B de 61 días calendarios, cuyo contrato vence indefectiblemente el día 14 de junio del 2009, en consecuencia, se dispone el pago por la suma de S/. 35,379.90 (Treinta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Nueve con 90/100 Nuevos Soles) por la ampliación antes referida, ello en referencia al contrato N° 323-2008-MDE-UL/LC, para la Supervisión de la obra: «Construcción del Puente Echarati», conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 444 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 50246 – CIRIALO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 1’ 008, 876. 39 (Un Millón Ocho Mil Ochocientos Setenta y Seis con 39/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 154, 977. 12 (Un Millón Ciento Cuenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Siete con 12/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 163, 853. 51 (Dos Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con 51/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 195 días calendario, debiéndose de ampliarse por 195 días y con la nueva ampliación será de 330 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 445 RECONOCER como Representante de la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito de Echarate, al Profesor Redy Oros Escobar. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 446 RECONOCER al Comité Distrital de Seguridad ciudadana del distrito de Echarate 2009, conformado por los siguientes miembros. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 447 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Junio del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 448 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Junio del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 449 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MIARIA – BAJO URUBAMBA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 436, 621. 36 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Veintiuno con 36/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 648, 676. 43 (Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Seis con 43/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 085. 297. 78 (Un Millón Ochenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Siete con 78/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 330 días y con la nueva ampliación serán de 420 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 450 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «INSTALACION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE MASOKIATO», debiendo ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 269, 283. 89 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Tres con 89/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 624, 252. 45 (Seiscientos Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 45/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 893, 536. 34 (Ochocientos Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta y Seis con 34/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario, debiéndose de ampliarse por 60 días y con la nueva ampliación será de 180 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 452 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN DE AULAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 50893 SANTOATO», debiendo ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 190, 963. 33 (Ciento Noventa Mil Novecientos Sesenta y Tres con 33/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/ 490, 861. 45 (Cuatrocientos Noventa Mil Ochocientos Sesenta y Uno con 45/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 681, 824. 78 (Seiscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro con 78/100 Nuevo Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación será de 270 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 453 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CORIMANI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 115, 437. 13 (Ciento Quince Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con 13/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 334, 284. 87 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 87/100 Nuevos Soles), y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 449, 722. 00 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Veintidós con 00/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 60 días y con la nueva ampliación será de 150 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 454 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE COCABAMBILA», siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 763, 816. 63 (Setecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Dieciséis con 63/100 Nuevos Soles), y con la modificación el nuevo presupuesto será de S/. 715, 390. 71 (Setecientos Quince Mil Trescientos Noventa con 71/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de modificarse por 150 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 455 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN SALON COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 406, 083. 55 (Cuatrocientos Seis Mil Ochenta y Tres con 55/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 410, 309. 64 (Cuatrocientos Diez Mil Trescientos Nueve con 64/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 816. 393. 19 (Ochocientos Dieciséis Mil Trescientos Noventa y Tres con 19/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 180 días calendario, debiéndose de ampliarse por 60 días y con la nueva ampliación será de 240 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 456 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PEREYRA KASHIARI MAYAPO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 857, 929. 89 (Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Veintinueve con 89/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 064, 609. 30 (Un Millón Sesenta y cuatro Mil Seiscientos Nueve con 30/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto, será de S/. 1’ 922. 539. 19 (Un Millón Novecientos Veintidós Mil Quinientos Treinta y Nueve con 19/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 180 días calendario, debiéndose de ampliarse por 360 días y con la nueva ampliación será de 540 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 457 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL COMUNIDAD NATIVA SHIVANKORENI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 549, 400. 00 (Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos con 00i100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 136, 718. 06 (Un Millón Ciento Treinta y Seis Mil Setecientos Dieciocho con 06/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 686. 118. 06 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Seis Mil Ciento Dieciocho con 06/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario, debiéndose de ampliarse por 180 días y con la nueva ampliación será de 330 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 458 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE PACHIRI – CHARAHUATO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 383, 570. 62 (Trescientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Setenta con 62/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 717, 791. 62 (Setecientos Diecisiete Mil Setecientos Noventa y Uno con 62/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 101, 362. 24 (Un Millón Ciento Un Mil Trescientos Sesenta y Dos con 24/100 Nuevos Sotes), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación será de 240 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 459 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE», debiendo ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 930, 490. 32 (Novecientos Treinta Mil Cuatrocientos Noventa con 32/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 2’ 282, 438. 19 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho con 19/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 3’ 212. 928. 51 (Tres Millones Doscientos Doce Mil Novecientos Veintiocho con 51/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 420 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación será de 540 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 460 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 501094 – ZONAKISHIATO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 478, 183. 03 (Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Tres con 031100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 665, 920. 47 (Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Veinte con 47/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 144. 103. 50 (Un Millón Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Tres con 50/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 210 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación será de 330 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 461 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA No. 52138 TIKUMPINIA – SABABANTIARI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 223, 468. 17 (Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos sesenta y Ocho con 17/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 361, 286. 71 (Trescientos Sesenta Un Mil Doscientos Ochenta y Seis con 71/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 584. 754. 92 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 92/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación da Plazo, siendo aprobado inicialmente por 105 días calendario debiéndose de ampliarse por 465 días y con la nueva ampliación será de 570 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 462 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTO DOMINGO DE PANGOA», debiendo ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 460, 540. 55 (Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Quinientos Cuarenta con 55/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 257, 125. 34 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ciento veinticinco con 34/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 717. 665. 89 (Un Millón Setecientos Diecisiete Mil Ciento Seiscientos Sesenta y Cinco con 89/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 210 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación será de 330 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 463 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «INSTALACION DE SANEMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA MANTALO», debiendo ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 400, 003. 97 (Cuatrocientos Mil Tres con 971100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 595, 249. 19 (Quinientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con 19/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 995, 253. 16 (Novecientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 16/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario, debiéndose de ampliarse por 210 días y con la nueva ampliación será de 330 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 464 APROBAR la segunda ampliación de plazo por sesenta (60) días calendarios, a partir de las suscripción de la Adendas a los contratos N° 001-2009-LP-A-DL-MDE/LC, de 22 de enero del 2009, y Contrato N° 006-2009-LP-A-DL-MDE/LC, de fecha 27 de enero del 2009 respectivamente, así como el cambio de lugar de entrega según detalle que constará en las respectivas adendas a los contratos antes referidos, suscritos entre la empresa Fábrica de Concreto s Arteaga EIRL, y la Municipalidad Distrital de Echarate, derivado de la Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial N° 033-2008-CE-MDE/LC, ello con referencia a la Obra. Construcción del Sistema Eléctrico Rural Aislado de las Comunidades del Rio Urubamba y Sepahua. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 466 FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 467 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 468 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 469 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 470 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 08 Impuestos Municipales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 471 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por los Rubros; 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudados y 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 472 APROBAR el Calendario de Compromisos del Tercer Trimestre Mensualizado de los meses de Julio, Agosto y Setiembre del Año Fiscal 2009, en los montos que se detallan en el Anexo 01 de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 473 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 474 RESOLVER el contrato N° 003-2009-ADP-A-DL-MDE/LC, para el alquiler de Tractor sobre Orugas de 160 HP, para la construcción del relleno sanitario de Echarati – Cercado, suscrito con la empresa O & R Constructores Generales S.R.L., derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 066-2008-CEP-MDE/LC, por la causal atribuida al contratista, por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 475 MODIFICAR las Resoluciones de Alcaldía Nos. 253, 620, 252, 507, 251-2008-A-MDE/LC, en lo que se refiere a la denominación de Expediente Técnico, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 476 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Junio del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 477 declarar PROCEDENTE EN PARTE el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Consorcio Echarati, disponiendo el pago de S/. 29, 580. 56 (Veintinueve Mil Quinientos Ochenta con 56/100 Nuevos Soles), por concepto de saldo del monto que se le adeuda por la elaboración de expediente técnico, conforme a los considerandos de la presente Resolución, ello con referencia, al contrato N° 171-2008-MDE-UL/LC, para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra Construcción del Puente Pispita – Salamanca. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 478 DESIGNAR como Responsable del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI, al Biólogo Edgar Fuentes Zambrano, Gerente de Desarrollo Social y Servicios Municipales de la Municipalidad Distrital de Echarate. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 479 Declarar PROCEDENTE la ampliación de plazo N° 01 por el plazo de 18 días calendarios, solicitado por el Consultor Consorcio Echarate (Supervisión), debiendo concluir el contrato indefectiblemente el 13 de junio del 2009, ello con referencia al contrato N° 381-2008-MDE-UL/LC, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el Consorcio Echarate, para la supervisión de la obra: «Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Nivel Primaria y Secundaria Institución Educativa Miguel Grau de Kiteni», conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 480 DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia No. 286-2009-MDE/LC, instado por la Servidora Gregaria Aguirre Chutas, por las consideraciones expuestas en el considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 481 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE CHINGURIATO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 481, 578. 03 (Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Quinientos Setenta y Ocho con 03/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 408, 223. 47 (Cuatrocientos Ocho Mil Doscientos Veintitrés con 47/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 889. 801. 50 (Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Uno con 50/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario, debiéndose de ampliarse por 180 días y con la nueva ampliación será de 330 días calendario.. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 482 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN CARRETERA BAJO IVOCHOTE – AL TO IVOCHOTE – PAQUICHARI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 1’ 455, 506. 39 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Seis con 39/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 538, 162. 09 (Un Millón Quinientos Treinta y Ocho Mil Ciento Sesenta y dos con 09/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 993, 668. 48 (Dos Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 48/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 240 días calendario, debiéndose de ampliarse por 300 días y con la nueva ampliación será de 540 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 483 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN PUENTE PASARELA CHINGURIATO – POMORENI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 148, 747. 30 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Siete con 30/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 162, 422. 80 (Ciento Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintidós con 80/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 311. 170. 10 (Trescientos Once Mil Ciento Setenta con 10/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 60 días calendario, debiéndose de ampliarse por 210 días y con la nueva ampliación será de 270 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 484 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE KITENI, SOBRE EL RIO URUBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE KITENI», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Costos y Presupuesto (Consideraciones y Bases de Cálculo para el análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Recursos Requeridos, Análisis de Precios Unitarios, Gastos Generales, Formula Polinómica), Programación de Obra y Cronograma Valorizado de avance de Obra, Cronograma de Adquisición de Materiales y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 485 FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 486 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCIÓN PUENTE KUMPIRUSHIATO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Costos y Presupuesto, Recursos Requeridos, Análisis de Precios Unitarios, Formula Polinómica, Programación de Obra y Cronograma de Avance de Obra y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 487 Normalizar la DESIGNACION del Ing. FELIX ANTONIO HUAMAN MEJIA, con CIP 54059, como Inspector de la Obra «Construcción Carretera Kepashiato – Kimbiri – Tramo Cielo Punku – Quebrada Honda». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 488 Declarar IMPROCEDENTE la ampliación de plazo solicitado por el contratista Consorcio Echarati de 147 días calendarios, correspondiendo otorgarle solamente 27 días de ampliación de plazo, por el periodo comprendido del 22 de mayo del 2009 al 18 de junio del 2009, ello en referencia al contrato N° 170-2008-MDE-UULC, para la obra: «Construcción del Puente Echarati», conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 489 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 490 Declarar INFUNDADO el Recurso de Consideración interpuesto por el Consorcio Echarati contra la Resolución de Alcaldía N° 0386-2009-A-MDE/LC, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 491 AUTORIZAR a la CPC Nay Ruth Béjar Mejía, en su calidad de Administradora de la Unidad Operativa de lvochote, a efecto de que pueda realizar el cobro de los cheques girados a su nombre, y desempeñar todas las funciones inherentes a su cargo. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 492 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 493 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL PASEO DE ESCULTURAS Y ALAMEDA URUSAYHUA – ECHARATE» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Generalidades, Memoria Descriptiva. Especificaciones Técnicas, Metrado, Presupuesto de Obra, Análisis de costos Unitarios, Archivo Fotográfico y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 494 DESIGNAR la Comisión de Programación y Formulación Presupuestarla para el año 2010 de la Municipalidad Distrital de Echarate, la que estará conformada de la siguiente manera. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 495 RESOLVER el contrato Nº192-2008-MDE-UL/LC, de fecha 30 de abril del 2008, suscrito con el contratista Ingeniero José Luis Calancha Ccarhuarupay, derivado del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 035-2008-CEP-MDE/LC, por mutuo acuerdo, conforme al Acta del 02 de abril del 2009, y los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 496 DELEGAR al Gerente de Infraestructura Ing. Javier Fernando Medina Gonzales, identificado con DNI No. 23924903, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir a cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Victor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución a la controversia en torno a la ejecución del Contrato No. 01-2009-ADP-A-DL-MDE/LC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad ADP 059-2009-CEP-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 497 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA I.E No. 50244 MISKIUNUYOC DE LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 224, 026. 39 (Doscientos Veinticuatro Mil Veintiséis con 39/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 603, 010. 22 (Seiscientos Tres Mil Diez con 22/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 821, 036. 61 (Ochocientos Veintiún Mil Treinta y Seis con 61/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario, debiéndose de ampliarse por 150 días y con la nueva ampliación será de 270 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 498 Declarar IMPROCEDENTE el Pedido de Nulidad interpuesto por Industrias Alimentarias Delicia EIRL. Representando por su Gerente Señora Aurelia Caviedes Masías en Consorcio con Industrias Alimentarias Don Manuel EIRL, representando por su Gerente Señora Sabina Tejeira Vda. De Q., conforme a los considerandos antes expuestos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 499 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 500 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO VALVULA DE PURGA DEL SANEAMIENTO BASIGO INTEGRAL DE DORMENDUYOC» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Análisis de Gastos Generales y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 501 APROBAR, la rectificación del Expediente Técnico de la «Modificación y Actualización de la Habilitación Urbana del Centro Poblado de Pampa Concepción», ubicado en la localidad de Pampa Concepción o Pucamocco, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento Cusco, en una superficie total de 279,690.95 m2 y que consta de: Planos de Habilitación Urbana, Memoria Descriptiva y Anexos. En los que se aprueba el siguiente Cuadro General de Áreas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 502 DELEGAR las atribuciones de Alcaldía, a favor del Regidor ABELARDO ECHEGARAY DELGADO, para celebrar el Matrimonio Masivo a realizarse el día 16 de julio del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 503 DESIGNAR Y CONFORMAR como miembros de la Comisión Especial de Cautela de la Municipalidad Distrital de Echarate, a los siguientes funcionarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 506 MODIFICAR la Resolución de Alcaldía No. 068-2008-A-MDE/LC, en el extremo de la denominación con el siguiente detalle:
DICE: «PASE AÉREO SOBRE EL RÍO BAJO URUBAMBA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ».
DEBE DECIR: «MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCIÓN – CUSCO».
Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 507 DESIGNAR a partir del 01 de Abril del 2009 al Ing. Álvaro Horacio Flores Boza, en reemplazo del Señor Ing. Cesar Arturo Camacho Galdos, como responsable Titular para el manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Echarate. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 508 DESIGNAR como Inspectores de Proyectos Productivos a los siguientes Profesionales: Ing. Olmer Olaguibel Olivera y al Ing. Persi Arturo Luna Peralta, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 509 DECLARAR FUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Señor Mario Huanca Ayala, por tanto nula Resolución de Alcaldía 350-2009-A-MDE/LC, por las consideraciones expuestas en el considerando de la presente Resolución, debiendo retrotraerse el proceso a la etapa de la elaboración del Informe Final, para lo cual la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, deberá convocar a todos sus miembros observando las formalidades que prescriba la Ley. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 510 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELEMPATA­DELICIAS»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Estudio de Topografía, Estudio de Geología y Geotecnia, Estudio de Hidrología, Drenaje y Obras de Arte, Estudio de Impacto Ambiental, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados por Partidas y Sub Partidas, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico y por Partidas Genéricas y Especificas, Programación de Obra y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 511 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 512 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION CARRETERA CIELO PUNKU – QUEBRADA HONDA (05+000 AL 16+740.49 KM)»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de cuatro (04) Tomos el Primero que contiene: Memoria Descriptiva (Antecedentes, Ubicación y Vías de Acceso, Características Socio Económicas, Parámetros y elementos Básicos de Diseño, Características Generales, Descripción del Proyecto, Resumen de Metrados, costo y Duración del Proyecto), Presupuesto de Obra (Presupuesto total de Obra, Presupuesto Analítico del Costo Directo por Especifica, Desagregado de Gastos Generales de Residencia, Desagregado de Gastos de Expediente Técnico, Desagregado de Gastos de Supervisión, Cronograma Valorizado Mensual), Ingeniería Básica del Proyecto (Estudio Topográfico, Estudio Hidrológico Hidráulico, Estudio Geológico – Geotécnico, Estudio de Impacto Ambiental), Especificaciones Técnicas (Generalidades, Objetivos, Especificaciones Generales, Especificaciones), Cuadro e Ilustraciones, Anexos; el Segundo Tomo que contiene: Análisis de Costos Unitarios, Planilla de Sustento de Metrados, Memoria y Hojas de Cálculo, Estudio Geológico – Geotécnico, Estudio Impacto Ambiental, Documentos Legales, Panel Fotográfico y el Tercero y Cuarto que contiene: Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 513 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección, Adjudicación Directa Pública N° 010-2009-CEP-MDE/LC, por la causal de Contravención de las Normas Legales, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de calificación de propuesta, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 514 IMPONER Sanción Disciplinaria de SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES hasta por treinta (30) días, al trabajador Mario Huanca Ayala, servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la comisión de faltas disciplinarias tipificados en los Artículos 28, Inciso a), b), e) artículo 21, Inciso c) establecidos en el Decreto Legislativo N° .276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Asimismo, faltas tipificadas en el artículo 28, incisos: e), d), e), f), articulo 103, 111, Inciso d) del Reglamento Interno de Trabajo, y vulneración a los principios éticos del Servidor Público, articulo 6 de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, respecto a la veracidad, lealtad y obediencia, y articulo 7 del mismo cuerpo legal, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 515 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CONFORTAYOC», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 182, 147. 09 (Ciento Ochenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Siete con 09/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 604, 201. 61 (Seiscientos Cuatro Mil Doscientos Uno con 61/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 786. 348. 70 (Setecientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 70/100 Nuevos Sotes), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación será de 270 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 516 AUTORIZAR al CPC BORIS TEODORICO MENDOZA ZAGA, identificado con DNI No. 41179748, en su calidad de Administrador de la Unidad Operativa de Kiteni, haga efectivo la disponibilidad de fondos y pagos de cheques, y desempeñar todas las funciones inherentes a su cargo. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 517 APROBAR la modificación presupuestaria vía Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/130,000.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 518 APROBAR la Incorporación Presupuestal vía Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 00 Recursos Ordinarios. Hasta por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/993,967.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 519 APROBAR la modificación presupuestal vía Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 08 Impuestos Municipales hasta por la suma de CINCUENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/50,000.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 520 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico de: «MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCIÓN Y BADÉN TRAMO KM 1 +641 AL KM 1 +676 DE LA TROCHA CARROZABLE CINTA VERDE CALVARIO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 35, 826. 29 (Treinta y Cinco Mil Ochocientos Veintiséis con 29/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 144, 966. 92 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Seis con 92/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 180, 793. 21 (Ciento Ochenta Mil Setecientos Noventa y Tres con 21/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 30 días calendario, debiéndose de ampliarse por 172 días y con la nueva ampliación será de 202 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 522 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 523 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Julio del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 524 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Julio del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 525 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Julio del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 526 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA FIDEL PEREYRA NUEVA LUZ, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 235, 539. 95 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Nueve con 95/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 656, 877. 72 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Siete con 72/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 892, 417. 67 (Un Millón Ciento Un Mil Trescientos Sesenta y Dos con 24/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario, debiéndose de ampliarse por 260 días y con la nueva ampliación será de 410 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 527 DELEGAR atribuciones a favor de la Señora FRANCISCA CAVIEDES CANAL, Jefe de la Oficina de Registro Civil, para celebrar el matrimonio a realizarse el día Jueves 23 de Julio del 2009, en la Municipalidad Distrital de Echarate. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 528 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Julio del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 529 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 08 Impuestos Municipales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 530 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Julio del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 532 ENCARGAR a la CPC ALMA SOLEDAD PALACIOS FLORES, identificada con DNI N° 23988701, como JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL de la Municipalidad Distrital de Echarate, en calidad de temporal, a partir del 17 de agosto del 2009, hasta que Contraloría General de la República designe al Titular. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 533 DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE el Recurso de Reconsideración presentado por el CONSORCIO KITENI contra la Resolución de Alcaldía No. 0241-2009-A-MDE/LC, de fecha 08 Abril del 2009, otorgando la Ampliación de Plazo No. 01 por un periodo de Cincuenta y Tres (53) días, en la Obra intervenida económicamente por la Municipalidad Distrital de Echarate «Mejoramiento Infraestructura Educativa Nivel Primaria y Secundaria Institución Educativa Miguel Grau de Kiteni, Distrito de Echarate, La Convención, Cusco», sin que ello genere el pago de mayores gastos generales, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 534 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCIÓN CARRETERA BAJO CORIMANI»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Cálculos y Otros, Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico por Partidas Genéricas y Especificas, Formula Polinómica, Conclusiones y Recomendaciones, Cronograma de Ejecución Física, Gant – Pert CPM, Anexos y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 535 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA ELIAS S. CUSICHINARI – CC.NN DE MIARIA»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Documentación Técnica, Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 536 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PACPACHAYOC MARANNIYOC – LONGITUD 3.41 Km» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 537 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD ALTO PALMA REAL»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (02) Tomos el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas Calculo, Metrados, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma de Desembolso, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Presupuesto de Capacitación, Anexos y el Segundo Tomo que contiene Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 538 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASARELA DE BOCA POMORENI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 252, 491. 12 (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con 12/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 290, 286. 57 (Doscientos Noventa Mil Doscientos Ochenta y Seis con 57/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 542, 777. 69 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Siete con 69/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 105 días calendario, debiéndose de ampliarse por 15 días y con la nueva ampliación será de 120 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 539 APROBAR el apoyo económico de S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Institución Educativa N° 501105 Pagoreni Rio Bajo Urubamba, representado por su Director José Vargas Pereira, cuyo monto será destinado para los fines expuestos en el segundo párrafo del considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 540 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCIÓN PUENTE PUERTO CARMEN – II ETAPA», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, costos y Presupuestos (consideraciones y Bases de Cálculo para el análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Recursos Requeridos, Análisis de Precios Unitarios, Subpartidas, Gastos Generales, Fórmula Polinómica), Programación de Obra y Cronograma Valorizado de Avance de Obra, Cronograma de Adquisición de Materiales, Relación de Equipo Mínimo y Planos los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el de talle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 541 RESOLVER el Contrato N° 694-2008-MDE/LC, derivado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva No. 326-CEP-MDE/LC, para la contratación del servicio de 380 H.M de alquiler de excavadora sobre oruga para la obra Mejoramiento de las vías y Construcción de Veredas en el Cercado de Echarate por un monto de S/ 98, 805. 70 (Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cinco con 70/100 Nuevos Soles); celebrado con el contratista Constructora Medina SRL, representado por su Gerente General CPC Hugo Quispe Huisa; por causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales imputables al contratista, señalado en el numeral 1 artículo 225, del Reglamento, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 542 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 500. 00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor del Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Kiteni Señor Moisés Ccasani, identificado con DN I No. 24957530; monto que será destinado para los fines expuestos en el considerando de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 543 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Agosto del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 544 APROBAR el Pago de viáticos al Personal de la División de Estudios y Proyectos – Bajo Urubamba, por Treinta y Tres (33) días, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 545 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 546 DESIGNAR temporalmente a la servidora FRANCISCA CAVIEDES CANAL como fedataria de la Municipalidad Distrital de Echarate, función que deberá de desempeñar hasta la reincorporación al trabajo del Fedatario Titular y/o Suplente de la Municipalidad Distrital de Echarate. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 547 RECONFORMAR los miembros de la Comisión Paritaria por parte de la Municipalidad Distrital de Echarate, la que estará integrado por los siguientes funcionarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 548 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCION DEL PUENTE PASARELA ACCOPAMPA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 284, 413. 01 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Trece con 01/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 362, 303. 25 (Trescientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Tres con 25/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 646. 716. 26 (Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Dieciséis con 26/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 60 días y con la nueva ampliación será de 150 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 549 APROBAR la Transferencia de Alquiler de 600 Horas Máquina – Camión Cisterna de la Obra: «Mantenimiento Rutinario Carretera Sambaray – Puente Echarate – Cháhuares» a la Obra: «Conservación Periódica de la Carretera Principal Sambaray- Echarate – Cháhuares»; con cargo a su respecto presupuesto. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 550 DECLARAR LA NULIDAD del Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica Nº 016-2009-EP-MDE/LC, para Contratar Servicio de Alquiler de volquete de 15 m3, para la Obra Construcción Defensa Ribereña Centro Poblado de Palma Real, retrotrayendo el Proceso hasta la etapa de Calificación y Evaluación de Propuestas, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 552 DECLARAR LA NULIDAD de Oficio el Proceso de Selección en la modalidad de Adjudicación de Menor Cuantía No. 206-2009-CEP-MDE/LC, para la adquisición de suministros de equipos de cómputo, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva No. 117-2009-MDE/LC, por haberse otorgado la Buena Pro, prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo de retrotraer el Proceso de Selección a la etapa de evaluación de propuestas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 553 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 554 DESIGNAR a los siguientes profesionales como Residente de las Siguientes Obras de Inversión y Mantenimiento. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 555 DESIGNAR a la Ing. Karin Irene Ordóñez Rodríguez, como Residente de la Obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral de la Comunidad de Pan de Azúcar. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 556 DESIGNAR a la Ing. Giovanna Castro Zambrano, como Residente de la Obra: Ampliación y Mejoramiento del Saneamiento Básico Integral de la Comunidad de Cocabambilla. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 557 DESIGNAR a como Inspectores de Proyectos Productivos a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 558 APROBAR la Afectación de Gastos a la Meta Correcta, con fines de liquidación, esto es disminuir de la Secuencia Funcional 154 «Mejoramiento de la Infraestructura I.E No. 50292 Ccochapampa», para incrementar a la Secuencia Funcional 153 – M20 «Mejoramiento de la Infraestructura I.E No. 50289 Cocabambilla», por el monto de S/ 19, 031. 70 Nuevos Soles, correspondiente a una Planilla de retenciones, con cargo a la Obra: «Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E No. 50289 Cocabambilla», ejecutado el año 2007, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 559 DELEGAR al Asistente Legal de La Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI Nº 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por el contrato N° 207-2008-MDE-UL/LC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad LP No. 013-2008-CE-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 560 DECLARAR «Hijo Predilecto de Echarate», al SEÑOR ABEL RODRÍGUEZ ARZUBIALDE, en su calidad de Escritor y Fotógrafo y autor del Libro denominado «Las Flores del Valle», por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 561 APROBAR el Pago por la suma de S/. 4, 155. 00 (Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles), por concepto de viáticos para el Personal que transporta la maquinaria pesada a la Obra: Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la 1.E No. 64125 Fray Julian Macegoza de la Comunidad Nativa de Timpia – Bajo Urubamba, con el siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 562 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE KORIBENI EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KORIBENI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Insumos, Bases de Cálculo de Presupuesto de Obra, Gastos Generales, Análisis de Precios Unitarios, Subpartidas, Programación de Obra y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 563 Declarar la NULIDAD DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA No. 1022-2009-A-MDE/LC, por las consideraciones expuestas en los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 564 APROBAR el Adicional No. 01 por Partidas Nuevas y Mayores Metrados por la Suma de S/. 197, 359. 42 (Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 42/100 Nuevos Soles), de la Obra MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PALMA REAL, siendo aprobado con un monto inicialmente con un monto de S/. 348, 013. 44 (Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Trece con 441100 Nuevos Soles); y con el Nuevo Adicional el Presupuesto Modificado será de S/. 545, 372. 86 (Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Dos con 861100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 75 días calendario, debiéndose de ampliarse por 60 días y con la nueva el Plazo será de 135 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 565 APROBAR el Adicional No. 01 por Partidas Nuevas por la suma de S/. 4, 657. 21 (Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 21/100 Nuevos Soles), de la Obra de «Mantenimiento de la Comisaria de Palma Real»; siendo aprobado inicialmente por un monto de S/. 78, 205. 16 (Setenta y Ocho Mil Doscientos Cinco con 16/100 Nuevos Soles), y con el Adicional No. 01 la modificación será de S/. 82, 862. 37 (Ochenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta Dos con 37/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 566 RESOLVER el Contrato No. 0083-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 01 de Junio del 2009, derivado del Proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva No. 072-2009-CEP-MDE/LC, para la Adquisición de Cobertura de Techo para la Obra: «Mejoramiento de la Institución Educativa San Antonio de Padua de Sajiruyoc», conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 567 RESOLVER el Contrato No. N° 007-2009-LP-A-DL-MDE/LC: derivado de la Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial No. 033-2008-CE-MDE/LC, para la adquisición de bienes e insumos eléctricos para el proyecto «Construcción del Sistema Eléctrico Rural Aislado de las comunidades del Río Urubamba y Sepahua», conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 568 APROBAR el apoyo económico de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Central de los Pueblos Originarios – Yine Yami representado por doña RAQUEL URQUIA SEBASTIAN, identificada con DNI Nº 00152768, cuyo monto será destinado para los fines expuestos en el segundo párrafo del considerando de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 569 APROBAR el Pago por la suma de S/. 69, 995. 00 (SESENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 001100 NUEVOS SOLES), a favor de la Compañía ZEUS SAC, por concepto de adquisición de una (01) máquina de soldar portátil de Autogeneración con Motor Petrolero, en cumplimiento de la Resolución Nº 241-2009-TC-S4, emitido por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de acuerdo a los considerandos expuestos anteriormente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 570 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico de la Obra de «MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CASA MATERNO INFANTIL KITENI», debiendo de ampliarse por la suma de S/. 56, 502. 67 (Cincuenta y Seis Mil Quinientos Dos con 67/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 91, 381. 66 (Noventa y Un Mil Trescientos Ochenta y Uno con 66/100 Nuevos Soles), y con la ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 147, 884. 33 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro con 33/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 90 días y con la nueva ampliación el Plazo será de 180 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 571 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACION DE CABINAS DE INTERNET RURAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADÉS EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUPIMAYO C», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Nombre del Proyecto, Aspectos Generales del Proyecto, Accesibilidad, Beneficiarios, Antecedentes, Sostenibilidad del Proyecto, Objetivos del Proyecto, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Presupuesto y Duración del Proyecto, Conclusiones y Recomendaciones, Especificaciones Técnicas, Planilla Metrados, Costos y Presupuesto, Anexos y Planos de Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 572 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACION DE INTERNET RURAL COMUNIDAD DE CHAHUARES», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Nombre del Proyecto, Aspectos Generales del Proyecto, Accesibilidad, Beneficiarios, Antecedentes, Sostenibilidad del Proyectó, Objetivos del Proyecto, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Presupuesto y Duración del Proyecto, Conclusiones y Recomendaciones, Especificaciones Técnicas, Planilla Metrados, Costos y Presupuesto, Anexos y Planos de Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 573 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E No. 280 KORIBENI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 414, 266. 35 (Cuatrocientos Catorce Mil Doscientos Sesenta y Seis con 35/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 687, 890. 10 (Seiscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Noventa con 10/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 102, 156. 45 (Un Millón Ciento Dos Mil Cientos Cincuenta y Seis con 45/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 180 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación será de 330 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 574 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra: Construcción de la Carretera Río Puguientimari Margen Izquierda, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 575 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra: Reconstrucción y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria Nº 50291 de la Comunidad de Huertapata, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 576 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 577 DELEGAR facultades a favor de la Señora FRANCISCA CAVIEDES CANAL, Jefe de la Oficina de Registro Civil, para celebrar los matrimonios a realizarse los días 22 y 28 de Agosto del 2009, en la Municipalidad Distrital de Echarate; así como los otros a realizarse durante el Año 2009, sin perjuicio de que el Alcalde pueda realizarlo en las oportunidades que viere por conveniente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 578 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO RURAL VISTA ALEGRE DE MISHAHUA», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, qué consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Impacto Ambiental, Hoja de Metrado, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Análisis de costos Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Programación de Obra, Anexos Planos de Proyecto, los cuales forman parte integrante dela presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 579 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 580 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Agosto del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 581 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «RECONSTRUCCION PUENTE MANUGALI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 659, 455. 48 (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 48/100 Nuevos Soles}; por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 2’ 594, 778. 10 (Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Ocho con 10/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 3’ 254, 233. 58 (Tres Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y tres con 58/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 210 días calendario, debiéndose de ampliarse por 155 días y con la nueva ampliación serán de 365 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 582 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN CARRETERA ITARIATO – NUEVA ESPERANZA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 172, 813. 23 (Ciento Setenta y Dos Mil Ochocientos Trece con 23/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 279, 936. 56 (Un Millón Doscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Seis con 56/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 452, 749. 79 (Un Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 79/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 180 días y con la nueva ampliación será de 270 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 583 DELEGAR al Gerente de Supervisión y Control Ingeniero HILCIAS PIMENTEL MALDONADO, con DNI Nº 23852880, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación «Por una Conciencia de Paz» a cargo del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley; y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por la declaratoria de Improcedencia de la Resolución de Alcaldía No. 423-2009-A-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 585 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO I.E N° 50293 CHAUPIMAYO C», por la suma de S/. 84,780.29 (Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta con 29/100 Nuevos Soles), cuyo expediente de liquidación consta de 283 folios que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 586 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO DE LA l. E Nº 50982 MATERIATO», por la suma de S/. 282,132.54 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Ciento Treinta y Dos con 54/100 Nuevos Soles), cuyo expediente de liquidación consta de 377 folios que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 587 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de obra «MANTENIMIENTO COCINA, DEPOSITO Y SERVICIOS HIGIENICOS I.E. N° 50297 – PROGRESO», por la suma de S/. 40,618.20 (Cuarenta Mil Seiscientos Dieciocho con 20/100 Nuevos Soles), cuyo expediente de Liquidación consta de 02 tomos: 1° de 51 folios y el 2° de 384 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 588 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA I.E. 50784 ILLAPANI», por la suma de S/. 172, 113.43 (Ciento Setenta y Dos Mil Ciento Trece con 43/100 Nuevos Soles), cuyo expediente de liquidación consta de 53 folios, anexo 301 folios que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 589 APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: «MEJORAMIENTO AULAS Y VIVIENDA MAGISTERIAL I.E N° 501130 OZONAMPIATO», ubicada en la comunidad de Ozonampiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; obra que consistió en el mantenimiento de 03 aulas, 02 viviendas de los maestros y la construcción de Servicios Higiénicos para docentes y alumnos; por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2006 y 2007, con una inversión total de Ciento cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro con 93/100 nuevos soles (S/.147,684.93). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 590 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO AULAS Y SS. HH PABELLON A I.E MIGUEL GRAU -KITENI», por la suma de S/. 142,847.13 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con 13/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 352 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 591 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO AULAS PABELLON B I.E N° 50898 KITENI», por la suma de S/. 31.544.14 (Treinta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 14/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 250 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 592 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO AULAS PABELLON A I.E N° 50898 KITENI», por la suma de S/. 67,266.90 (Sesenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Seis con 90/100 Nuevos Soles), cuyo expediente consta de 291 folios, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 593 APROBAR, la liquidación Técnico-Financiera de la obra: «CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y SS.HH. EN LA I.E. Nº 50240 SAJIRUYOC», ubicada en la comunidad de Sajiruyoc, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco: obra donde se ha intervenido en la construcción de 05 aulas con todos sus acabados y una losa de concreto simple con juntas asfálticas, el cual se ha construido un cerco perimétrico de 1.111.00 m2 y 01 módulo de SSHH, para estudiantes y profesores con 02 duchas: por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2006 y 2007, con una inversión total de Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos Once con 48/100 Nuevos Soles (S/.428,211.48). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 594 APROBAR, la liquidación Técnico-Financiera de la obra: «CONSTRUCCION DE AULAS Y LOSA DEPORTIVA DE LA I.E Nº 501138 KEPASHIATO», ubicada en la comunidad de Kepashiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco, obra donde se ha intervenido en la construcción de 05 aulas con todos sus acabados y una losa de concreto simple con juntas asfálticas, el cual se ha implementado con 02 arcos de fierro con sus respectivos tableros; por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2006 y 2007, con una inversión total de Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Dos Con 84/100 Nuevos Soles (S/. 364,932.84). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 595 APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: «CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLUCUYOC, distrito de Echarate-La Convención-Cusco», ubicada en la localidad de Sullucuyoc, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; obra donde se ha intervenido. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 596 APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 50289 COCABAMBILLA, Distrito de Echarate – La Convención – Cusco», ubicada en la localidad de Cocabambilla, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; obra donde se ha intervenido en la construcción de un cerco perimétrico con bloquetas de concreto y malla metálica, así como la construcción de una losa deportiva de concreto con juntas asfálticas, colocación de 02 arcos de fierro acondicionado con dos tableros para que sirvan para fulbito y básquet y el acondicionamiento de la iluminación artificial de la losa, más la construcción de servicios higiénicos para docentes y alumnos con todos sus acabados; por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2006 – 2007, con una intervención total de Trescientos Setenta y Dos Mil Ciento Veintinueve Con 63/100 Nuevos Soles (S/. 372,129.63). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 597 APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: «MANTENIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501175 MAZOQUIATO, distrito de Echarate-La Convención-Cusco», ubicada en la localidad de Mazoquiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; obra donde se ha intervenido en la refacción de 03 aulas existentes, los Servicios Higiénicos y su Cocina, realizándose las siguientes actividades: se colocó el cartel de identificación de la obra; en obras Preliminares se ha efectuado el picado de Pisos, picado de muros y desmontaje de calamina en techo, desmontaje de ventanas, picado de pizarras, desmontaje de cielo raso y aleros, desmontaje de calamina en techo, desmontaje de muros de adobe y eliminación de materiales excedente, en muros y tabiques de albañilería se intervino en muros de cabezo de adobe; en coberturas se colocaron coberturas de calamina N° 28 de 11 canales, tijerales de madera; se realizó el mantenimiento de pisos y veredas con concreto 4″ falso piso de concreto e=2″, pisos cerámicos texturados para tránsito alto 0.30X 030m; empedrado con piedra mediana e=15 cm, construcción de zócalo en el muro exterior, colocado de puertas y ventanas de matera, con cerrajería como el picaporte de fierro redondo de 4″, bisagras de 4″.

Las ventanas colocadas son del sistema corredizo con cristal gris de 6mm, se colocaron protectores de fierro cuadrado para las ventanas en las aulas se colocaron pizarras acrílicas; se realizaron todas las instalaciones eléctricas; así mismo se realizó el pintado de toda la infraestructura de muros, cielos raso, puertas, ventanas y las coberturas. Para la construcción de los Servicios Higiénicos, se construyó un pozo séptico, se colocaron ducho, pileta, tanque bajo con sus respectivo sistema de agua y desagüe; por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuesta les de los años 2006 – 2007, con una intervención total de Ciento cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y cinco con 31/100 nuevos soles (S/. 157,245.31).

Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 598 APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: «MANTENIMIENTO AULAS COCINA COMEDOR INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501110 ALTO KITENI, Distrito de Echarate – La Convención – Cusco», ubicada en la comunidad de Alto Kiteni, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; obra donde se ha intervenido en 03 aulas, 02 habitaciones, 01 cocina y un comedor para los docentes, en las cuales se han realizado las siguientes actividades:
– Cartel de obra; se colocó el cartel de identificación de la obra; en obras preliminares se ha efectuado: el picado de pisos, picados de veredas, picados de muros y desmontaje de puertas, picado de muros y desmontaje de ventanas, picado de pizarras, desmontaje de cielo raso y aleros, desmontaje de calaminas en techo, desmontaje de muros de adobe y eliminación de materiales excedentes, en muros y tabiques de albañilería se intervino en muros de cabeza de adobe; en coberturas se colocaron de calamina Nº 28 de 11 canales con tijerales de madera, se realizó el mantenimiento de pisos y veredas con concreto 4″ falso piso de concreto e= 15cm; construcción de zócalo en el muro exterior, colocado de puertas y ventanas de madera, con cerrajería: picaporte de fierro redondo de 4″, bisagra capuchinas corrugado para las ventanas, en las aulas se colocaron pizarras acrílicas; se realizaron todas las instalaciones eléctricas asimismo, se realizó el pintado de toda la infraestructura de muros, cielo raso, puerta y ventanas y todas las coberturas.

Por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2006, 2007, con una inversión total de Ciento ochenta y Dos Mil Noventa y Ocho con 94/100 Nuevos Soles (S/.182,098.94).

Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 599 APROBAR, la liquidación Técnico-Financiera de la obra: «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E 50292 DE CCOCHAPAMPA, distrito de Echarate-La Convención-Cusco», ubicada en la comunidad de Ccochapampa, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; obra que consistió:
– Refacción de 03 aulas, donde ha efectuado las siguientes actividades: cambio de cobertura con calaminas, enchapado de pisos y muros con cerámicos, ventana con vidrio, veredas de concreto, enlucidos de cielo raso con yeso, puertas de madera, pinturas en zócalos, en muros y coberturas, instalaciones eléctricas, implementación con mobiliario: 61, carpetas unipersonales y 03 pizarras acrílicas, 05 escritorios de madera, 02 estantes de libros, 04 mesas de lectura.
– Construcción de una Dirección y biblioteca de concreto armado, muros de bloqueta, techo de calamina, enlucidos de yeso, techo de calamina, pisos de cerámicos, puertas de madera, ventanas con vidrio, veredas de concreto, instalaciones eléctricas, pintura en general.
– Construcción de 03 ambientes para viviendas de docentes, de las mismas características de construcción que la Dirección y la Biblioteca.
– Construcción de una losa de uso múltiple de concreto simple, acondicionamiento de alumbrados, pintado de canchas, provisión de arcos metálicos con tableros de básquet, provisión de net para vóley así, como de un mástil.
– Colocación de un cerco con malla metálica de alambre galvanizado en una longitud de 40ml.
– Por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2006 – 2007, con una inversión total de Trescientos Dieciséis Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 34/100 Nuevos Soles (S/.316,358.34).
Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 600 APROBAR, la liquidación Técnico-Financiera de la obra: «MANTENIMIENTO AULAS INSTITUCION EDUCATIVA Nº 50822 PALOSANTUYOC» ,ubicada en la comunidad de Palosantuyoc, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; obra donde se ha intervenido en 03 aulas existentes, los SS.HH. y la Casa del Maestro, realizando las siguientes acciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 601 APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: «INSTALACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL RAMOSPATA – TORONTOYPATA, Distrito de Echarate – La Convención-Cusco», ubicada en las comunidades de Ramospata y Torontoypata, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; obra que consistió en la construcción de 13 cámaras rompe presiones, tendido de 5,045 ml de tubería en línea de distribución, 31 cajas de registro (buzones), construcción de un pase aéreo, construcción de 47 módulos de letrina con ducha y arrastre hidráulico, construcción de 37 pozos percoladores, construcción de 02 tanque sépticos; por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2007- 2008, con una inversión total de Seiscientos Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta con 32/100 Nuevos Soles (S/. 605,460.32). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 602 APROBAR, la liquidación Técnico-Financiera de la obra: «CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HUAYNAPATA, BUENOS AIRES LIMONPAMPA Y TUNASCHAYA, Distrito de Echarate – La Convención – Cusco», ubicada en las comunidades de Huaynapata, Buenos Aires, Limonpampa y Tunaschaya, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; obra donde se ha intervenido en la:
– Construcción de 05 captaciones.
– 04 reservorios.
– 11 cámaras rompe presiones.
– 02 cámaras de reunión.
– Tendido de 1, 181 ml. de tuberías en línea de conducción.
– Tendido de 6, 150 ml. en línea de distribución.
– Suministro y accesorios.
– 09 válvulas de purga.
– 61 válvulas de compuerta, paseo aéreos y enterrados.
– Emisor y tratamiento de aguas para el Centro Educativo y otros para viviendas dispersas.
– Construcción de 54 letrinas con arrastre hidráulico.
– Construcción de 53 lavatorios.
Por la modalidad de Ejecución Presupuestal Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2007- 2008, con una inversión total de Seiscientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y tres con 89/100 nuevos soles (S/. 666,243.89).
Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 604 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIO No. 501169 DE CRISTOVARIATO – PANGOA»; ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 371, 070. 16 (Trescientos Setenta y Un Mil Setenta con 16/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 160, 665. 07 (Un Millón Ciento Sesenta Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 07/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 531, 735. 23 (Un Millón Quinientos Treinta y Un Mil Setecientos Treinta y Cinco con 23/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 180 días calendario, debiéndose de ampliarse por 210 días y con la nueva ampliación el plazo será de 390 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 605 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE CHACANARES», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificados, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas para el Montaje de Materiales y Equipos, Estudios de Impacto Ambiental, Imposición de Servidumbre, Metrado y Presupuesto, Planos y Armados diversos los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 606 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION CARRETERA YOYITENI – (HUILCAPAMPA) – YOYATO MARGEN DERECHA», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de tres (3) Tomos, el Primero que contiene: Generalidades, Memoria Descriptiva, Planta General del Proyecto, Conclusiones de Estudios Básicos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Bases para el Cálculo de Precios Unitarios, Valor Referencial, Análisis del Costo Indirecto, Análisis de Costo Directo, Resumen de los Componentes del Costo y Precios Unitarios, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Anexos y Diseño Vial, Memoria de Calculo, Estudio de Señalización y Seguridad Vial, Flete, Panel Fotográfico, el Segundo que contiene: Informe Topográfico, Estudio Geología y Geotecnia, Estudio de Hidrología e Hidráulica, Estudio de Impacto Ambiental y el Tercero que contiene: Planos diversos los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 607 Declarar POR NO PRESENTADO el Recurso de Apelación, interpuesto por la Empresa Corporación Global Computo SAC, contra el Acta de Apertura de Sobre y Otorgamiento de la Buena Pro, del proceso de selección AMC N° 206-2009-CEP-MDE/LC, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 608 APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra «MANTENIMIENTO LE. N’ 501138 KEPASHIATO», por la suma de S/. 235,880.99 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta con 99/100 Nuevos Soles), cuyo expediente de liquidación consta de 02 Tomos. 1° de 44 folios y el 2° 298 folios que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 609 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarati, por el rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 610 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 611 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION CARRETERA IVOCHOTE – INKILHUATO (10.824 km)», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Estudio Base Calculo y Otros, Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico por Partidas Genéricas y Especificas, Formula Polinómica, Conclusiones y Recomendaciones, Cronograma de Ejecución Física, Gant – Pert CPM, Programación de Recursos, Planos del Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 612 APROBAR de manera excepcional el pago de las 04 facturas siguientes:
• Factura N° 003-00374 por el importe de S/. 8,540.94 Nuevos Soles
• Factura N° 003-000375 por el importe de S/. 9,511.82 Nuevos Soles
• Factura N° 003-000376 por el importe de S/. 4,746.01 Nuevos Soles
• Factura N° 003-000378 por el importe de S/. 1,166.72 Nuevos Soles
Con cargo a la obra: «Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Nº 64125 Fray Julian Macegoza de la Comunidad Nativa de Timpia, secuencia 315, conforme a los considerandos de la presente Resolución.
Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 613 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA CAMISEA – BAJO URUBAMBA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 325, 611. 68 (Trescientos Veinticinco Mil Seiscientos Once con 68/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 762, 836. 71 (Un Millón Setecientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Seis con 71/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 088, 448. 39 (Dos Millones Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 39/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario, debiéndose de ampliarse por 432 días y con la nueva ampliación serán de 582 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 614 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO CARRETERA CIRCUITO KORIMANI CALIFORNIA MANGURIARI»; ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 937, 405. 43 (Novecientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cinco con 431100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 023, 203. 00 (Un Millón Veintitrés Mil Doscientos Tres con 001100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuesta! el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 960. 608. 43 (Un Millón Novecientos Sesenta Mil Seiscientos Ocho con 431100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario, debiéndose de ampliarse por 210 días y con la nueva ampliación el plazo será de 360 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 615 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, hasta por la suma de SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/75,000.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 616 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarati, para el año Fiscal 2009, por el Rubro 08 Impuestos Municipales, hasta por la suma de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/21,402.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 617 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS CON 001100 NUEVOS SOLES (S/17,726.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 618 APROBAR la Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 00 Recursos Ordinarios, hasta por la suma de NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/91,523.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo Nº 01 «Transferencia de Partidas 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 619 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Agosto del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 620 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Agosto del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 622 DESIGNAR como miembros suplentes de la Comisión Paritaria por parte de la Municipalidad Distrital de Echarate para la Negociación Colectiva de Pliego de Reclamos y Propuesta del Pacto Colectivo con el Sindicato de Trabajadores Municipales – SITRAMUN -y la Municipalidad Distrital de Echarate, a las siguientes personas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 623 APROBAR en todo sus extremos el Acta de Conciliación N° 023-2009-CC/PCP, de fecha 10 de julio del 2009, realizado en el Centro de Conciliación «Por una Conciencia de Paz» de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad y la Empresa RBJ Contratista Generales S.R.L. derivado del Proceso de Selección ADP N° 059-2008-CEP-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 624 DECLARAR, la nulidad de oficio de la resolución de Gerencia N° 1621-2008-GM-MDE, de fecha 21 de agosto del 2008, por causal contravención a la norma tipificada en el numeral 1° del artículo 10 de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme a los considerandos de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 625 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA I.E No. 50999 DE PACHIRI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 144, 654. 46 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con 46/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto reformulado fue de S/. 1’ 087, 338. 66 (Un Millón Ochenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Ocho con 66/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 231, 993. 12 (Un Millón Doscientos Treinta y un Mil Novecientos Noventa y Tres con 12/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 180 días calendario, debiéndose de ampliarse por 60 días y con la nueva ampliación serán de 240 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 626 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN CARRETERA CONFORTAYOC – ALTO CONFORTAYOC «, debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 1’ 585, 354. 75 (Un Millón Quinientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con 75/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 2’ 088, 149. 75 (Dos Millones Ochenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 75/100 Nuevos Soles Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 3’ 673. 504. 50 (Tres Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Quinientos Cuatro con 50/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 105 días calendario, debiéndose de ampliarse por 228 días y con la nueva ampliación será de 333 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 627 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA del Expediente Técnico «CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANGANATO – ALTOTALANCATO – MAYUNGARI», siendo aprobado inicialmente por 210 días calendario, debiéndose de ampliarse por 104 días y con la nueva ampliación será de 314 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 628 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA del Expediente Técnico «CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE CONFIANZA – CINTA VERDE», siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario, debiéndose de ampliarse por 259 días y con la nueva ampliación será de 409 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 629 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE SAHUAYACO – CHAUPIMAYO C», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 233, 916. 45 (Doscientos Treinta y Tres Mil Novecientos Dieciséis con 45/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 828, 038. 39 (Ochocientos Veintiocho Mil Treinta y Ocho con 39/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 061. 954. 00 (Un Millón Sesenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 210 días calendario, debiéndose de ampliarse por 30 días y con la nueva ampliación serán de 240 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 630 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico de la Obra de «MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CRFA RICCHARY HUAYNA MUJERES», debiendo de ampliarse por la suma de S/. 30, 022. 29 (Treinta Mil Veintidós con 29/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 132, 333. 81 (Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Treinta y Tres con 81/100 Nuevos Soles), y con la ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 162, 356. 10 (Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Seis con10/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 75 días calendario, debiéndose de ampliarse por 30 días y con la nueva ampliación el Plazo será de 105 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 631 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA ELIAS S. CUSICHINARI – CC.NN MIARIA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCIÓN – CUSCO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 405, 355. 36 (Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos Cincuenta y cinco con 36/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 2’ 162, 403. 85 (Dos Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Tres con 85/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 567, 759. 21 (Dos Millones Quinientos Sesenta y siete Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 21/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación serán de 240 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 632 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA ELIAS S. CUSICHINARI – CC.NN MIARIA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCIÓN – CUSCO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 405, 355. 36 (Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos Cincuenta y cinco con 36/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 2’ 162, 403. 85 (Dos Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Tres con 85/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 567, 759. 21 (Dos Millones Quinientos Sesenta y siete Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 21/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación serán de 240 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 633 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL MAPITUNUARI PARTE BAJA», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cálculos Estructurales, Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Análisis del Costo Indirecto, Análisis del Costo Directo, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Hidrológico, Estudio Geotécnico, Programación de Obra, Cronograma de Adquisición de Mal. Equipo, Calculo Flete, Panel Fotográfico y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente.. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 634 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA YOMENTONI – ALTO TALANCATO» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Aspectos Generales, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Costo y Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios , Relación de Insumos, Planilla de Metrados, Análisis de Equipo Pesado, Cronograma Valorizado, Programación de Obra, Planos, Registro Fotográfico, Estudio de Canteras, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 635 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PALOSANTUYOC – MAYUNGARI» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Aspectos Generales, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Costo y Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Planilla de Metrados, Análisis de Equipo Pesado, Cronograma Valorizado, Programación de Obra, Planos, Registro Fotográfico, Estudio de Canteras, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 636 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I No. 433 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el Primero que contiene : Ficha Técnica, Aspectos Generales, Memoria Descriptiva General, Memoria Descriptiva – Arquitectura, Memoria Descriptiva – Estructuras, Memoria Descriptiva – Instalaciones Eléctricas, Memoria Descriptiva – Instalaciones Sanitarias, Especificaciones Técnicas – Arquitectura, Especificaciones Técnicas – Estructuras, Especificaciones Técnicas – Instalaciones Eléctricas, Especificaciones Técnicas – Instalaciones Sanitarias, Metrados, Calculo de Costo y de Flete, Calculo de Costo de Agregados Puesto en Obra, Presupuesto Total, Programación de Obra de Gantt, Diagrama de Redes, Cronograma Valorizado, y el Segundo Tomo que contiene Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 637 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «Construcción Complejo de Piscinas Echarate», ubicada en el Centro Poblado de Echarate, del Distrito de Echarate; Provincia de la Convención, Región Cusco; obra que consistió en la construcción de una Piscina Semi Olímpica donde los jóvenes practican la natación y otra piscina de adultos, donde puedan refrescarse y relajarse la misma que cuenta con una poza de hidromasajes conjunta; esta piscina y pozas de hidromasajes con un sistema de recirculación y desinfectación por cloro a gas con mantenimiento permanente, según lo indica el nuevo reglamento sanitario, a fin de generar en la población el menor riesgo de contagio y exposiciones a la insalubridad.

La obra cuenta con un acceso principal y boletería, dos locales para vestidores uno para adultos y otra para jóvenes, un pequeño kiosco de atención de refrigerios, una piscina semi olímpica, un tobogán mayor y tres menores, una piscina para adultos con un hidromasajes conjunto y techado, dos pozas de hidromasajes aledañas, una cancha de frontón, una cancha de uso múltiple en concreto, espacio de descanso estos incluyen sombrillas estructuradas con vegetación del sector, veredas y terrazas de circulación haciendo uso de los desniveles naturales del terreno, un área de mantenimiento y deposito.

Por la modalidad de Ejecución Presupuestal Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2006 y 2007, con una inversión total de Dos Millones Trescientos Un Mil Ochocientos Veintidós con 77/100 Nuevos Soles (2’301,822.77).

Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 638 DELEGAR al Gerente de Infraestructura Ingeniero JAVIER FERNANDO MEDINA GONZALES, con DNI Nº 23924903, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación «Por una Conciencia de Paz» del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por la Resolución de Contrato No. 064-2009-ADS-A-DL-MDE/LC y el Contrato N° 059-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, ambas suscritas con la Contratista Amalia Beatriz Ccasa de Paucar. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 639 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL PUENTE PASARELA SANIRIA TO» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Presupuesto, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 640 RESOLVER en parte el Contrato N° 088-2009-A-DL-MDE/LC, suscrito el 12 de junio del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista señor Benjamín León Romero Mejía, derivado del proceso de selección ADS N° 044-2009-CEP-MDE/LC, por mutuo acuerdo, conforme al Acta de fecha 19 de agosto del 2009 y los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 641 APROBAR la ampliación de la Resolución de Alcaldía N° 113-2009-A-MDE/LC, de fecha 19 de febrero del 2009, hasta el mes de agosto del 2009, conforme los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 642 DESIGNAR como Inspector de Obra al Ing. José Abelardo Landa Obando, con CIP Nº 38454 como Inspector de la Obra: Mejoramiento de la Institución Educativa N° 50243 Nivel Primario de Echarate a partir del 24 de abril del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 643 RESOLVER el Contrato N° 502-2008-MDE-UL/LC de fecha 20 de octubre del 2008 suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la contratista Sra. Jesús Marivel Terrazas Loayza, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 308-2008-CEP-MDE/LC, por causas atribuida a la contratista; por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 644 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico de la Obra de «MANTENIMIENTO RUTINARIO IVOCHOTE – YOMENTONI No. 01 – CODIGO 0004-IV-3», debiendo de ampliarse el Presupuesto por la suma de S/.85, 301. 75 (Ochenta y Cinco Mil Trescientos Uno con 75/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 305, 406. 16 (Trescientos Cinco Mil Cuatrocientos Seis con 16/100 Nuevos Soles), y con la ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 390, 767. 87 (Trescientos Noventa Mil Setecientos Sesenta y Siete con 87/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 12 Meses, debiéndose de ampliarse por 04 Meses y con la nueva ampliación el Plazo de Ejecución será de 16 Meses. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 645 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico de la Obra de «MANTENIMIENTO RUTINARIO IVOCHOTE – YOMENTONI No. 03- CODIGO 0004-IV-14», debiendo de ampliarse el Presupuesto por la suma de S/.52, 009. 74 (Cincuenta y Dos Mil Nueve con 74/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 289, 941. 75 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Uno con 75/100 Nuevos Soles), y con la ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 341, 951. 49 (Trescientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Uno con 49/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 360 Días Calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días calendario y con la nueva ampliación el Plazo de Ejecución será de 480 días calendari. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 646 APROBAR el Adicional No. 01 de la Obra de «Mantenimiento Institución Educativa No. 50300 de Palma Real», siendo aprobado inicialmente con un presupuesto de S/. 107, 876. 04 (Ciento Siete Mil Ochocientos Setenta y Seis con 04/100 Nuevos Soles), debiendo de Ampliarse el Adicional No. 01 por la suma de S/. 41, 236. 97 (Cuarenta y Un Mil Doscientos Treinta y Seis con 97/100 Nuevos Soles), siendo el monto del Deductivo No. 01 por la suma de S/. 8, 132. 30 (Ocho Mil Ciento Treinta y Dos con 30/100 Nuevos Soles) y con la modificación el Nuevo Presupuesto será de S/. 140, 980. 71 (Ciento Cuarenta Mil Novecientos Ochenta con 71/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 647 RESOLVER el Contrato N° 698-2008-MDE-UL/LC, de fecha 19 de diciembre del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista Sr. Martín Cortez Fernández, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva Nº 367 -2008-CEP-MDE/LC por causas atribuida al contratista por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 648 RESOLVER el Contrato N° 058-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 27 de abril del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarati y la contratista Sra. Amalia Beatriz Carrión Ccasa de Paucar, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 036-2009-CEP-MDE/LC, por causas atribuida a la contratista; por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 649 RESOLVER el Contrato N° 065-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 28 de abril del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la contratista Sra. Amara Beatriz Carrión Ccasa de Paucar, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 038-2009-CEP-MDE/LC, por causas atribuida al contratista por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 650 RESOLVER el Contrato N° 061-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 27 de abril del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarati y la contratista Sra. Amalia Beatriz Carrión Ccasa de Paucar derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 024-2009-CEP-MDE/LC, por causas atribuida al contratista; por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 651 RESOLVER el Contrato Nº 067-2009-ADS-A-DL-MDE/LC de fecha 28 de abril del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la contratista Sra. Amalia Beatriz Carrrón Ccasa de Paucar, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 022-2009-CEP-MDE/LC, por causas atribuida al contratista; por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 652 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE OROYA TIVORIARI, DISTRITO DE ECHARA TE – LA CONVENCION – CUSCO» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma de Costos, Especificaciones Técnicas, Panel Fotográfico, Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 653 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO BALSEADERO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Calculo Justificativos, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Estudio de Impacto Ambiental, Metrado y Presupuesto, Planos y Armados, y la Relación de Beneficiarios, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 654 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO LOSA DEPORTIVA PUENTE ECHARATE» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 655 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE OROYA MANUNTUATO – TIPISHIARI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma de Costos, Especificaciones Técnicas, Panel Fotográfico, Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 656 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALTO POSTAQUIATO – LAGUNAS (MARGEN IZQUIERDA), DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (02) Tomos el Primero que contiene: Generalidades, Memoria Descriptiva, Planta General del Proyecto, Conclusiones de Estudios Básicos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Bases para el Cálculo de Precios Unitarios, Valor Referencial, Análisis del Costo Indirecto, Análisis del Costo Directo, Resumen de los Componentes del Costo y Precios Unitarios, Requerimiento de Materiales, Mano de Obra y Equipo Optimizado, Formula Polinómica Cronograma de Ejecución de Obra, Anexos (Trazo y Diseño Vial y Memoria de Calculo), y el Segundo Tomo que contiene: Informe Topográfico, Estudio de Geología y Geotecnia, Estudio de Hidrología e Hidráulica, Estudio de Impacto Ambiental y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 657 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDAD DE OCHIGOTENI», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 262, 699. 49 (Doscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Nueve con 491100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 467, 645. 44 (Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 441100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuesta) el nuevo presupuesto será de S/. 730. 344. 93 (Setecientos Treinta Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 93/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario, debiéndose de ampliarse por 60 días y con la nueva ampliación serán de 180 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 658 MODIFICAR la Resolución de Alcaldía No. 533-2009-A-MDE/LC, de fecha 14 de Julio el 2009, en el extremo que dice: Ampliación de Plazo No. 01, por 53 días, debe decir 75 días calendario, conforme a los considerandos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 659 APROBAR la transferencia de materiales sobrantes de Almacén Central para ser utilizados en la reposición de la viviendas afectadas para la obra: «Construcción del Puente Echarate», detallados en las hojas de requerimiento Nº 01, 02, 04,05, 06, 07, 08 y el cuadro resumen que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 660 APROBAR la transferencia de materiales (fierros), que tiene el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 661 APROBAR las 14 transferencias de materiales, detallados en el anexo del Informe 183-2009-MAVC­AFB-GM-MDE, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 662 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO por 917 Días Calendario, para la Obra: «Construcción Sistema de Riego Pasñapacana San Miguel», solicitada por el Inspector de Obra, siendo la nueva fecha de término el 30 de Septiembre del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 663 DELEGAR al Asistente Legal de La Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI Nº 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación «Por una Conciencia de Paz» conducido por el Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por el contrato N° 498-2008-MDE-UULC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad Adjudicación Directa Selectiva No. 310-2008-CEP-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 664 DELEGAR todas las Facultades Ejecutivas y Administrativas del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Echarate, Elio Pro Herrera a favor del Gerente Municipal Ingeniero ALVARO HORACIO FLORES BOZA, con DNI Nº 23858562, del 14 al 26 de los corrientes, conforme a los considerandos de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 665 CONFORMAR la Comisión Ad Hoc de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 666 CONFORMAR la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 667 APROBAR la Afectación de Gastos a la Meta Correcta con fines de Liquidación, los gastos de la Obra: «Mejoramiento Instituciones Educativas Echarate», con Secuencia Funcional 273, con gastos de Planillas y alquiler de camión volquete por el monto total de S/. 8, 620. 00 (Ocho Mil Seiscientos Veinte con 00/100 Nuevos Soles), a la Obra: «Construcción de Aulas y Losa Deportiva de la I.E No. 501138 Kepashiato», con Secuencia Funcional 279, en el año 2006 y de las Obras: «Mejoramiento de Instituciones Educativas», con Secuencia Funcional 153 y «Mejoramiento I.E No. 50292 Ccochapampa, Secuencia Funcional 154, a la Obra: Construcción Aulas Losa Deportiva de la I.E No. 501138 Kepashiato», Secuencia Funcional 174, por los montos de S/. 57, 230. 64 nuevos soles y de S/. 8, 698. 77 nuevos soles; acción esta que permitirá concluir con la liquidación financiera de esta obra, ya que estos montos, se incrementarían a la Obra: Construcción de Aulas y Losa Deportiva de la I.E No. 501138 Kepashiato. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 668 RESOLVER en parte el Contrato N° 569-2009-MDE-UL/LC, 24 de noviembre del 2008, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista señor Mauro Alberto Cumpa Giraldo derivado del proceso de selección ADS Nº 327-2008-CEP-MDE/LC, por mutuo acuerdo, conforme al Acta de fecha 01 de Julio del 2009 y los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 669 RESOLVER el Contrato N° 013-2009-A-MDE/LC fecha 13 de enero del 2009 suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista Empresa INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS E.I.R.L derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 437-2008-CEP-MDE/LC, por causas atribuida al contratista por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 670 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/300,416.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo Nº 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 671 APROBAR la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «Construcción Puente Mantalo en el Concejo Menor de Pangoa» ubicada cerca al poblado de Mantalo, del Distrito de Echarate Provincia de la Convención Región Cusco, obra que consistió en la construcción del Puente Mantalo sobre el rio Mantalo con las siguientes características. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 672 APROBAR la liquidación Técnico Financiera de Obra «Reubicación y Construcción de Aulas de la I.E N° 672279 Agropecuario Tupac Amaru» ubicada en el poblado de Palma Real del Distrito de Echarate Provincia de La Convención, Región Cusco, obra que consistió en la construcción de la infraestructura de la I.E Tupac Amaru lográndose las siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 673 APROBAR la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «Mantenimiento Institución Educativa Nº 50246 de Cirialo» ubicada en el poblado de Cirialo del Distrito de Echarate Provincia de la Convención, Región Cusco obra que se ejecutó en los años 2006 y se concluyó el 2007 en vista que el 2006, solo adquirieron materiales como fierro para la malla protectora y realizaron la remoción de enlucidos en los muros. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 675 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 676 DESIGNAR al Economista Rainer Valdeiglesias Cisneros, para que desempeñar cargo de «Director de Sistemas Administrativos II» de la Unidad de Presupuesto, dependencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Echarate; Provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, a partir del 14 de Agosto del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 677 APROBAR la Afectación de Gasto con fines de Liquidación de la Obra «Mejoramiento de las Instituciones Educativas del Distrito de Echarate» con Secuencia Funcional 0153 a la Obra: «Construcción Cerco Perimétrico y SS.HH. I.E 50240 Sajiruyoc», con Secuencia Funcional 175, por el monto total de S/. 10, 214. 45 (Diez Mil Doscientos Catorce con 45/100 Nuevos Soles), correspondientes a dos planillas y otras compras, ejecutados los años 2006 y 2007. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 678 DESIGNAR al Ing. Carlos Roberto Horqque Latorre, con CIP No. 106509, como Residente de la Obra: LP – RP – RS IVOCHOTE – SANIRIATO. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 679 DESIGNAR como Residente de Obra a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 680 APROBAR la Afectación de Gastos a la Meta Correcta con fines de Liquidación de la Obra: «Construcción y Mantenimiento de Locales Comunales del Distrito de Echarate», con Secuencia Funcional 228, a la Obra: «Mantenimiento Institución Educativa No. 501175 Mazoquiato», que ha tenido las Secuencias Funcionales siguientes: 253-M.05 de enero a junio y la 273 de mayo de diciembre, por el monto total de S/. 11, 276. 00 nuevos soles (correspondiente a una planilla), ejecutada el año 2006. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 681 APROBAR el Componente del Expediente Técnico Construcción Puente Echarati – «DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN SÓTANO Y UN AMBIENTE DE USO MÚLTIPLE», para el propietario Señor Diógenes Contreras ldrogo, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Planos y Archivo Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos Aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 682 APROBAR el Componente del Expediente Técnico Construcción Puente Echarati – «DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN SÓTANO Y UN AMBIENTE DE USO MÚLTIPLE», para el propietario Señor Andrés Palomino Quispe y la Señora Elena Carrasco Huamán, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Planos y Archivo Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 683 APROBAR la Transferencia de Materiales de la Obra «Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E 501237 Alto Manugali» para ser utilizados en la Obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Desagüe C.P de lvochote, por el monto de S/. 5, 655. 36 (Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 36/100 Nuevos Soles) de acuerdo al Requerimiento anexo en el Informe No. 0050-2009-MDE/LC/ODZI-RO-FVQ. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 684 APROBAR en todo sus extremos el Acta de Conciliación N° 030-2009-CC/PCP, de fecha 04 de setiembre del 2009, realizado en el Centro de Conciliación “Por una Conciencia de Paz” de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresas Profesionales en Mantenimiento y Servicios Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, (PROMASE S.R.L), derivado del Proceso de Selección AMC N° 065-2009-CEP-MDE/LC, derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2009-CEP-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 685 RESOLVER el Contrato N° 066-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 28 de abril del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la contratista Sra. Amalia Beatriz Carrión Ccasa de Paucar derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 030-2009-CEP-MDE/LC, por causas atribuida a la contratista; por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 686 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra: «Construcción de Pistas y Veredas y Habilitación de Área Verdes de la Vía Principal las Palmeras de Pampa Concepción», a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 687 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL BALCOMPATA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Ficha Técnica, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Hojas de Cálculo, Análisis de Laboratorio, Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Calculo del Costo de Agregados, Flete, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Sistema de Agua Potable, Letrinas, Relación de Insumos Total, Relación de Insumos Sistema de Agua Potable, Relación de Insumos Letrinas, Presupuesto Analítico, Formula Polinómica, Tiempos para Programación, Cronograma de Ejecución Física, Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra, Panel Fotográfico y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 688 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL CC.NN MIARIA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Estudio de Impacto Ambiental, Presupuesto de Obra, Listado de Materiales, Cronograma de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Planilla de Metrados y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 689 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL CC.NN NUEVO MUNDO» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Estudio de Impacto Ambiental, Presupuesto de Obra, Listado de Materiales, Cronograma de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Planilla de Metrados y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 690 APROBAR la liquidación Técnico Financiera de la Obra. «Mantenimiento de Aulas Institución Educativa Inicial N° 685 Santa María Magdalena de Pazzi», ubicada en la Localidad de Palma Real, del Distrito de Echarate Provincia de La Convención Región Cusco; la obra que se ejecutó en el año 2006 interviniendo las 03 aulas existentes, los SS. HH y la casa del maestro con las siguientes actividades. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 691 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Setiembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 692 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ALTO IVANQUI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 147, 958. 73 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 73/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 436, 142. 75 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Dos con 75/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 584, 101. 48 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Un Mil con 48/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 105 días calendario, debiéndose de ampliarse por 45 días calendario y con la nueva ampliación del nuevo plazo de ejecución será de 150 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 693 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 694 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 695 APROBAR en todo sus extremos el Acta de Conciliación N° 028-2009-CC/PCP de fecha 04 de septiembre del 2009, realizado en el Centro de Conciliación «Por una Conciencia de Paz» de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad y la señora Amalia Beatriz Carrión Ccasa de Paucar, derivado de la Resolución del Contrato Nº 064-2009-ADS-A-DL-MDE. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 696 APROBAR en todo sus extremos el Acta de Conciliación Nº 029-2009-CC/PCP de fecha 04 de septiembre del 2009, realizado en el Centro de Conciliación «Por una Conciencia de Paz » de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad y la señora Amalia Beatriz Carrión Ccasa de Paucar, derivado de la Resolución del Contrato N° 059-2009-ADS-A-DL-MDE. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 697 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Setiembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 698 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Setiembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 699 DESIGNAR como Residente de Proyecto al Ing. Jhon Arturo Jara Morante, con CIP No. 60288 para el Proyecto “Construccion del Sistema Eléctrico Rural Aislado de las Comunidades del Río Urubamba y Sepahua”, a partir del 02 de Septiembre del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 700 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION TEREBINTO – PIEDRA BLANCA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 278, 915. 81 (Doscientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Quince con 81/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 2’ 644, 021. 48 (Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Veintiuno con 48/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 922. 937. 29 (Dos Millones Novecientos Veintidós Mil Novecientos Treinta y Siete Mil con 29/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 701 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL MANGURIARI MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION – CUSCO»; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 197,346.67 (Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 67/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 751,278.71 (Setecientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Setenta y Ocho con 71/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/.948,625.38 (Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Veinticinco con 38/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario, debiéndose de ampliarse por 210 días y con la nueva ampliación el plazo será de 330 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 702 APROBAR LA REFORMULACION de la Obra: «CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ROSARIO CENTRAL -ALTO KAMANKIRIATO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 495, 860. 80 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta con 801100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 896, 835. 70 (Ochocientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cinco con 70/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 392, 696. 50 (Un Millón Trescientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Noventa y Seis con 50/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario, debiéndose de ampliarse por 150 días y con la nueva ampliación será de 270 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 703 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «INSTALACION DEL SISTEMA BÁSICO INTEGRAL PAMENCHARONI»; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 133, 964. 84 (Ciento Treinta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con 84/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 375, 241. 85 (Trescientos Setenta y Cinco Doscientos Cuarenta y Uno con 85/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 509. 206. 69 (Quinientos Nueve Mil Doscientos Seis con 69/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 105 días calendario, debiéndose de ampliarse por 180 días y con la nueva ampliación el plazo será de 285 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 704 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico de la Obra de «MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA: OVO PALMEIRAS (KM 00+000) – ALTO PALMEIRAS – KUKIPATA (KM 08+340) BAJO PALMEIRAS (KM 00+000) – ALTO PALMEIRAS (KM 02+500) – DVO KUVIRIARI (KM 00+000) – KUVIRIARI (KM 00+380) – DVO. SANTA ROSA (KM 00+000) – SANTA ROSA (KM 05+800)», debiendo de ampliarse por la suma de S/. 202, 774. 14 (Doscientos Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 14/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 962, 770. 21 (Novecientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Setenta con 21/100 Nuevos Soles), y con la ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 165, 544. 35 (Un Millón Cientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 351100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 180 días y con la nueva ampliación el Plazo será de 270 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 705 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «Mantenimiento de la Institución Educativa Nº 501281 Alto Kepashiato», ubicada en la Localidad de Kepashiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra donde se ha intervenido en el mejoramiento del módulo de aulas (03 ambientes); mejoramiento del módulo de la Dirección y la construcción del módulo de SS.HH. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 706 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de loa Obra: “Reemplazo y Ampliación Sistema de Agua Potable y Letrinas Miraflores”, ubicada en la localidad de Miraflores, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; habiéndose ejecutado el reemplazo y ampliación del sistema de agua potable, que consta de los siguientes elementos estructurales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 707 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «Mantenimiento de Aulas Institución Educativa Nº 501161 Calaminayoc», ubicada en la Localidad de Calaminayoc, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención. Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, interviniendo las 03 aulas existentes, los SS.HH, y la casa del Maestro, con las siguientes actividades. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 708 FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 709 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección, Adjudicación Directa Pública Nº 026-2009-CEP-MDE/LC, por la causal de haberse prescindido de las normas esenciales de procedimiento y de la forma prescrita por la normatividad aplicable, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de Convocatoria, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 710 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección ADS Nº 0205-2009-CEP-MDE/LC, para la Adquisición de Agregados «Piedra Chancada» para la Obra: Construcción Puente Kiteni Sobre el Río Urubamba», en el Centro Poblado de Kiteni», por la causal de haberse prescindido de las normas esenciales de procedimiento y de la forma prescrita por la normatividad aplicable, retrotrayéndose los actuados a la etapa de la convocatoria, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 711 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección, Adjudicación Directa Selectiva N° 0203-2009-CEP-MDE/LC, por la causal de haberse prescindido de las normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la normatividad aplicable, retrotrayendo los actuados a la etapa de la convocatoria, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 712 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas Verdes de la Vía Principal las Palmeras de Pampa Concepción», ubicada en la Localidad de Pampa Concepción, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; obra donde se ha realizado la construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes de la vía principal las Palmeras de Pampa Concepción, habiéndose logrado las siguientes metas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 713 DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación, interpuesto por el servidor Mario Huanca Ayala, contra la Resolución de Alcaldía N° 514-2009-A-MDE/LC, de fecha 21 de julio del 2009, en el que se impone Sanción Disciplinaria de SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES hasta por treinta (30) días, al trabajador Mario Huanca Ayala, servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la comisión de faltas disciplinarias tipificados en los Artículos 28, Inciso a), b), e) artículo 21, Inciso c) establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Asimismo, faltas tipificadas en el artículo 28, incisos: e), d), e), f, articulo 103, 111, Inciso d) del Reglamento Interno de Trabajo, y vulneración a los principios éticos del Servidor Público, articulo 6 de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, respecto a la veracidad, lealtad y obediencia, y articulo 7 del mismo cuerpo legal; dejando a salvo su derecho de interponer el Recurso que corresponda contra la presente Resolución, dentro del plazo y conforme a Ley. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 714 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «INSTALACION DE UNA ESCUELA DEPORTIVA EN LOS POBLADOS DE ECHARATE, PALMA REAL y KITENI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 813, 142. 94 (Ochocientos Trece Mil Ciento Cuarenta y Dos Mil con 94/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1’ 961, 908. 22 (Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Novecientos Ocho con 22/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 775. 051. 16 (Dos Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Cincuenta y Uno con 16/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 03 Años, debiéndose de ampliarse por 01 Año y con la nueva ampliación serán de 04 Años. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 715 APROBAR el Pago por la suma de S/. 480. 00 (Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que se deberá de realizarse por única vez, por concepto de alquiler, a favor del Señor Andrés Palomino Quispe y la Señora Elena Carrasco Huamán. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 716 APROBAR el Pago por la suma de S/. 500. 00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que se deberá de realizarse por única vez, por concepto de alquiler, a favor del Señor Nery Diógenes Contreras Idrogo y la Señora Eva Segovia Medina. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 717 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 718 APROBAR el Expediente Técnico de Mantenimiento «REPOSICIÓN PUENTE PEATONAL PIEDRA PINTADA 1», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Disgregado de Gastos Generales, Programación de Obras, Hojas de Cálculo, Planos los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 719 APROBAR el Expediente Técnico de «MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA SANIRIATO SOBRE EL RIO URUBAMBA», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma y Programación los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 720 APROBAR el Expediente Técnico de «MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO SANIRIATO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma y Programación los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 721 APROBAR el Expediente Técnico de Mantenimiento – «REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO DE LA I.E 50300 PALMA REAL», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, Ficha de Resumen , Memoria Descriptiva, Descripción del Proyecto, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos y Planos los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 722 ACEPTAR a partir del 01 de octubre del 2009, la renuncia de la Abogada Patricia Quispe Triveño, al cargo de Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Echarate. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 723 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del contrato N° 089-2009-ADS-A-MDE/LC celebrado entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista Horacio Mora Mormontoy derivado del Proceso de Selección ADS Nº 027-2009-CEP-MDE/LC-I Convocatoria, por haber trasgredido el principio de veracidad conforme a los considerandos de la presente Resolución, en consecuencia, suspender la ejecución de la prestación y el pago a cargo del contratista Horacio Mora Mormontoy. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 726 RECONFORMAR como miembros de la Comisión Especial de Cautela de la Municipalidad Distrital de Echarate, a los siguientes funcionarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 727 APROBAR el Calendario de Compromisos del Cuarto Trimestre Mensualizado de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Año Fiscal 2009, en los montos que se detallan en el Anexo 01 de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 728 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 729 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por los Rubros; 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudados, 00 Recursos Ordinarios y 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 730 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección, Adjudicación Directa Selectiva Nº 0204-2009-CEP-MDE/LC, por la causal de haberse prescindido de las normas esenciales de procedimiento y de la forma prescrita por la normatividad aplicable, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de determinación del valor referencial, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 731 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Setiembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo 02 /GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF anexos de la presente Resolución.. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 732 APROBAR el apoyo económico por la suma de S/. 560. 00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de las Mujeres representantes del Distrito de Echarate, que se constituirán al Primer Congreso Regional de la Mujer Campesina y Nativa del Cusco; representada por la Regidora Eugenia Dávila Sombui; el mismo monto que será destinado para alimentación y pasajes desde el Poblado de Echarate – Quillabamba – Cusca y Viceversa, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 733 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra; «Mejoramiento de la I.E. Primaria N° 50244 Miskiunuyoc de la Comunidad de Agua Santa» a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 734 DELEGAR al encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI Nº 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por el contrato N° 016-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad ADS No. 454-2008-CE-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 735 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico de la Obra de «MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA BOCA PACHIRI – CODIGO 0004-IV-27», debiendo de ampliarse el Presupuesto por la suma de S/.12, 606. 37 (Doce Mil Seiscientos Seis con 37/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 19, 085. 51 (Diecinueve Mil Ochenta y Cinco con 51/100 Nuevos Soles), y con la ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 31, 691. 88 (Treinta y Un Mil Seiscientos Noventa y Uno con 88/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 21 Oías Calendario, debiéndose de ampliarse por 26 días calendario y con la nueva ampliación el Plazo de Ejecución será de 47 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 736 APROBAR AL PRESUPUESTO ADICIONAL No. 01 del Expediente Técnico: «CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SIETE TINAJAS», la suma de S/. 1, 555, 387. 10 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 10/100 Nuevos Soles); siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 10, 084, 432. 60 Nuevos Soles, más el aporte comunal, por lo que con la nueva aprobación al presupuesto adicional No. 01 el presupuesto total será de S/. 11’ 639. 819. 81 (Once Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Diecinueve Mil con 81/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 737 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico de la Obra de «MANTENIMIENTO RUTINARIO CIRIALO KITENI – MARGEN IZQUIERDA», debiendo de ampliarse el Presupuesto por la suma de S/.115, 460. 13 (Ciento Quince Mil Cuatrocientos Sesenta con 13/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 638, 403. 42 (Seiscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Tres con 42/100 Nuevos Soles), y con la ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 798, 863. 55 (Setecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Tres con 55/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 12 meses, debiendo de ampliarse el plazo por 6 meses y con la nueva ampliación el nuevo plazo de ejecución será de 18 meses. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 738 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO COMEDOR I.E ALTERNANCIA DE MUJERES DE CHAHUARES»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto Análisis de Costos Unitarios, Análisis de Gastos Generales, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Programación de Obras, Anexos y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 739 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO COMEDOR I.E ALTERNANCIA DE VARONES DE CHAHUARES»; de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto Análisis de Costos Unitarios, Análisis de Gastos Generales, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Programación de Obras, Anexos y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 740 declarar LA NULIDAD DE OFICIO a la resolución de Gerencia N° 256-2009-GM-MDE, de fecha 16 de abril del 2009 debido a que erróneamente se ha sancionado a la señora Eustaquia Calcia Capchi con una multa de Ochenta y Dos con 20 Nuevos Soles (S/ 82.20) equivalente al 3% del costo de obra por haber efectuado construcción sin licencia de obra en el Centro Poblado de Pampa Concepción, distrito de Echarate, provincia de la Convención, departamento del Cusco. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 741 APROBAR la transferencia de materiales de construcción pertenecientes a la AMC N° 985-2007, de la obra Secuencia Funcional 325 «Construcción Puente Carrozable Pispita Salamanca a la obra Secuencia Funcional 096-2009 Construcción Carretera Kepashiato Quimbiri» por un valor de Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles (S. 39, 240). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 742 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO del Proyecto «MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA- BAJO URUBAMBA», por 60 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 360 días calendario y con la nueva ampliación el nuevo plazo de ejecución será de 420 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 743 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO del Proyecto «MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TICUMPINIA CHOCORIARI – BAJO URUBAMBA», por 60 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 360 días calendario y con la nueva ampliación el nuevo plazo de ejecución será de 420 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 744 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO del Proyecto «MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA – BAJO URUBAMBA», por 60 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 360 días calendario y con la nueva ampliación el nuevo plazo de ejecución será de 420 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 745 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO del Proyecto «MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO – BAJO URUBAMBA», por 60 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 360 días calendario y con la nueva ampliación el nuevo plazo de ejecución será de 420 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 746 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO del Proyecto «MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS DE LOS ASENTAMIENTOS RURALES DE KITAPARAY, SARINGABENI, TUPAC AMARU Y KUWAIT – BAJO URUBAMBA», por 60 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 360 días calendario y con la nueva ampliación el nuevo plazo de ejecución será de 420 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 747 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO de la Obra: «FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA REDUCIR LOS RIESGOS AMBIENTALES EN EL AMBITO ZONAL DE KEPASHIATO» por 73 DÍAS CALENDARIO, siendo el Plazo de Ejecución original por 360 Días Calendario y con la nueva ampliación el nuevo plazo de ejecución será de 433 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 748 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 749 MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 660-2009-A-MDE/LC, de fecha 08 de septiembre del 2009, en el extremo del artículo 1°, debiendo quedar de la siguiente manera. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 750 DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Apelación interpuesto por la señora Ulda Alicia Alvarez Prudencio apoderada legal del señor Alex Yorson Alvarez Prudencio, contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 320-2009-GM-MDE-LC de fecha 07 de Mayo del 2009, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 751 DESIGNAR como inspector de Proyecto al Ing. Gustavo Villafuerte Canal, con CIP No 94700 para los Proyectos:

  • Fortalecimiento de los Servicios Deportivos y Recreativos del Centro Poblado de Echarate
  • Instalación de Escuelas Deportivas en los Centros Poblados de Echarate, Palma Real y Kiteni
Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 752 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, hasta por la suma de CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 109,603.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 753 FORMALICESE la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 – Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 754 Declarar POR NO PRESENTADO el Recurso de Apelación, interpuesto por la Empresa Tire Center lmport S.A.C, contra el Acta de Apertura y Otorgamiento de la Buena Pro, del proceso de selección AMC N° 301-2009-MDE/LC, derivado de la Adjudicación Directa Pública No. 20-2009-CEP-MDE/LC, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 755 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE ROSALINAS» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Flujo Caja de Obra, Programación de Obra, Planos y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 756 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE AV. WIESE KITENI» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Aspectos Generales, Memoria Descriptiva, Metrados, Costo Directo, Relación de Insumos, Gastos Generales, Análisis de Costos Unitarios, Programación de Obras, Especificaciones Técnicas y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 757 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Octubre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 759 DECLARAR NULO la Sesión de Concejo Extraordinaria, de fecha 07 de Septiembre del 2009, debiendo convocarse a una nueva Sesión Extraordinaria de Concejo, una vez que quede debidamente consentida la Resolución No. 00427-A-2009-JNE. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 760 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO COMEDOR I.E DE ALTERNANCIA DE YOMENTONI» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Análisis Gastos Generales, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Programación de Obras, Anexos y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 761 DESIGNAR al Ing. CARLOS ALEJANDRINO MANGA QUISPE, como Inspector en el ámbito de Kepashiato de los Proyectos Productivos de: (i) Fortalecimiento de Capacidades de los Productores de Cacao para el Incremento de la Producción en la Zonal de Kepashiato; (ii) Fortalecimiento de Capacidades de los Productores de Café en la Zonal de Kepashiato. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 762 DESIGNAR corno Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción para las Obras: (i) Instalación de Cabinas de Internet en el Consejo Menor de Kiteni; (ii) Instalación de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Confortayoc; (iii) Mantenimiento Vial DVD Confortayoc – Confortayoc; a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 763 APROBAR en todo sus extremos el Acta de Conciliación N° 036-2009-CC/PCP, de fecha 05 de Octubre del 2009, realizado en el Centro de Conciliación «Por una Conciencia de Paz» de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad y el Contratista Señor Martín Cortez Fernández, derivado del Proceso de Selección ADP Nº 0454-2008-CEP-MDE/LC, Contrato No. 016-2009-ADS-DL-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 764 DELEGAR al encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Abel Joaquín Peña Vargas con DNI Nº 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por el contrato N° 083-2009-CEP-MDE/LC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad ADS No 072-2009-CEP-MDE/LC, debiéndose hacer prevalecer las recomendaciones contenidas en el Informe N° 302-2009-OAJ-MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 765 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RAMAL BELEMPATA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Actividades y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 766 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DE CARRETERA COCABAMBILLA BAJA­TANCAYOC, DISTRITO DE ECHARA TE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Resumen, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Cálculos y Otros, Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, por Partidas Genéricas y Especificas, Formula Polinómica, Conclusiones y Recomendaciones, Cronograma de Ejecución Física, Gant – Pert CPM, Programación de Recursos, Anexos y Planos de Proyecto, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 769 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA CC NN CAMISEA»; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 311, 475. 61 (Trescientos Once Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 61/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 299, 929. 73 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Veintinueve con 73/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 611. 405. 34 (Seiscientos Once Mil Cuatrocientos Cinco con 34/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 90 días y con la nueva ampliación el plazo de Ejecución será de 180 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 770 DECLARAR NULO en parte la Resolución de Gerencia No. 813-2009-GM-MDE/LC, en el extremo que designa como Presidente del Comité Especial Ad Hoc al Ing. Vladimiro Flores Pachecc y retrotraer el procedimiento al estado de designar a un Miembro del área usuaria. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 771 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE I.E PRIMARIA No. 64553 TICUMPINIA- CHOCORIARI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de dos (2) Tomos, el primero que contiene: Memoria Descriptiva (Introducción, Localización, Ubicación, Antecedentes, Objetivos del Proyectos, Descripción del Proyecto, Criterios de Diseño, Características del Diseño, Costo Total de la Obra, Tiempo de Ejecución); Especificaciones Técnicas (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas); Documentación Técnica (Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Listado de Insumos, Planilla de Metrados, Cronograma de Avance de Obra, Análisis de Costos Generales, Gastos de Supervisión); Anexos (Anexo Fotográfico, Estudio de Suelos, Evaluación de Impacto Ambiental, Memorias de Calculo); y et Segundo tomo que contiene Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen et detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 772 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA, KUVIRIARI Y PALMEIRAS», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 460, 394. 83 (Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 831100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 2’ 164, 950. 84 (Dos Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta con 84/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 625. 345. 67 (Dos Millones Seiscientos Veinticinco Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con 67/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 360 días calendario, debiéndose de ampliarse por 15 días y con la nueva ampliación serán de 375 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 773 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción para las Obras: (i) Reubicación y Construcción I.E No. 50999 Pachiri; (ii) Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E No. 501237 Alto Manugali; a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 774 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción para las Obras: (i) Construcción de Comedor de I.E de Alternancia de Varones de Chahuares; (ii) Construcción de Comedor de I.E de Alternancia de Mujeres de Chahuares; (iii) Construcción de Comedor de I.E de Alternancia de Yomentoni; a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 775 DESIGNAR como Inspectores de Proyectos a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 776 DESIGNAR a los siguientes profesionales como Residente de las Siguientes Obras. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 777 AUTORIZAR al Lic. Adm. Wilder Vásquez Sebastián, en su calidad de Administrador de la Unidad Operativa del Bajo Urubamba, a efecto de que pueda realizar el cobro de los cheques girados a su nombre, y desempeñar todas las funciones inherentes a su cargo, asimismo disponer que los cheques de pago sean girados a nombre del administrador, vía habilitación para las adquisiciones que se hagan de bienes y/o servicios donde se emita la liquidación de compra. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 778 APROBAR la Transferencia de Materiales de acuerdo al Cuadro detallado en 49 ítems, y las Actas de Transferencia los mismos que se adjunta al Informe No. 250-2009-GI-MDE-LC, de fecha 14 de Octubre del 2009, formulado por la Gerente de Infraestructura, por la suma de S/. 277, 901. 73 (Doscientos Setenta y Siete Mil Novecientos Uno con 73/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 779 Normalizar la DESIGNACION del Ing. JORGE WASHINGTON PEZO VILLENA, con CIP No. 59076, como Inspector de Obras, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 780 DESIGNAR a la CPC Rene Isabel Nina Paredes, como Administradora de la Unidad Operativa de lvochote, por lo que se autoriza realizar el cobro de los cheques girados a su nombre, y desempeñar todas las funciones inherentes a su cargo. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 781 DESIGNAR al Ing. Andrés Orlando Ochoa Rodríguez can CIP N° 107717 como residente de proyecto «Mejoramiento de la Base Alimenticia Mediante la Crianza de Gallinas y Patos en la CCNN de Puerto Rico – Bajo Urubamba, Distrito de Echarate – La Convención Cusco», con Secuencia Funcional 0060. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 782 DESIGNAR como Inspector de Proyecto al Ing. William Walter Concha Cari, con CIP No 63279 para la obra «Mantenimiento Sistema de Riego Cocabambilla – Pan de Azúcar – Pampa Concepción- Sajiruyoc». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 783 DESIGNAR al Abogado Abel Joaquín Peña Vargas como Presidente de la Comisión Paritaria por parte de la Municipalidad Distrital de Echarate para la Negociación Colectiva de Pliego de Reclamos y Propuesta del Pacto Colectivo con el Sindicato de Trabajadores Municipales – SITRAMUN – y la Municipalidad Distrital de Echarate, quedando reconformada de la siguiente manera. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 784 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del contrato N° 012-2009-CP-A-DL-MDE/LC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad de CP N° 009-2009-CE-MDE/LC, para la contratación del servicio de alquiler de volquetes con capacidad de 15 m3, para la obra. «Conservación Periódica de la Carretera Principal Sambaray- Echarate – Chahuares» suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista empresa ENSO INGENIEROS E.I.R.L., por haber vulnerado el principio de presunción de veracidad al haberse presentado a dos procesos de selección de ejecución parcialmente simultáneamente ofreciendo el mismo vehículo para prestar el servicio de alquiler de volquete, retrotrayendo el proceso de Selección hasta la etapa de evaluación y calificación de propuesta. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 785 AUTORIZAR la suscripción del Contrato Complementario al contrato N° 503-2008-MDE-UL/LC de fecha 20 de octubre del 2009, suscrito entre la municipalidad y la contratista Nadine Tapia Huayta, derivado del Proceso de Selección ADS N° 306-2008-CEP-MDE/LC para alquilar un camión volquete de 3 m2 para que preste servicios en los trabajos del proyecto “Mejoramiento de las Vías y Construcción de Veredas en el Cercado de Echarate, la misma que no podrá exceder del treinta por ciento (30%) del contrato original. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 786 RESOLVER el Contrato No 131-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 15 de Septiembre del 2009 celebrado entre la municipalidad y la contratista Amalia Beatriz Carrión Ccasa de Paucar, derivado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva No 145-2009-CEP-MDE/LC para la Contratación del Servicio de Alquiler de Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado para la Obra Conservación Periódica de la Carretera Principal Sambaray – Echarate – Chahuares por causas atribuida a la contratista, es decir por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 787 RESOLVER en parte el Contrato N° 056-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, suscrito el 23 de abril del 2009 entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista señor Isaac Pocohuanca Ccama derivado del Proceso de Selección ADS N° 045-2009-CEP-MDE/LC, debiendo considerar en la liquidación de la parte efectivamente ejecutada, cuyo costo por hora maquina es de Ciento Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 140.00), en consecuencia el total a pagar al contratista es por las 188. 12 HM, trabajadas equivalente a Veinticinco Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 80/100 Nuevos Soles (S/ 25, 356. 80). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 788 APROBAR el Expediente Técnico – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES HORTOFRUTICOLAS PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA ZONAL DE ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE ­ LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el primero que contiene: Resumen Ejecutivo (Nombre del Proyecto, Referencias del Consultor, Descripción del Proyecto, Población Beneficiaria del Proyecto, Ubicación del Proyecto, Objetivo del Proyecto, Justificación del Proyecto, Impacto Socio Económico, Impacto Ambiental, Metas del Proyecto, Plazo de Ejecución, Presupuesto del Proyecto, Fuente de Financiamiento, Entidad Ejecutora Modalidad de Ejecución); Memoria Descriptiva (Nombre del Proyecto, Estructura Funcional Programática, Secuencia Funcional, Entidad Ejecutora, Ubicación del Proyecto, Vías de Acceso, Presupuesto del Proyecto, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Antecedentes, Aspectos Socioeconómicos, Descripción del Proyecto, Beneficiarios del Proyecto, Participación de los Beneficiarios, Objetivos del Proyecto Justificación, Metas, Plazo de Ejecución y Fecha de Inicio); Estudio de Línea de Base (Diagnostico de la zona de Influenza, Criterios de Diseño, Criterios para solicitud Adoptada, Estudio de Producto Agropecuaria, Estudio de Mercado); Metodología de Ejecución (Metodología de Intervención); Especificaciones Técnicas (Organización y Gestión del Proyecto, De la Contratación de Personal Profesional t Equipo Técnico del Proyecto, Procedimiento a implementar en el Proceso de Ejecución del Proyecto, Componente I, II, III); Presupuesto (Presupuesto del Proyecto por Actividad Año 1, Presupuesto del Proyecto por Actividad Año 2, Presupuesto del Proyecto por Actividad Año 3); Presupuesto Analítico (Presupuesto Analítico Costo Directos, Presupuesto Analítico Costo Directos Gastos Generales, Presupuesto Analítico Supervisión, Presupuesto Analítico Expediente Técnico, Presupuesto Analítico Liquidación); Análisis de Costos Unitarios (Costos Unitarios Directos, Costos Unitarios Indirectos); Cronograma de Ejecución (Cronograma de Ejecución Financiero, Cronograma de Ejecución Física, Cronograma de ejecución Porcentual); y el Segundo Tomo que contiene Anexos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 789 AUTORIZAR el pago de la suma de S/. 21,000.00 (Veintiún Mil con 00/100 Nuevos Soles) a favor del contratista Latino Servís SRL, derivado del proceso de selección ADP N° 029-2008-CEP-MDE/LC, bajo la modalidad de Subasta Inversa Presencial, ítems 1 y 2, debiendo para tal fin, emitir una nueva orden de compra, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 790 DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo No. 07, solicitada por el Contratista CONSORCIO ECHARATI, mediante Carta No. 85-09/CE-RO, de fecha 12 de Octubre del 2009, derivado del Contrato No. 170-2008-MDE/UL/LC, sobre elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra: Construcción del Puente Echarati. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 791 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 235-2009-CEP-MDE/LC para la Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Suelos para el Expediente Técnico a nivel Definitivo del Proyecto «Mejoramiento de la Carretera DV Sambaray – Puente Echarate» por la causal de contravención a las normas legales retrotrayendo el proceso hasta la etapa de integración de bases conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 792 Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad del proceso de selección en la modalidad de Adjudicación Directa Selectiva ADS N° 155-2009-CE-MDE/LC, para la adquisición de reja metálica y cerco perimétrico con malla galvanizada para el mejoramiento de la Institución Educativa San Antonio de Padua de Sajiruyoc, interpuesto por la empresa CHURA E.I.R.L. conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 793 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 01 de la Obra: «Construcción Carretera Kepashiato – Kimbiri (Tramo Cielo Punku – Quebrada Honda (00 + 000 al 05 + 000 KM)», siendo aprobado inicialmente con 180 días calendario, debiendo de ampliación de plazo de ejecución de obra por 84 días calendario y 15 días para la emisión del Informe Final, haciendo un total de 279 DÍAS CALENDARIO. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 794 RESOLVER en parte el Contrato N° 222-2008-MDE-UL/LC, derivado del Proceso de Selección ADP N° 017-2008-CEP-MDE/LC, por Subasta Inversa Presencial suscrito el 16 de mayo del 2008, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista señor Fernán Suca Manani, en lo que respecta a la parte no atendida que son 1,200 bolsa de cemento Portand 1PX 42.5 Kg, conforme al Acta de acuerdo suscrita el 21 de julio del 2009 y los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 795 DESIGNAR al Arqto. ARTURO PONCE DE LEON MORALES como Residente de la Obra: Instalación de Cabinas de Internet Rural para el Fortalecimiento de Capacidades en el Centro Poblado de Chaupimayo C. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 796 DESIGNAR al Ing. ROGER WILFREDO MORAN MENESES como Residente de las Obras: «Construcción Puente Peatonal Manguriari» y «Puente Pasarela Tintiniquiato». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 797 APROBAR el Expediente Técnico – «FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el primero que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, y anexos y el Segundo que contiene: Hoja de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos , Programación de Obra, Cronograma Valorizado con Metas Físicas, Presupuesto Analítico, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 798 APROBAR el Expediente Técnico – «REHABILITACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN LA MICROCUENCA DE APUTINYA ZONAL ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución, y Anexos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 799 RESOLVER el contrato 022-2009-ADS-A-DL-MDE/LC de fecha 12 de junio del 2009, suscrito con el contratista Guido Chávez Aragón, derivado del proceso de Selección en la modalidad de Adjudicación de Menor Cuantía N° 109-2009-CEP-MDE/LC, por Subasta Inversa Electrónica, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Electrónica N° 091-2009-CEP-MDE/LC, para el suministro de cemento Portland Tipo IP, para las diversas obras, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 800 AUTORIZAR la Liquidación de Oficio de las siguientes obras:

  • Mejoramiento de Área Exteriores y Construcción de SS.HH., en la I E N° 50285 La Calzada
  • Construcción Puesto de Salud Chocoriari
  • Construcción Puesto de Salud Comunal Pamencharoni
  • Construcción Local Comunal Nueva Mundo
  • Construcción I.E. 501105 Campo Verde
  • Construcción Losa Deportiva Camisea
  • Construcción de Infraestructura de Embarcadero en la CC.NN. de Segakiato
  • Construcción Puesto de Salud Puerto Rico
  • Construcción Puesto de Salud Miaría
  • Construcción Salón Comunal Mayapo
  • Construcción Salón Comunal Shintorini
  • Construcción S.B.I. Nueva Vida
  • Construcción S.B.I. N° 387 Sensa
  • Construcción Losa Multideportiva Timpia
Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 801 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Octubre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 802 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de CUARENTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTIDOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 46,942.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo Nº 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 803 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 804 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Octubre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 806 RESOLVER parcialmente el contrato N° 01-2009-LP-A-DL-MDE/LC de fecha 06 de abril de 2009, suscrito con la Empresa Helio Inversiones S.A.C., derivado del proceso de selección Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial N°001-2009-CE-MDE/LC por la causal atribuida al contratista, es decir por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 807 RESOLVER parcialmente el contrato N° 004-2009-ADP-A-DL-MDE/LC de fecha 23 de marzo del 2009 suscrito con la Empresa Helio Inversiones S.A.C., derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Pública por Subasta Inversa Presencial N°002-2009-CEP-MDE/LC, por la causal atribuida al contratista es decir por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales conforme a los considerandos cesemos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 808 DISPONER a las Gerencias, Jefaturas de Oficina, Jefes de División, y servidores municipales en general de la Municipalidad Distrital de Echarate, para que se sirvan adoptar las acciones correspondientes, a fin de implementar en los que les corresponda las recomendaciones de la Sociedad Auditora Externa Jimenez & Asociados Sociedad Civil Ordinaria, debiendo informar a la Gerencia Municipal con copia a Alcaldía sobre las acciones realizadas, bajo responsabilidad. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 809 DELEGAR encargado de La Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI N° 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por la Resolución del contrato N° 647-2009-A-MDE/LC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad ADS N° 367-2008-CEP-MDE/LC, para adquirir materiales de ferretería para las siguientes obras: 1) Reconstrucción del Puente Manugali, 2). Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Boca Mantalo; 3) Mejoramiento de la Infraestructura Educativa N° 501094 – Zonakishiato; 4)Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Desagüe del Centro Poblado de lvochote. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 810 DELEGAR encargado de La Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI Nº 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por la Resolución de los diversos contrato suscrito con la señora Amalia Beatriz Carrión Ccasa de Paucar, para que preste servicio de alquiler de equipos pesados en las diversas obras que viene ejecutando la Municipalidad Distrital de Echarate. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 811 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL SANIRIATO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Calculo y Diseño, Metrados, Impacto Ambiental, Costos y Presupuesto, Programación de Obra, Especificaciones Técnicas, Anexos y Planos diversos y el Segundo Tomo que contiene el Expediente Social el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales y Anexos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 812 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obras; (I) «Mejoramiento de la Institución Educativa N° 52196 de Tivoriari»; (II) «Construcción Carretera I.E Alto Kepashiato – Santa Luisita»; (III) «Mantenimiento Salón Multiuso Santa Rosa»; (IV) «Mantenimiento Salón Multiuso Ozonampiato», a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 813 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico de la Obra de «MANTENIMIENTO PERIOOICO CARRETERA DV. NUEVA ESPERANZA KM 00+000 NUEVA ESPERANZA 02+100 Y DV. CHAMIRIATO KM 00+000 CHAMIRIATO 04+700», debiendo de ampliarse por la suma de S/. 106, 303. 23 (Ciento Seis Mil Trescientos Tres con 23/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 347, 310. 43 (Trescientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Diez con 43/100 Nuevos Soles), y con la ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 453, 613. 66 (Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Trece con 66/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 105 días y con la nueva ampliación el Plazo será de 195 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 814 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DE KORIBENI, AL TO KORIBENI, ICHIQUIATO BAJO, LA VICTORIA», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Aspectos Generales del Proyecto, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Vial, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de costos Unitarios, Relación de insumos, Programación de Obra, Planos y Anexos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 815 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE POROTOBANGO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Técnica de la Obra, Memoria Descriptiva, Diseño Estructural del Proyecto, Hoja de Cálculo de Presiones, Especificaciones Técnicas, y Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 816 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL MEDIA LUNA – DELICIAS», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de tres (3) Tomos, el Primero que contiene: Descripción, Generalidades, Memoria Descriptiva, Conclusiones de Estudios Básicos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra; el Segundo que contiene: Estudio de Topografía, Trazo y Diseño Vial, Estudio de Geología y Geotecnia, Estudio de Hidrología, Estudio de Impacto Ambiental y el Tercero que contiene Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 817 AUTORIZAR al Lic. Administración Teófilo Farfán Tanaka, en su calidad de administrador de la Unidad Operativa de Electrificación Rural, a efectos de que se pueda recibir habilitos para realizar las adquisiciones que se hagan de bienes y/o servicios donde se emiten liquidaciones de compra y/o declaraciones juradas así, como los cheques que se giren por planillas, pagos de leyes sociales y otros. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 818 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra: «Construcción Relleno Sanitario Echarate – Echarate» a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 819 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAVAYOC – ECHARATI», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de tres (3) Tomos, el Primero que contiene: Descripción, Generalidades, Memoria Descriptiva, Conclusiones de Estudios Básicos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra; el Segundo que contiene: Informe Topográfico, Estudio de Geología y Geotecnia, Estudio de Hidrología e Hidráulica, Estudio de Impacto Ambiental y el Tercero que contiene Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 820 APROBAR el Expediente Técnico- «MANTENIMIENTO TROCHA CARROZABLE ZONAKISHIATO – MANTALO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Hoja de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Disgregado de Gastos Generales, Programación de Obras y Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 821 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO TROCHA CARROZABLE MANTALO – CHINGURIATO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Hoja de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Disgregado de Gastos Generales, Programación de Obras y Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 822 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 02 para la Ejecución de Obra: «INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ALTO IVANQUI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», debiendo de Ampliarse por 76 días calendario, siendo reformulado inicialmente por 105 días calendario, y con la Ampliación No. 02 será de 226 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 823 APROBAR LA DIRECTIVA N° 003-2009-GA-MDE/LC – Directiva para la Administración de los Almacenes de la Municipalidad Distrital de Echarate, que consta de VII Capitulas contenidos en 15 páginas, que forma parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 824 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Pública N° 035-2009-CEP­MDE/LC, para el servicio de voladura de roca (perforación y disparo) para la obra «Construcción de la Carretera Abra Llavero – Ccasa- Rio Chapo Sanatariato», por la causal de contravención a las normas legales, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de integración de bases, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 825 DELEGAR encargado de La Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI Nº 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por la Resolución del contrato N° 013- 009-ADS-A-DL-MDE/LC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad ADS N° 437-2008-CEP-MDE/LC, para la adquisición de tuberías y accesorios para la obra: «Instalación de Saneamiento Básico Integral de Sahuayaco – Chaupimayo C». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 826 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de CIENTO TRENTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTIUNO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 133,991), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo Nº 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 827 APROBAR la Incorporación Presupuestal vía Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 00 Recursos Ordinarios. Hasta por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/.282,926.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 828 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 13 Donaciones y Transferencia, hasta por la suma de QUINCEMIL MIL 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 15,000), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 829 RESOLVER el Contrato Nº 115-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 21 de agosto del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la empresa AGROINVERSIONES LIBERTAD S.R.L. derivado del proceso de selección ADS N° 118-2009-CEP-MDE/LC, por causas atribuida a la contratista; por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 830 RESOLVER el Contrato N° 001-2009-AOP-A-OL-MOEILC, suscrito el 05 de enero del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa RBJ Contratistas Generales S.R.L, derivado del Proceso de Selección ADP N° 059-2008-CEP­MDE/LC, por un hecho sobreviniente a la suscripción del contrato, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 831 RESOLVER EN PARTE el Contrato N° 651-2008-MDE-GA-JL, suscrito el en fecha 15 de diciembre del 2008, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista señor Econ. Roger Figueroa Benavente, en lo que se refiere a la segunda etapa del contrato es decir al 60% correspondiente a la aprobación del perfil del proyecto, derivado del proceso de selección AMC N° 1208-2008-CEP-MDE/LC, y conforme al Acta de Acuerdo suscrita el 27 de octubre del 2009 y los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 832 RESOLVER en parte el Contrato N° 652-2008-MDE-GA-JL, suscrito el en fecha 15 de diciembre del 2008, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista señor Econ. Roger Figueroa Benavente, en lo que se refiere a la segunda etapa del contrato es decir al 60% correspondiente a la aprobación del perfil del proyecto, derivado del Proceso de Selección AMC N° 1209-2008-CEP-MDE/LC, y conforme al Acta de Acuerdo suscrita el 27 de octubre del 2009 y los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 833 RESOLVER el Contrato N° 015-2009-ADP-A-DL-MDE/LC; de fecha 04 de agosto del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la empresa AGROINVERSIONES LIBERTAD S.R.L. derivado del proceso de selección ADP N° 0008-2009-ADP-A-DL-MDE/LC, por causas atribuida a la contratista; por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 834 APROBAR el Expediente Técnico – «AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE COCHAPAMPA PMYOC, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Memorias de Cálculos, Presupuesto Total de Obra, Presupuesto Analítico, Gastos Generales, Relación de Insumos, Análisis de Precios Unitarios, Formula Polinómica, Hoja de Metrados, Especificaciones Técnicas, Cronograma Valorizado, Planos y Anexos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 835 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION ASIGNADA AL C.S KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención. Departamento y Región Cusco, que consta de tres (3) Tomos, el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas. Metrados, Presupuesto del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos. Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución de Obra. Panel Fotográfico, Anexos – Estudios de Suelo, el Segundo y Tercer Tomo que contiene: Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 836 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico de la Obra de «MANTENIMIENTO CARRETERA OVO. MAZOQUIATO – MAZOQUIATO», debiendo de ampliarse por la suma de S/. 34, 049. 09 (Treinta y Cuatro Mil Cuarenta y Nueve con 09/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 309, 772. 31 (Trescientos Nueve Mil Setecientos Setenta y Dos con 31/100 Nuevos Soles), y con la ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 343, 821. 40 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Veintiuno con 40/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 45 días calendario, debiéndose de ampliarse por 30 días y con la nueva ampliación el Plazo será de 75 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 837 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico de la Obra de «MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA DV. MORRO CIRIALO -VIRACOCHASI (LA ESCUELA)- LA JOYA-ALTO VIRACOCHASI – PROGRESO­ VIRACOCHASI (LA ESCUELA)», debiendo de ampliarse por la suma de S/. 205, 400. 17 (Doscientos Cinco Mil Cuatrocientos con 17/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 982, 590. 85 (Novecientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Noventa con 85/100 Nuevos Soles), y con la ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 1’ 187, 991. 02 (Un Millón Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Uno con 02/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario, debiéndose de ampliarse por 120 días y con la nueva ampliación el Plazo será de 270 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 838 CONFORMAR la Comisión Técnica Distrital de Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Distrital de Echarate para el presente ejercicio 2009, el cual se encuentra conformado de la forma siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 839 AUTORIZAR la suscripción del Adicional al Contrato N° 022-2009-LP-A-DL-MDE/LC en fecha 10 de julio del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista LATINO SERVIS S.R.L., derivado del proceso de selección Licitación Pública N° 011-2009-CE-MDE/LC, adicional que consistirá en la adquisición de 47,500 galones de combustible petróleo Diesel 2, por un importe de Seiscientos Cuarenta y Seis Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/ 646,000.00) para el proyecto «Carretera Kepashiato Kimbiri’, la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 840 Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor Consorcio Cusco – Andahuaylas contra el acto de otorgamiento de la Buena Pro del Proceso de Selección Licitación Pública N° 012-2009-CE-MDE, en consecuencia se declara INFUNDADO respecto a la pretensión de descalificación o retiro de puntaje otorgado al postor NICOLL PERU S.A. en la Evaluación Técnica de acuerdo a los criterios de calificación de MEJORAS DE RIGIDEZ y CERTIFICACIONES; y se declara FUNDADO respecto a la pretensión de descalificación o retiro de puntaje respecto al criterio de calificación de PLAZO DE ENTREGA. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 841 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA CENTRO POBLADO DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, Ficha Resumen, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculo, Estudio de Impacto Ambiental, Presupuesto Base de Obra, Listado de Materiales, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, Cronograma de Desembolsos, Análisis de Gastos Generales, Fórmula Polinómica, Análisis de Costos Unitarios, Planilla de Metrados, Panel Fotográfico, Anexos, Topografía, Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), Estudio Hidrológico y Planos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 842 Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección AMC N° 392-2009-CEP-MDE/LC, por Subasta Inversa Electrónica, derivado del proceso de selección ADS N° 241-2009-CEP-MDE/LC, para la adquisición de cemento portland tipo IP para la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Desagüe del Centro Poblado de Ivochote” por la causal de contravención a las normas legales, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de la convocatoria, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 843 AUTORIZAR el Pago por la suma de S/. 86, 425. 59 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Veinticinco con 59/100 Nuevos Soles), detalladas en el documento adjunto a los informes antes mencionados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 844 AUTORIZAR el Pago por la suma de S/. 11, 760. 00 (Once Mil Setecientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles), a favor del Ing. Jacinto Vera Ovalle, por concepto de Pago por los servicios prestados como Residente II en el Ejercicio 2008, debiendo de afectarse dicho pago a la Secuencia Funcional 0036: «Mejoramiento de la Producción de Miel de Abeja en el Ámbito de la Zonal Echarate». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 845 RESOLVER el Contrato No. 130-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 10 de septiembre del 2009, celebrado entre la municipalidad y la Empresa Hatun Maui E.I.R.L., derivado del Proceso de Selección Adjudicación ADS N° 147-2009-CEP-MDE/LC, para la obra: «Conservación Periódica de la Carretera Principal Sambaray- Echarate – Chahuares» por causas atribuida a la contratista; es decir, por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 846 APROBAR el tarifario de pago a transportistas terrestres para traslado de cemento a las diferentes unidades operativas, y Tarifario de transportista fluviales a la diferentes Comunidades del Bajo Urubamba, conforme a los anexos adjuntos al Informe N° 0164-2009-GA-MDE/LC, de fecha 13 de agosto del 2009, remitido por la Gerencia de Administración. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 847 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS EN LA MICROCUENCA DE HUACAYOC, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el primero que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio de Base. Metodología de Educación, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico (Análisis de Costos Directos, Análisis de Costos Indirectos, Análisis de Costos Unitarios), Cronograma de Ejecución (Cronograma de Ejecución Física, Cronograma de Ejecución Financiera, Cronograma de Adquisición de Insumos) y el Segundo Tomo que contiene Anexos (Mapa de Ubicación del Proyecto, Cronograma de Ejecución del Proyecto, Planos del Vivero Forestal, Diseños y Metrados, Desagregado de Recursos, Presupuesto Construcción Vivero forestal Huacayoc, Mapa de la Situación Actual en el Ámbito del Proyecto, Áreas a Intervenir Microcuenca de Huacayoc, Actas de Compromisos de Beneficiarios, Actas de entrega de Terrenos en Sesión de Uso, Resultado de los Análisis de Suelos, Interpretación de Calicatas, Ficha Técnica, Documento para contrato de Alquiler de Terreno, Áreas Georreferenciadas para Plantaciones Forestales, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 848 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CRFA, RIQCHARIY WAYNA – PROGRESO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de cuatro (4) Tomos, el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Metrados Auditorio, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Recursos Requeridos, Gastos Generales, el Segundo, Tercero y Cuarto Tomo contienen Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 849 APROBAR el Expediente Técnico – «AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA CC.NN DE KIRIGUETI, DISTRITO DE ECHARATE – LACONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de tres (3) Tomos, el Primero que contiene: Ficha Técnica de Obra, Memoria Descriptiva, Diseño Estructural del Reservorio, Calculo de las Redes de Agua, Especificaciones Técnicas, Metrados, Calculo de Transporte, Calculo de Costo de Agrega dos Puestos en Obras, Determinación de los Jornales HH, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Listado de Insumos, Formula Polinómica. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 850 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA CHAKOPISHIATO, DISTRITO DE ECHARA TE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de dos (2) Tomos, el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Insumos, Análisis de Precios Unitarios, Análisis de Precios Unitarios de Sub Partidas, Formula Polinómica, Metrados, Calculo de Flete, Calendario Valorizado de Obra, Análisis de Costo Hora Hombre, Programación de Recursos, análisis de Ciclo de Transporte y Agua para la Construcción, Tiempos para Programación, Programación de Obras, Estudio de Suelo, Panel Fotográfico y el Segundo Tomo que contiene Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 851 APROBAR el Pago por la suma de S/. 1, 000. 00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), pago total, por concepto de alquiler hasta el 31 de Diciembre del 2009, a favor de la Señora Eva Segovia Medina. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 852 APROBAR el Pago por la suma de S/. 720. 00 (Setecientos Veinte con 00/100 Nuevos Soles), pago total, por concepto de alquiler hasta el 31 de Diciembre del 2009, a favor de la Señora Elena Carrasco Huamán. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 853 DESIGNAR a la CPC Margot Giovana Quenaya Huamán, con DNI No. 24007146, como funcionario de Confianza en el cargo de Tesorero de la Municipalidad Distrital de Echarate. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 854 DESIGNAR a partir del 01 de diciembre del 2009 al CPC Margot Giovana Quenaya Huamán, en reemplazo del CPC Walter Manuel Mujica Castelo, como responsable TITULAR para el manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Echarate. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 855 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Noviembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 856 MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 712-2009-A-MDE/LC, del 11 de noviembre del 2009, en el extremo del monto de la liquidación de la Obra: «Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas Verdes de la Vía Principal las Palmeras de Pampa Concepción», donde establece que el monto es de Dos Millones Quinientos Veintiséis Mil Noventa y Dos con 75/100 Nuevos Soles (S/. 2’526,092. 75) y debe decir Dos Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Dos con 75/100 Nuevos Soles (2’564,792.75). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 857 AUTORIZAR la Liquidación de Oficio de los siguientes proyectos:

  • Mejoramiento de la Producción de Piña en el sector de Bajo Postakiato
  • Mejoramiento de la Producción de Cacao en el sector de Tutiruyoc – Kiteni
  • Mejoramiento de la Producción de Cacao en el Sector de Sanganato
  • Mejoramiento de la Producción de Naranja y Mandarina en el Sector Sur Oeste de Koribeni
  • Mejoramiento de la Producción de Cacao en el Sector de Calcapampa
  • Mejoramiento de la Producción de Naranja en el Sector de Sajiruyoc
  • Mejoramiento de la Producción de Cacao en el Sector de Zonaquishiato
  • Mejoramiento de la Producción de Pescado en el Sector de Ozonampiato
  • Mejoramiento de la Producción de Cacao en el Sector Sur Este de Materiato – Kumpirushiato
  • Mejoramiento de la Producción de Naranja y Mandarina en el Sector de Sur Este de Monte Carmelo
Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 858 RESOLVER el Contrato Nº 343-2008-MDE-UL/LC, de fecha 21 de julio del 2008, celebrado entre la municipalidad y el contratista Consorcio Saniriato, derivado del Proceso de Selección ADP N° 020-2008-CEP-MDE/LC, para la contratación del Servicio de consultoría para la elaboración del «Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico del Proyecto Construcción de la Carretera lvochote – Saniriato» por causas atribuida al contratista; es decir, por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 859 AUTORIZAR la suscripción del Adicional al Contrato N° 096-2009-ADS-A-DL-MDE/LC en fecha 01 de julio del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Antenas y Sistemas S.A.C, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 101-2009-CEP-MDE/LC, adicional que consistirá en la prestación de servicio Internet Satelital, cuyo monto asciende a Catorce Mil Setecientos Setenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 14,770.00), para el proyecto «Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 860 AUTORIZAR la suscripción del Adicional al Contrato N° 105-2009-ADS-A-DL-MDE/LC en fecha 24 de julio del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Constructora e Inmobiliaria REJ E.I.R.L., derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva Nº 132-2009-CEP-MDEILC, adicional que consistirá en la prestación de servicio de alquiler de Tractor Sobre Oruga de 220 HP, por una cantidad de 100 HM, cuyo monto asciende a Veintiséis Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 26,000.00), para el proyecto «Carretera Confortayoc – Alto Confortayoc», la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 861 DELEGAR la firma de actos y decisiones, así como las Facultades ejecutivas y/o administrativas del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Echarate Elio Pro Herrera, a favor del Gerente Municipal Ingeniero ALVARO HORACIO FLORES BOZA, con DNI Nº 23858562 del 23 al 27 de los corrientes, conforme a los considerandos de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 862 DELEGAR encargado de La Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI Nº 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, orientados a dar solución al conflicto originado por la Resolución del contrato N° 723-2009-A-MDE/LC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad ADS N° 027-2009-CEP-MDE/LC, para la contratación del servicio de alquiler de Excavadora Sobre Oruga de 222HP, para la obra: Construcción de la Carretera Sanganato – Alto Talancato ­ Mayungari, por una cantidad de 380 HM. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 863 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Noviembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 864 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Noviembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 865 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Noviembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 866 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Noviembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y participaciones, con el Tipo de Recurso 08, para efectos de cumplir con el Convenio de Transferencia Financiera celebrado entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Municipalidad Provincial de La Convención para el financiamiento del componente Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales y gastos operativos para la gestión vial a cargo del Instituto Vial Provincial de La Convención, correspondiente a los meses de Mayo a Diciembre, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF-GL anexos que forman parte de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 867 DECLARAR, improcedente el recurso de nulidad contra la Resolución de Alcaldía N° 750-2009-A-MDE/LC, de fecha 12 de octubre del 2009, interpuesta por la señora Ulda Alicia Álvarez Prudencia, apoderada legal del señor Alex Yorson Álvarez Prudencio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 868 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra «MANTENIMIENTO SALON COMUNAL SHIMAA», ubicada en la Localidad de Shimaa, localidad de Kepashiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutado en los años 2006 y 2007, interviniéndose en el mantenimiento de la casa comunal de Shimaa, construido con muros de madera, techo de calamina, habiéndose realizado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 869 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra «MANTENIMIENTO CAPILLA ISRAELITA PALMA REAL», ubicada en la Localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutado en los años 2006 y 2007, la obra es una edificación de adobe, con cobertura de calamina sobre tijerales de madera zarza, puerta principal de madera y ventanas metálicas, el piso es de cerámico nacional de 30×30, presenta instalaciones eléctricas, se aclara que en la zona no hay luz. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 870 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra “CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO I.E. N° 50243 ECHARATE”, ubicada en la Localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región Cusco; la obra se ha ejecutado en los años 2006 y 2007, las misma que comprende la construcción del Cerco Perimétrico, donde se han ejecutado las siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 871 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO VIVIENDA DEL MAESTRO I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS», ubicada en la Localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, y consistió en el mantenimiento de la vivienda del maestro de 12 habitaciones distribuidas en dos niveles, en donde se restituyo los muros, enlucido de muros y cielo raso y el reemplazo de las ventanas con el sistema directo corredizo, se realizó también la adecuación de los SS.HH. Generales de la Institución Educativa, en los cuales se han ejecutado las siguientes partidas: cobertura de calamina sobre tijerales de madera, muros de adobe, enlucido con yeso, pisos de concreto, zócalos de cemento pulido, puertas de madera, ventanas metálicas, ventanas con vidrios, pintura en general, instalaciones eléctricas, instalaciones de aparatos sanitarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 872 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO DE LA I.E.I Nº 310 DE LA CALZADA», ubicada en la Localidad de la Calzada, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; Por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuestales de los año 2006 y 2007, con una inversión total de Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Diecinueve con 59/100 Nuevos Soles (S/. 105,419.59). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 873 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO SS.HH PASAJE 4 PALMA REAL», ubicada en la Comunidad de Palma Real, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los ejercicios presupuestales de los años 2006 y 2007, la misma que comprende el mantenimiento de una edificación de concreto, con cobertura de calamina sobre correas de madera zarza, puerta principal metálica y ventanas metálicas, el piso es de cerámico nacional de 40x 40, presenta instalaciones sanitarias y eléctricas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 874 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CAPILLA EVANGÉLICA PERUANA KEPASHIATO», ubicada en la Localidad de Kepashiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, la obra consistió en el mantenimiento integral de la infraestructura de la capilla de la población de Kepashiato, cuyos mantenimientos incluía básicamente la ejecución de las siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 875 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION PATIO DE HONOR MULTIUSO I.E. Nº 64448 MONTE CARMELO» ubicada en la Localidad de Monte Carmelo, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006 y 2007, y consistió en la construcción de una losa deportiva (patio de honor) multifuncional de concreto, cuyos paños que lo comprenden miden 3.30 x 3.00 m., cuyas juntas de dilatación entre paños están cubiertas con asfalto, de igual forma se construyó una vereda perimetral alrededor del patio de honor con el sistema emboquillado. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 876 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CAPILLA CRISTIANA PUENTE ECHARATE», ubicada en la Localidad Puente Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, y consistió en el mantenimiento de capilla puente Echarate, donde se ha realizado la ejecución de las siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 877 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CASA DEL MAESTRO-COMEDOR COCINA POSTAKIATO», ubicada en la Localidad de Alto Postakiato – Kepashiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, y 2007, y consistió en el mantenimiento de la infraestructura existente destinada a vivienda, comedor y cocina magisterial de la Institución Educativa de Postakiato, constituido por 03 dormitorios, 01 cocina y un deposito, las paredes son de adobe, las estructuras de la cobertura de madera aserrada y tratada, cobertura de calamina, los muros enlucidos con yeso, puertas de madera aguano y ventanas con marcos metálicos y vidrios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 878 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CAPILLA SANTA ROSA DE LIMA ROSALINAS», ubicada en la Comunidad de Rosalinas de Palma Real, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los ejercicios presupuestales de los años 2006 y 2007, la capilla Santa Rosa de Rosalina, es una edificación de 1 nivel con cimiento y sobrecimiento de piedra y barro, los muros son de adobe, la cobertura del techo es de calamina sobre tijerales de madera, con dinteles de madera en puertas y ventanas, los pisos interiores son enchapados con cerámico, las veredas exteriores ejecutadas en el perímetro son de concreto acabado frotachado sobre empedrado, cuenta con 02 ambientes la capilla y campanario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 879 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CAPILLA CRISTIANA LA CALZADA», ubicada en la Localidad de la Calzada, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, y consistió en mejoramiento de la capilla, el cual consta de un ambiente de un nivel, con cimientos, y sobre cimientos de piedra y barra, los muros son de adobe, la cobertura de techos es de calamina sobre tijerales de madera, con dinteles de madera en puertas y ventanas de madera, los pisos interiores son enchapados con cerámico, las veredas exteriores ejecutadas en el perímetro son de concreto acabado frotachado sobre empedrado. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 880 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CAPILLA CRISTIANA DE SANGANATO», ubicada en la Comunidad de Sanganato – Palma Real, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los ejercicios presupuestales de los años 2006 y 2007, en donde se han ejecutado las siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 881 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA URBANIZACIÓN URUSAYHUA», ubicada en la Localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007 y 2008, la obra consistió en. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 882 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DORMENDUYOC», ubicada en la Localidad de Dormenduyoc, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008, habiéndose logrado las siguientes metas físicas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 883 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL CHACO», ubicada en la Localidad de Chaco, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008, interviniéndose en la construcción de estructuras de captación y el mejoramiento de las líneas de conducción y redes de distribución de acuerdo al siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 884 APROBAR la Transferencia de Materiales de la Obra, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 885 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra: «Reposición Puente Colgante de Mosoqllacta», a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 886 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra: «Construcción Salón Comunal en el Centro Poblado de lvochote», a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 887 DESIGNAR a la Arqta. Ediamina lnes Quirita Huaracha, como Residente del Proyecto: «FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE ECHARATE, DISTRITO DE ECHARA TE – LA CONVENCION – CUSCO». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 888 APROBAR el Expediente Técnico – «AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención , Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificados, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas para el Montaje de Materiales y Equipos, Estudio de Impacto Ambiental, Metrado y Presupuesto (Cronograma de Ejecución, Metrado y Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Formula Polinómica), Servidumbre, Planos y Armados (Planos de Ubicación, Planos de Línea Primaria, Planos de Red Secundaria, Detalle de Armados LP-RS), cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 889 APROBAR EL ADICIONAL DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 501094 – ZONAKISHIATO»; por la suma de S/. 134, 518. 96 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho con 96/100 Nuevos Soles); siendo el nuevo presupuesto modificado la suma de S/. 1’ 278, 622. 46 (Un Millón Doscientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Veintidós con 46/100 Nuevos Soles), y la Ampliación de Plazo por 30 días calendario, siendo reformulado por 330 días y con la modificación el nuevo plazo de ejecución será de 360 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 890 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL PAN DE AZUCAR»; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 52, 931. 14 (Cincuenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Uno con 14/100 Nuevos Soles); por lo que fue aprobado inicialmente por la suma de S/. 529, 373. 36 (Quinientos Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Tres con 36/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 582, 305. 14 (Quinientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Cinco con 14/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 891 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE ALTO SIMBENI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO»; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 91, 512. 32 (Noventa y Un Mil Quinientos Doce con 32/100 Nuevos Soles); por lo que fue aprobado inicialmente con S/. 318, 348. 00 (Trescientos Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 409. 860. 32 (Cuatrocientos Nueve Mil Ochocientos Sesenta con 32/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 60 días y con la nueva ampliación el plazo de ejecución será de 150 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 892 APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: «CONSTRUCCION CARRETERA KEPASHIATO – KIMBIRI (TRAMO CIELO PUNKU – QUEBRADA HONDA (00 + 000 AL 05 + 000 KM)», siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 8’ 793, 587. 00 (Ocho Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Ochenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles), y con la modificación el nuevo presupuesto será de S/. 8’ 717, 097. 71 (Ocho Millones Setecientos Diecisiete Mil Noventa y Siete con 71/100 Nuevos Soles), existiendo una diferencia de S/. 76, 489. 29 (Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 29/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 893 APROBAR, la Modificación de la Habilitación Urbana – Reestructuración de Áreas de Aporte, del Centro Poblado de Palma Real, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento Cusco, que consta de Memoria Descriptiva. Plano de Lotización, en una superficie total de 15.54 hectáreas, modificándose el Cuadro General de Áreas como se detalla a continuación. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 894 FORMALICESE la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 – Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 895 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobre canon. Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 896 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Noviembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo 02 /GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF anexos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 898 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de CIENTOOCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 182,925), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N ° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 900 APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL de la Obra: «MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU DE KITENI», el mismo que aprobado inicialmente por el monto de S/. 5’ 779, 785. 75 (Cinco Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 75/100 Nuevos Soles), debiendo de Ampliarse el Presupuesto por la suma de S/. 706. 230. 63 (Setecientos Seis Mil Doscientos Treinta con 63/100 Nuevos soles) y con la Nueva Ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 6′ 486, 016. 38 (Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Dieciséis con 38/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 901 APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL de la Obra: «Construcción Puente Pispita – Salamanca», el mismo que fue reformulado por el monto de S/. 5’ 916, 118. 65 (Cinco Millones Novecientos Dieciséis Mil Ciento Dieciocho con 65/100 Nuevos Soles), debiendo de Ampliarse el Presupuesto por la suma de S/. 633, 553. 84 (Seiscientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 84/100 Nuevos soles) y con la Nueva Ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 6’ 549, 672. 49 (Seis Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Dos con 49/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 903 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Noviembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 13 Donaciones y Transferencia, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 907 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO CAPILLA VIRACOCHASI”, ubicada en la Localidad de Viracochasi, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007 y consistió en el mantenimiento de la Capilla, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 908 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra “MANTENIMIENTO I.E. INICIAL N° 269 ECHARATE” ubicada en la Localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, consistió en el mantenimiento de la Institución Educativa Inicial N° 269 Echarate, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 909 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN EL SECTOR CALCAPAMPA», ubicada en las Localidades de Calcapampa, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008, Se asume la descripción de los trabajos ejecutados, en base a los documentos citados en Antecedentes de la Obra, del Título II de la presente liquidación de oficio y los alcances de la Directiva General para la Ejecución de Obras Públicas Bajo la modalidad de Ejecución presupuestal Directa, de la Municipalidad Distrital de Echarate, aprobada con la Resolución N° 016-2008-MDE/LC, por no contar con el informe final y/o pre liquidación correspondiente. En este sentido los trabajos ejecutados que se exponen a continuación, son susceptibles de un margen de error atribuible a la falla de información primaria. Estos trabajos son. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 910 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA EN EL SECTOR DE POSTAKIATO- KITENI», ubicada en la Localidad de Postakiato –Kiteni, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008 y se realizaron las siguientes metas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 911 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA Y MANDARINA EN EL SECTOR DE ITARIATO”, ubicada en la Localidad de Itariato – Kepashiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008 y se realizaron las siguientes metas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 912 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJA EN EL SECTOR DE SAJIRUYOC», ubicada en la Localidad de Sajiruyoc (San Miguel, San Agustín y Pisonayniyoc), del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008. Se asume la descripción de los trabajos ejecutados, en base a los documentos citados en antecedentes de la Obra, del Título II de la presente liquidación de oficio en merituando por los alcances de la Directiva General para la Ejecución de Obras Pública Bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, de la Municipalidad Distrital de Echarate, aprobada con la Resolución Nº 016-2008-MDE/LC, por no contar con el Informe Final y/o pre liquidación correspondiente. En este sentido los trabajos ejecutados que se exponen a continuación, son la apreciación lógica de lo que se supone que se ha hecho, entre estos trabajos señalamos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 913 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO VIVIENDA DEL MAESTRO Y MALLA PROTECTORA I.E. 50750 ICHIQUIATO ALTO CINTA VERDE», ubicada en la Localidad de lchiquiato Alto Cinta Verde, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, y consistió en una sola edificación que consta de tres dormitorios, un deposito y cocina comedor en un área de 103.00 m2, adicionalmente se construyó una malla protectora que rodea la losa, la intervención consistió en la ejecución de los trabajos siguientes. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 914 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA», ubicada en la Localidad de Pampa Concepción, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, y consistió en el mejoramiento de los SS.HH. de la I.E. San Antonio de Padua, habiéndose logrado las siguientes metas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 915 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO IGLESIA EVANGELICA PERUANA DUCHICELA», ubicada en la Localidad de Duchicela, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, y se describe en forma detallada los trabajos ejecutados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 916 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN EL SECTOR DE PISPITAYOC Y PAN DE AZUCAR», ubicada en las Localidades de Pan de Azúcar y Pispitayoc, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008, donde se han ejecutado los siguientes trabajos: Instalación y conducción de 28 módulos de crianza de cuyes los trabajos ejecutados en estos componentes son. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 917 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO IGLESIA EVANGELICA PERUANA PALMA REAL», ubicada en la Localidad de Palma Real, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco: la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, la obra comprende una capilla y un salón de niños, construidos en adobe, con cobertura de calamina sobre tijerales de madera zarza, puerta principal de madera y ventanas metálicas, el piso es de cemento pulido coloreado, un ambiente para servicios higiénicos construido de concreto armado con enchapes de mayólicas nacional y sanitarios blancos nacionales, toda los ambientes presentan instalaciones eléctricas.
Por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2006 y 2007, con una inversión total de Noventa y Un Mil Ciento Cincuenta y Cuatro con 53/100 Nuevos Soles (S/. 91, 154.53).
Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 918 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO VIVIENDA DEL MAESTRO I.E. Nº 50756 SAN ANTONIO», ubicada en la Localidad de San Antonio, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, consistió en el mantenimiento de la Vivienda del Maestro de la I.E 50776 de San Antonio, habiéndose logrado las siguientes metas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 919 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO VIVIENDA MAGISTERIAL DE LA I.E. MIRAFLORES», ubicada en la Localidad de Miraflores, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco: la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, y consistió en el mantenimiento en su totalidad considerando para ello la ejecución de las siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 920 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CAPILLA CATOLICA DE PROGRESO», ubicada en la Localidad de Progreso, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, y consistió en los siguientes trabajos ejecutados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 921 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO VIVIENDA MAGISTERIAL DE LA I.E. Nº 50747 LIMONPANPA», ubicada en la Localidad de Limonpampa, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, y consistió en el mantenimiento de 03 ambientes en su totalidad considerando para ello. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 922 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 50244 DE MISKJUNUYOC AGUA SANTA» ubicada en la Localidad de Agua Santa, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el ejercicio presupuestal del año 2006, se ejecutó esta obra y se paralizo, en vista que el año 2007, hubo cambio de gestión y no se cumplió con lo que pedía el expediente técnico, ya que se desataron totalmente el pabellón «A», dejando con sus cimientos corridos, para ser reconstruido cambiando totalmente las metas del expediente técnico. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 923 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO SALON COMUNAL Y COMEDOR POPULAR SAN AGUSTIN», ubicada en la Localidad de San Agustín, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006 y se han ejecutado las siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 924 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION LOSA MULTIDEPORTIVA TIMPIA», ubicada en la Localidad de limpia, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2005 y consistió en la construcción de una losa deportiva con las siguientes características. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 925 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO COMEDOR POPULAR ECHARATE II», ubicada en la Localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, la obra comprende la construcción del comedor popular y cerco perimétrico, en las cuales se han ejecutado las siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 926 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION SALON COMUNAL ECHARATE», ubicada en la Localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el ejercicios presupuestales de los años 2006 y 2007, la misma que comprende la construcción del Salón Comunal de Echarate, donde se han ejecutado las siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 927 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «LETRINIZACION COMUNIDAD CAMPESINA PASÑAPACANA», ubicada en la Localidad de Pasñapacana, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, la misma que consistió en la construcción de 35 módulos de saneamiento básico integral, donde cada módulo está compuesto de. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 928 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO I.E. N° 50785 SANGANATO», ubicada en la Localidad de Sanganato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el ejercicio presupuestal del años 2006, la misma que comprende la intervención de 03 aulas existentes, los SS.HH, y la casa del maestro, donde se ha realizado las siguientes actividades. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 929 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO AULAS Y VIVIENDA MAGISTERIAL I.E. N° 50847 SANGOBATEA», ubicada en la Localidad de Sangobatea, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, consistió en la intervención – de 03 aulas existentes y 02 habitaciones de la vivienda magisterial, las partidas ejecutadas fueron las siguientes. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 930 APROBAR la Liquidación Final del Contrato N° 713-2006-MDE/LC, así como de su Addenda N° 010-2009-GM-MDE-DL/LC, hasta por un monto S/. 747.474.50 (Setecientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 50/100 Nuevos Soles) incluido intereses e IGV, relacionado con la ejecución de la Obra: «Construcción Carretera Sangobatea – Alto Sangobatea», suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la empresa NEICA SAC, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 932 APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL de la Obra: «Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E 50243 Nivel Primaria de Echarati», por la suma de S /. 172, 451. 27 (Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 27/100 Nuevos Soles), siendo aprobado inicialmente por la suma de S/. 2’ 507, 800.00 (Dos Millones Quinientos Siete Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), y con la nueva ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 2’ 680, 251. 27 (Dos Millones Seiscientos Ochenta Mil Doscientos Cincuenta y Uno con 27/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 933 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «Reconstrucción Puente Manugali»; por la suma de S/. 460, 213. 58 (Cuatrocientos Sesenta Mil Doscientos Trece con 58/100 Nuevos Soles), así como la aprobación del Deductivo por la Suma de S/. 134, 795. 92 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Cinco con 92/100 Nuevos Soles), siendo la Ampliación total de Presupuesto Solicitada la suma S/. 325, 417. 46 (Trescientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Diecisiete con 46/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo reformulado por 365 días calendario y con la nueva ampliación el plazo la ejecución será de 396 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 934 DECLARAR, improcedente el recurso de nulidad contra la Resolución de Alcaldía N° 840-2009-A-MDE/LC, de fecha 12 de noviembre del 2009, interpuesta por la Empresa NICOLL PERU S.A., representada por su representante Legal Blas Alberto Cerdeña Villamar, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 935 DESIGNAR como funcionarios de Confianza de la Municipalidad Distrital de Echarate al Ingeniero WASHINGTON PRUDENCIO MIRANDA FARFAN con CIP No. 37378, para que desempeñe el cargo de Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones -OPI, a partir del 07 de Diciembre del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 937 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DEL SALON MULTIUSO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculo, Estudio de Impacto Ambiental, Presupuesto de Obra, Listado de Materiales, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, Cronograma de Desembolso , Análisis de Gastos Generales, Fórmula Polinómica , Análisis de Costos Unitarios, Planilla de Metrados, Panel Fotográfico , Anexos, Estudio de Mecánica de Suelos y Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 938 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA PEATONAL SALVACION» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Insumos, Gastos Generales, Análisis de Precios Unitarios, Sub partidas, Programación de Obra y Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 939 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RICO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de dos (2) Tomos, el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculo, Estudio de Impacto Ambiental, Presupuesto de Obra, Listado de Materiales, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, Cronograma de Desembolso, Análisis de Gastos Generales, Formula Polinómica, Análisis de Costos Unitarios, Planilla de Metrados, Panel Fotográfico, Anexos, Estudio de Mecánica de Suelos y Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 940 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RAMAL CARRETERO NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Estudio Base, Cálculos y Otros, Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costo Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, por Partidas Genéricas y Especificas, Fórmula Polinómica, Conclusiones y Recomendaciones, Cronograma de Ejecución Física, GANT – PERT CPM, Programación de Recursos, Anexos y Planos del Proyecto, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 941 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSERVACION RUTINARIA COMPLEMENTARIA CARRETERA ROSALINAS – ALTO ROSALINAS» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Aspectos Generales, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Costos y Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Planilla de Metrados, Análisis de Equipo Pesado Cronograma Valorizado, Programación de Obra, Planos y Registro Fotográfico, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 942 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO PUENTE CARROZABLE CIRIALO» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Hoja de Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, y Planos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 943 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSERVACION RUTINARIA COMPLEMENTARIA CARRETERA SECTOR SANTA ROSA – KUVIRIARI» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Plano de Ubicación Plano Clave, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma Valorizado Mensualizado de Obra, Análisis de Gastos Generales, Especificaciones Técnicas, Planos y Panel Fotográfico, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 944 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA FIDEL PEREYRA NUEVA LUZ, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO»; por la suma de S/. 115, 225. 37 (Ciento Quince Mil Doscientos Veinticinco con 37/100 Nuevos Soles), siendo el monto Presupuestal Modificado la suma S/. 2’ 007, 643. 04 (Dos Millones Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 04/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo reformulado por 410 días calendario y con la nueva ampliación el plazo la ejecución será de 488 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 945 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «MANTENIMIENTO INTEGRAL INSTITUCION EDUCATIVA ALTO – SHIMA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 21, 744. 09 (Veintiún Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 09/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 246, 459. 53 (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 53/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 268. 203. 62 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Tres con 62/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 946 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL LOCAL DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Nº 95 ECHARATE», ubicada en la Localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, habiéndose realizado las siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 947 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «CONSTRUCCION EMBARCADERO COMUNIDAD NATIVA SENSA»; por la suma de S/. 36, 074. 08 (Treinta y Seis Mil Setenta y Cuatro con 08/100 Nuevos Soles), siendo el monto Presupuestal Modificado la suma S/. 403, 539. 00 (Cuatrocientos Tres Mil Quinientos Treinta y Nueve 00/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo reformulado por 135 días calendario y con la nueva ampliación de plazo la ejecución será de 165 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 948 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RIO PUGUIENTIMARI MARGEN IZQUIERDA»; por la suma de S/. 130, 843. 42 (Ciento Treinta Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 42/100 Nuevos Soles), siendo el monto Presupuestal Modificado la suma S/. 2’ 344, 283. 12 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Tres con 12/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 949 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE ALTO OZONAMPIATO, ALTO MATERIATO Y CHACOPISHIATO»; por la suma de S/. 92, 702. 87 (Noventa y Dos Mil Setecientos Dos con 87/100 Nuevos Soles), siendo el monto Presupuestal Modificado la suma S/. 1’ 275, 151. 73 (Un Millón Doscientos Setenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Uno con 73/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 950 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «CONSTRUCCION CARRETERA ITARIATO – NUEVA ESPERANZA»; por la suma de S/. 60, 885. 74 (Sesenta Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con 74/100 Nuevos Soles), siendo el monto Presupuestal Modificado la suma S/. 1’ 513, 635. 53 (Un Millón Quinientos Trece Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 53/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo siendo reformulado por 270 días calendario y con la modificación el nuevo Plazo de Ejecución será de 300 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 951 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCIÓN de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA – SAJIRUYOC», por 75 días calendario, siendo reformulado la Ampliación de Plazo por 360 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 435 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 953 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 02 de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 50246 – CIRIALO», siendo Reformulado la Ampliación de Plazo mediante Resolución de Alcaldía No. 444-2009-A-MDE/LC, por 330 días calendario, debiendo de ampliarse por 138 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 468 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 954 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCIÓN de la Obra: «AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE COCABAMBILLA», por 45 días calendario, siendo el plazo de ejecución inicial por 150 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 195 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 955 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO de la Obra: «MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS – PALMA REAL», siendo aprobado la inicialmente por 90 días calendario, debiendo de ampliarse por 288 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 378 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 956 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO de la Obra: «CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL PALMA REAL», siendo aprobado la inicialmente por 462 días calendario, debiendo de ampliarse por 10 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 472 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 957 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 02 de la Obra: «RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E No. 280 KORIBENI», por 199 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 180 días calendario y la Ampliación de Plazo No. 01, por 120 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 499 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 958 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Diciembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 959 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Diciembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 960 DESIGNAR como Inspector de Obra al Ing. Oscar Hipólito Mayta Ramirez, con CIP N° 85379, como Inspector de la Obra: «Construcción del Puente Pispita – Salamanca», a partir del 11 de diciembre del 2009. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 961 APROBAR LA REFORMULACIÓN del Expediente Técnico: «MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA DV. ALTO SHIMAA (PC II)- ALTO SHIMAA», debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 27, 250. 28 (Veintisiete Mil Doscientos Cincuenta con 28/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 392, 666. 49 (Trescientos Noventa y Dos Seiscientos Sesenta y Seis con 49/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 419, 916. 77 (Cuatrocientos Diecinueve Mil Novecientos Dieciséis con 77/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 962 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 01 de la Obra: «MANTENIMINTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 501136 DE BAJO KIMARIATO», siendo aprobado la inicialmente por 120 días calendario, debiendo de ampliarse por 199 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 319 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 964 RESOLVER en parte el Contrato N° 150-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, suscrito en fecha 16 de octubre del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa TURBO S. A., en lo que se refiere a las 116.42 horas máquina, no ejecutadas, monto equivalente asciende a Veintinueve Mil Ciento Cinco con 00/100 Nuevos Soles (S/. 29, 105. 00), derivado del proceso de selección ADS N° 189-2009-CEP-MDE/LC, y conforme al Acta de acuerdo suscrita el 04 de noviembre del 2009 y los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 965 RESOLVER en parte el Contrato N° 585-2008-MDE-UL/LC, suscrito en fecha 26 de noviembre del 2009 entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la señora Amalia Beatriz Carrión Ccasa de Paucar, en lo que se refiere a las 748.60 horas máquina, no ejecutadas, cuyo monto equivale a Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 94/100 Nueves Soles (S/. 95,745.94), derivado del proceso de selección CP N° 016-2008-CE-MDE/LC, y conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 967 RESOLVER en parte el Contrato N° 090-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, suscrito el 19 de junio del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista señor Isaac Pocohuanca Ccama, derivado del Proceso de Selección ADS N° 071-2009-CEP-MDE/LC, para el servicio de alquiler de rodillo liso vibratorio auto propulsado de 125 HP, para la obra: «Mejoramiento de Vías y Construcción de Veredas en el Cercado de Echarati», debido a un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo es decir a la falta de necesidad de la maquinaria en la obra, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 968 APROBAR el Adicional a la Orden de Compra N° 5538, de fecha 01 de octubre del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y Empresa INVERSIONES VARGAS E.I.R.L., derivado del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 271, adicional que consistirá en la adquisición de 457.5 galones de combustible petróleo Diesel 2, por un importe de Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis con 75/100 Nuevos Soles (S/. 4,986.75) para el proyecto «Mejoramiento y Ampliación del Saneamiento Básico Integral de Sicllabamba, Calcapampa y Poblado de Echarate, Distrito de Echarate», la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 969 AUTORIZAR la suscripción del Adicional al Contrato N° 047-2009-AMC-A-DL-MDE-UL/LC en fecha 21 de septiembre del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y Mauro Alberto Cumpa Giralda, derivado del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 269-2009-CEP-MDE/LC, adicional que consistirá en la prestación de servicio de alquiler de Tractor Sobre Oruga de 190 HP, por una cantidad de 21 HM, cuyo monto asciende a Cinco Mil Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 5,040.00), para el proyecto «Mejoramiento de Vías y Construcción de Veredas en el Cercado de Echarate», la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 970 APROBAR el Adicional al Contrato N° 012-2009-ADS-A-DL-MDE/LC de fecha 08 de julio del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa R&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.TDA derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 011-2009-CEP-MDE/LC, adicional que consistirá en la prestación de servicio de alquiler de Excavadora Hidráulica Sobre Oruga, cuyo monto asciende a Treinta y Seis Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/.36,000.00), para el proyecto «Construcción Defensa Ribereña Centro Poblado de Palma Real» la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 971 DESIGNAR como Inspector de Obra al Ing. Marcelino Huamán Aranibal, con CIP N° 55668, como Inspector de la Obra: «Construcción Superestructura Puente Peatonal Boca Pomoreni». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 972 DESIGNAR como Inspector de Obra al Ing. Carlos Augusto Elorrieta Velarde, con CIP N° 45709, como Inspector de la Obra: «Construcción de la Superestructura Metálica Tablero Sistema de Suspensión, Sistema de Viento y Sistema de Apoyo para el Puente Colgante Pasarela Kepashiato Comunidad Nativa de Shimaa». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 973 APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 974 DESIGNAR al Abogado ABEL JOAQUIN PEÑA VARGAS, en el cargo de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, a partir del 1° de diciembre del año en curso, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 975 DELEGAR al Asesor Legal Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI N° 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, no estando facultado para conciliar para contratar con el servicio de alquiler de volquete de acuerdo al contrato N° 012-2009-CP-A-MDE/LC, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, relacionado al contrato N° 012-2009-LP-A-DL-MDE/LC, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Enso Ingenieros E.I.R.L., derivado del proceso de selección en la modalidad de Concurso Público N° 09-2009-CE­MDE/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 976 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Diciembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro: 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 977 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIO No. 501169 DE CRISTOVARIATO – PANGOA»; por la suma de S/. 103, 844. 60 (Ciento Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 60/100 Nuevos Soles), siendo Reformulado inicialmente por la suma de S/. 1’ 531, 735. 23 (Un Millón Quinientos Treinta y Un Mil Setecientos Treinta y Cinco con 23/100 Nuevos Soles), y con la Nueva Modificación el Presupuesto será de S/. 1’ 635, 579. 83 (Un Millón Seiscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Nueve con 83/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo por 60 días, siendo reformulado por 390 días calendario y con la nueva ampliación el Plazo de Ejecución será de 450 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 978 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTO DOMINGO DE PANGOA»; por la suma de S/. 192, 746. 65 (Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 65/100 Nuevos Soles), siendo reformulado por la suma de S/. 1’ 717, 665. 89 (Un Millón Setecientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 89/100 Nuevos Soles), y con la Nueva Modificación el Presupuesto será de S/. 1’ 910, 412. 54 (Un Millón Novecientos Diez Mil Cuatrocientos Doce con 54/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo por 60 días, siendo reformulado por 330 días calendario y con la nueva ampliación el Plazo de Ejecución será de 490 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 979 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN EL SECTOR DE ZONAQUISHIATO», ubicada en la Localidad de Zonaquishiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008. Para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 980 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO DE LOCAL JASS VIRACOCHASI», ubicada en la Localidad de Viracochasi, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007. La obra consistió en la refacción de la infraestructura del local JASS y se ejecutaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 981 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CAPILLA SAN AGUSTIN», ubicada en la Localidad de San Agustín, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007. En el mantenimiento de la Capilla San Agustín se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 982 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION Y REHABILITACION CARRETERA BAJO POSTAKIATO, ALTO POSTAKIATO MARGEN IZQUIERDA», ubicada en la Localidad de Postakiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007 y 2008, habiéndose logrado las siguientes metas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 983 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJA Y MANDARINA EN EL SECTOR SUR ESTE DE MONTE CARMELO – IVOCHOTE», ubicada en la Localidad de Monte Carmelo, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 20007 y 2008, donde se ha ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 984 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN EL SECTOR DE SANGANATO – PALMA REAL», ubicada en la Localidad de Sanganato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 20007 y 2008, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 987 APROBAR la modificación presupuestaria vía Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009 por el Rubro 13; Donaciones y Transferencias, hasta por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 001100 NUEVOS SOLES (S/ 1’487,590.00 ), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 988 APROBAR la modificación presupuestaria vía Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 4’062,255.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 989 DECLARAR PROCEDENTE en parte la Solicitud de Ampliación de Plazo No. 01, solicitada por el Contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ECHARATI, mediante Carta de fecha 30 de Noviembre del 2009, para la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E No. 50243 NIVEL PRIMARIA DE ECHARATI”; es decir de lo pretendido por el contratista de 83 días calendario, se le concede una Ampliación de Plazo únicamente por 60 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución, debiendo de concluir indefectiblemente la Obra el 21 de Febrero del 2009; sin reconocimiento de Mayores Gastos Generales a solicitud del Contratista. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 990 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN EL SECTOR SUR ESTE DE MATERIATO – KUMPIRUSHIATO», ubicada en las Localidades de Materiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008. Para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 991 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIÑA EN EL SECTOR BAJO POSTAQUIATO – KUMPIRUSHIATO», ubicada en las Localidades de Postaquiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 200 8. Para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 992 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN EL SECTOR DE TUTIRUYOC – KITENI», ubicada en las Localidades de Tutiruyoc – Kiteni, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008. Para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 993 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 08 Impuestos Municipales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 994 APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL para la Instalación de Red Eléctrica Secundaria de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA – SAJIRUYOC», siendo reformulado por la suma de S/. 2’ 173, 638. 92 (Dos Millones Ciento Setenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 92/100 Nuevos Soles), debiendo ampliarse por el monto de S/. 20. 318. 75 (Veinte Mil Trescientos Dieciocho con 75/100 Nuevos Soles), y con la Nueva Modificación el Presupuesto será de S/. 2’ 193, 957. 67 (Dos Millones Ciento Noventa y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 67/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 995 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Diciembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 996 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Diciembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro; Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para realizar la transferencia financiera mediante convenio celebrado con la Municipalidad Distrital de Quellouno, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 997 RESOLVER en parte el Contrato N° 082-2009-ADS-A-DL-MDEILC, suscrito el 01 de junio del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista señor Isaac Pocohuanca Ccama, derivado del Proceso de Selección ADS N° 069-2009-CEP-MDE/LC, para el servicio de alquiler de una motoniveladora de 200 HP, para la obra: «Mejoramiento de Vías y Construcción de Veredas en el Cercado de Echarati», debido a un caso fortuito o fuerza mayor, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 998 APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 999 DESIGNAR como Coordinadores de Supervisión de la Unidad Operativa del Bajo Urubamba a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1000 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION NUEVA LUZ – ECHARATE» ubicada en la Localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007 y 2008, donde se ha realizado la Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes en la Urbanización Nueva Luz, habiéndose logrado las siguientes metas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1001 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO SALON COMUNAL Y COMEDOR POPULAR ALAMEDA URUSAYHUA», ubicada en la Localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1002 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO I.E Nº 50300 PALMA REAL II ETAPA» ubicada en la Localidad de Palma Real, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha ejecutado las siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1003 APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1004 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PUERTO RICO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO»; por la suma de S/. 26, 502. 81 (Veintiséis Mil Quinientos Dos con 81/100 Nuevos Soles), siendo reformulado mediante Resolución de Alcaldía No. 288-2009-A-MDE/LC, por la suma de S/. 705, 459. 64 (Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 64/100 Nuevos Soles) y siendo el monto Presupuestal Modificado la suma S/. 731, 962. 45 (Setecientos Treinta y Un Mil Novecientos Sesenta y Dos con 45/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1005 APROBAR LA MPLIACIÓN PRESUPUESTAL de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°222 CC.NN.CAMANA»; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 335 ,467. 48 (Trescientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con 48/100 Nuevos Soles); por lo que la modificación fue por S/.547, 129. 30 (Quinientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Veintinueve con 30/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 882. 596. 78 (Ochocientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Seis con 78/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo la primera modificación por 185 días calendario, debiéndose de ampliarse por 45 días y con la nueva ampliación el plazo de ejecución será de 230 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1006 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL PASARELA MAPITUNUARI Y CAMINO PEATONAL» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma Valorizado Mensualizado de Obra, Análisis de Gastos Generales, Presupuesto Analítico por Partidas Genéricas y Especificas, Especificaciones Técnicas, Planos y Panel Fotográfico, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1007 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA ALTO PALMA REAL» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra y Planos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1008 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO DEL PUENTE PASARELA ALTO PIGUIATO» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Diseño Estructural, Especificaciones Técnicas, Memoria de Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma de Recursos, Programación de Obra y Planos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1009 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO RUTINARIO DESVIO OCHIGOTENI – LONGITUD 10 + 10 KM» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Plano Clave, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Programación de Obra, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1012 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO VIAL CIRIALO – KITENI – LONGITUD 20. 65 KM» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Programación de Obra, Plano Clave, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1013 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO VIAL CAMINO PEATONAL KM 02 + 00 ALTO KEPASHIATO – LA FLORIDA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma Valorizado Mensualizado de Obra, Análisis de Gastos Genéricas, Especificaciones Técnicas, Planos y Panel Fotográfico, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1014 APROBAR el Expediente Técnico – «MANTENIMIENTO VIAL CAMINO PEATONAL BADEN 02 ALTO KEPASHIATO – LOS LIBERTADORES» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha de Resumen, Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma Valorizado Mensualizado de Obra, Análisis de Gastos Genéricas, Especificaciones Técnicas, Planos y Panel Fotográfico, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1015 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL COMUNIDAD DE KIMARIATO BAJO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo (Diagrama de presiones), Especificaciones Técnicas, Impacto Ambiental, Memoria de Metrados, Presupuesto de Obra (Calculo de Flete Terrestre, Presupuesto de Obra), Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico (Desagregado de Gastos Generales, Desagregado de Gastos de Supervisión), Cronograma Valorizado de Obra, Planos y el Segundo tomo que contiene: Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones, Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales y Anexos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1016 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL PUERTO RICO- BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARA TE – LA CONVENCION – CUSCO»; por la suma de S/. 51, 020. 57 (Cincuenta y Un Mil Veinte con 57/100 Nuevos Soles), siendo reformulado mediante Resolución de Alcaldía No. 289-2009-A-MDE/LC, por la suma de S/. 1’ 004, 243. 55 (Un Millón Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Tres con 55/100 Nuevos Soles) y siendo el monto Presupuestal Modificado la suma S/. 1’ 055, 264. 12 (Un Millón Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con 12/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, por 15 días calendario y con la nueva modificación el plazo la ejecución será de 435 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1017 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1018 FORMALICESE la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 – Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1019 RECONOCER el pago de crédito devengado a favor de la empresa Fierro Sur Amado e Hijos S.R.Ltda, por la suma de S/. 2,346.50 (Dos Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 50/100 Nuevos Soles), conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1020 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Diciembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro: 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1021 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CAPILLA EVANGELICA ASAMBLEA DE DIOS ECHARATE», ubicada en el Poblado de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1022 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CAPILLA PASÑAPACANA», ubicada en la Localidad de Pasñapacana, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1023 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO CAPILLA SAJIRUYOC», ubicada en la Localidad de Sajiruyoc, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1024 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION DE LABORATORIO, TECHO, TRIBUNA, LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PIO AZA – KORIBENI», ubicada en la Localidad de Koribeni, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1025 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO IGLESIA ADVENTISTA DE IVOCHOTE», ubicada en la Localidad de lvochote, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1026 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO IGLESIA ADVENTISTA DE IVOCHOTE», ubicada en la Localidad de lvochote, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1027 DESIGNAR como integrantes de la Comisión de Administración de los Fondos de CAFAE a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1028 MODIFICAR LA RESOLUCION DE ALCALDIA No. 889-2009-A-MDE/LC, de fecha 26 de Noviembre del 2009, en donde se aprueba el Adicional de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA No.501094 – ZONAKISHIATO, por el monto de S/.134,518.96 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho con 96/100 Nuevos Soles), debiendo ser el monto correcto de acuerdo a los informes del Residente y Coordinador de Obra respectivamente la suma de S/. 198,922.99 Nuevos Soles, siendo el presupuesto modificado la suma de S/.1’ 342,922.99 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Veintidós con 99/100 Nuevos Soles), conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1029 DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION DE ALCALDIA No. 353-2006-A-MDE/LC, de fecha 06 de Julio del 2006, en donde se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: «CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION, Y SS.HH DE LA I.E 501214 DE PAQUICHARI», con un monto presupuestal de S/. 282, 957. 12 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 12/100 Nuevos Soles), un aporte comunal por S/. 2, 653. 16 (Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 16/100 Nuevos Soles), con un Plazo de Ejecución de 03 Meses; debiendo mantenerse vigente la Resolución de Alcaldía No. 224-2009-A-MDE/LC, de fecha 31 de Marzo del 2009, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1030 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «REUBICACION Y CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 50999 – PACHIRI»; por la suma de S/. 20, 000. 00 (Veinte Mil con 00/100 Nuevos Soles), siendo el presupuesto modificado total la suma de S/. 1´ 251, 993. 12 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Noventa y Tres con 12/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo por 30 días calendario y con la nueva modificación el plazo la ejecución será de 270 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1031 DESIGNAR como Inspector de Proyecto al Ing. Jimmy Elard Huarache Charco, con CIP N°81039, como Inspector de las Proyectos «Fortalecimiento de Capacidades de los Productores Hortofrutícolas para el Control de la Mosca de la Fruta en la Zonal de Echarate, Distrito de Echarate – La Convención – Cusco». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1032 DESIGNAR como Inspector de Proyectos al Ing. Héctor Usucochi Gonzales, con CIP N° 12268, como Inspector de las Obras: «Mejoramiento y Recuperación de Área Deforestadas en la Microcuenca de Huacayoc, distrito de Echarate – La Convención – Cusco» y «Rehabilitación de la Cobertura Vegetal en la Microcuenca de Aputinya Zonal Echarate, Distrito de Echarate – La Convención – Cusco». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1033 DESIGNAR como Miembros Integrantes de Comité Técnico de Gestión a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1034 DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION DE ALCALDIA No. 391-2006-A-MDE/LC, de fecha 20 de Julio del 2006. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1036 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL MANGURIARI MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO»; por la suma de S/. 25, 054. 00 (Veinticinco Mil Cincuenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles), siendo el presupuesto modificado total la suma de S/. 973, 679. 38 (Novecientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 38/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo por 30 días calendario y con la nueva modificación el plazo la ejecución será de 360 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1037 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA I.E No. 64447 – NUEVO MUNDO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO»; por la suma de S/. 39, 813. 89 (Treinta y Nueve Mil Ochocientos Trece con 89/100 Nuevos Soles), siendo reformulado mediante Resolución de Alcaldía No. 245-2009-A-MDE/LC, por la suma de S/. 1’ 218, 534. 01 (Un Millón Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Treinta y Cuatro con 01/100 Nuevos Soles) y siendo el monto Presupuestal Modificado la suma S/. 1’ 258, 347. 90 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 90/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, por 120 días calendario y con la nueva modificación el plazo de ejecución será de 480 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1038 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA CORIMANI»; por la suma de S/. 19, 000. 00 (Diecinueve Mil con 001100 Nuevos Soles), siendo el presupuesto modificado la suma de S/. 468, 722. 00 (Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Veintidós con 00/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1039 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «CONSTRUCCIÓN DE AULAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 50893 SANTOATO»; por la suma de S/. 33, 855. 55 (Treinta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 55/100 Nuevos Soles), siendo el presupuesto total modificado la suma de S/. 715. 680. 33 (Setecientos Quince Mil Seiscientos Ochenta con 33/100 Nuevos Soles); así como la Ampliación de Plazo por 24 días calendario, siendo el plazo de ejecución total modificado de 294 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1040 DELEGAR al Asesor Legal Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI N° 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, estando facultado a conciliar únicamente de acuerdo a los alcances expuestos en la Opinión Técnica N° 04, de fecha 22 de diciembre del 2009, emitido por el coordinador de Obras por Contrata Ing. Gustavo Villafuerte Canal e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, y que se relacione todo con los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, relacionados al contrato N° 424-2009-MDE­UL/LC. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1041 Aprobar la Ampliación del Calendario de Compromisos del mes de Diciembre del Año Fiscal 2009 del Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, a nivel de Grupo Genérico de Gastos por el Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo 02 /GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF anexos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1042 PROMULGAR el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego: Municipalidad Distrital de Echarate, Provincia de la Convención, Departamento y Región Cusco, ascendente a S/. 179’ 818, 532. 00 (Ciento Setenta y Nueve Millones Ochocientos Dieciocho Mil Quinientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles) para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del Año Fiscal 2010, de acuerdo a lo siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1043 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1044 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1045 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 08 Impuestos Municipales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1046 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1047 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1048 FORMALICESE la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 – Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1049 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1050 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 66, 111 ), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1051 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 13 Donaciones y Transferencia, hasta por la suma de CIEN 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1052 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 08 Impuestos Municipales, hasta por la suma de MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1,131), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1053 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO IGLESIA EVANGELICA PANGOA», ubicada en la localidad de Pangoa, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se han ejecutado los siguientes partidas. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1054 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION SALON COMUNAL SHINTORINI», ubicada en el poblado de Shintorini, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005,2006 y 2007, y comprende. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1055 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO LOCAL COMUNAL COPEC KITENI», ubicada en el poblado de Kiteni, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1056 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE AREAS EXTERIORES Y CONSTRUCCJON DE S.S.H.H. EN LA I.E. N° 50285 LA CALZADA, DISTRITO DE ECHARATE», ubicada en el Poblado de la Calzada, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se han ejecutado los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1057 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA LE. NIVEL SECUNDARIO JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATE», ubicada en el Poblado de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; Se ha verificado que no se ha realizado ningún trabajo en esta obra; solo se ha efectuado la adquisición de materiales (cemento y fierro) los mismos que han sido transferidas a otras obras. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1058 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJA Y MANDARINA EN EL SECTOR SUR OESTE DE KORIBENI – PALMA REAL», ubicada en el poblado de Koribeni, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; Para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1059 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION SALON COMUNAL MAYAPO» ubicada en el poblado de Mayapo – Bajo Urubamba, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005,2006 y 2007, donde la obra comprende: la construcción de una infraestructura de concreto, con un área de 391.91 m2 en un nivel, en los que se distribuye los ambientes de la siguiente forma. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1060 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION SALON COMUNAL KOCHIRI», ubicada en Poblado de Kochiri- Bajo Urubamba, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el los años 2005, 2006 y 2007, y comprende. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1061 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR I.E. N° 50240 SAJIRUYOC», ubicada en la Poblado de Sajiruyoc, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1062 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR I.E. N° 50285 LA CALZADA», ubicada en la Poblado de La Calzada, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1063 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO LOCAL P.N.P. KITENI», ubicada en el poblado de Kiteni, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1064 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR I.E. N° 50248 DORMENDUYOC», ubicada en el poblado de Dormenduyoc, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1065 DECLARAR PROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo No. 03, por un (01) día Calendario, solicitada por el Contratista CONSORCIO ECHARATI, mediante Carta No. 085-09/CE, de fecha 14 de Diciembre del 2009, para la Obra: «CONSTRUCCION PUENTE PISPITA – SALAMANCA»; reconociendo el pago por sus Mayores Gastos Generales, conforme a los considerandos de la presente Resolución, debiendo de concluir indefectiblemente la Obra el 11 de Enero del 2010. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1066 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERA SANTOATO -ALTO SANTOATO»; por la suma de S/. 51, 066. 74 (Cincuenta y Un Mil Sesenta y Seis con 74/100 Nuevos Soles), siendo el presupuesto modificado la suma de S/. 1’ 159. 452. 36 (Un Millón Ciento Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 36/100 Nuevos Soles); así como la Ampliación de Plazo por 24 días calendario, siendo el plazo de ejecución modificado de 264 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1067 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO para el «MANTENIMIENTO DE LA VIA RAMAL NUEVO CIRIALO – SAN ANTONIO», por 148 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 180 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 328 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1068 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO de la Obra: «CONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE KORIBENI EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KORIBENI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», por 108 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 258 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1069 DESIGNAR como Miembros Integrantes del Comité para la Evaluación Técnica y Económica, presentada por SIMA PERU, a los siguiente Profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1070 DESIGNAR como Inspector de Obra al ING. CARLOS AUGUSTO ELORRIETA VELARDE, para la Obra «CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA METÁLICA TABLERO SISTEMA DE SUPERVISIÓN, SISTEMA DE VIENTO Y SISTEMA DE APOYO PARA EL PUENTE COLGANTE PASARELA KEPASHIATO COMUNIDAD NATIVA DE SHIMAA», de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1071 DESIGNAR como Residente de Obra a la ING. YULY CORDOVA VILLAR para la Obra: «AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE COCHAPAMPA PMYOC». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1072 APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL de la Obra: «INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE ALTO MATERIATO- CONCEJO MENOR DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION – CUSCO»; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 75, 209. 10 (Setenta y Cinco Mil Doscientos Nueve con 10/100 Nuevos Soles); y siendo el nuevo presupuesto modificado la suma de S/. 834. 304. 86 (Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 86/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1073 DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E FUSIONADA No. 501138 JAVIER PEREZ DE CUELLAR, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1074 APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO para la Obra «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL PAN DE AZUCAR», por 40 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 160 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1075 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION EN LOS CENTROS POBLADOS DE ECHARATE Y PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: MEMORIA DESCRIPTIVA (Generalidades, Antecedentes, Población Objetivo o Beneficiaria, Características del Sector, Aspectos Socio-Económicos, Impacto Ambiental), PROPUESTA Y COMPONENTE DEL PROYECTO (Componente 1: Infraestructura, Componente 2: Equipamiento y Mobiliario, Componente 3: Capacitación, Componente 4: Programación y Emisión), PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO (Organización y Gestión, Financiamiento, Modalidad de Ejecución), PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO, CRONOGRAMA Y PROGRAMACION DE ACCIONES, COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA (Memoria Descriptiva, Generalidades Antecedentes, Objetivos, Propuesta y Descripción del Componente, Marco Legal y Técnico, Criterios de Diseño, Abastecimiento de Materiales, Impacto Ambiental, Aporte Comunal, Presupuesto, Tiempo de Ejecución Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Especificaciones Técnicas Caseta Echarate, Especificaciones Técnicas Caseta Palma Real, Análisis de Precios Unitarios, Análisis de Precios Unitarios Caseta Echarate, Análisis de Precios Unitarios Caseta Palma Real, Presupuesto Analítico, Presupuesto Analítico Caseta Echarate, Presupuesto Analítico Caseta Palma Real, Cronograma de Ejecución de Obra y Planos); COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (Memoria Descriptiva, Generalidades, Alcances del Componente, Objetivos, Propuesta y Descripción del Componente, Impacto Ambiental, Aporte Comunal, Presupuesto, Tiempo de Ejecución, Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Cálculos Justificados, Generalidades, Características de la Antena Parabólica Recepcionada, Antena Transmisora, Parámetros de la Antena, Antena Yagui, Diseño, Calculo de Potencia de Trasmisor para cada Sector, Calculo de Potencia Transmisor Echarate Pueblo, Calculo de Potencia Transmisor Palma Real, Especificaciones Técnicas para Suministro de Materiales, Generalidades, Alcances, Ensayos y Pruebas, Embalaje, Conductores, Cable Flex, Heliax, Conectores, Zanjas, Empalmes y Accesorios, Electroductos, Accesorios para Electro ductos, Interruptores Termo Magnéticos, Especificaciones Técnicas para el Montaje Electrónica – Mecánico, Generalidades, Alcances, Normas, Tendido de Conductores, Cables Directamente Enterrados, Cables de Duetos, Montaje y Puesta a Tierra, Pruebas, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Cronograma de Ejecución de Obra, Detalles y Planos), COMPONENTE 3: (Memoria Descriptiva, Generalidades Antecedentes, Objetivos, Propuesta y Descripción del Componente, Aporte Comunal, Presupuesto, Tiempo de Ejecución Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Plan de Capacitación, Objetivos del Plan de Capacitación, Público Objetivo, Temario, Metodología, Carga Horario y Duración, Perfil de los Facilitadores, Numero de Capacitador por Evento, Desarrollo de las Sesiones, Cuadro de Resumen, Orientaciones Metodológicas Generales, presupuesto del Componente, Presupuesto Analítico Cronograma de Ejecución de Componente, Ejecución Financiera por Especifica de Gasto, COMPONENTE 4: (Memoria Descriptiva, Generalidades Antecedentes, Objetivos, Propuesta y Descripción del Componente, Aporte Comunal, Presupuesto, Tiempo de Ejecución Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Especificaciones Técnicas de los Productores, Presupuesto del Componente, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución de Componente, Ejecución Financiera por Especifica de Gasto, COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO Y ANEXOS, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1076 APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL de la Obra: «MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA SHIVANKORENI – BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION, CUSCO»; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 122, 086. 88 (Ciento Veintidós Mil Ochenta y Seis con 88/100 Nuevos Soles); y siendo el nuevo presupuesto modificado la suma de S/. 1´ 899, 475. 52 (Un Millón Ochocientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 52/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo por 167 días calendario, y con la modificación el nuevo Plazo de Ejecución será de 548 días calendario. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1077 APROBAR el Expediente Técnico – «INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL COMUNIDAD DE CALAMINAYOC, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de dos (2) Tomos, el Primero que contiene: Memoria Descriptiva. Memoria de Calculo (Diagrama de presiones). Especificaciones Técnicas, Impacto Ambiental, Memoria de Metrados, Presupuesto de Obra (Calculo de Flete Terrestre, Presupuesto de Obra). Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, Presupuesto Analítico (Desagregado de Gastos Generales, Desagregado de Gastos de Supervisión), Cronograma Valorizado de Obras, Planos y Anexos y el Segundo tomo que contiene: el Expediente Técnico Social: Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones, Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales y Anexos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1078 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION CARRETERA BAJO KIMARIATO-ALTO KIMARIATO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el Primero que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Anexos, Estudio de Transito y Características Geométricas, Estudios Hidrológicos, Estudio de Suelos, Archivos Fotográficos, y el Segundo que contiene: Planos del Proyecto, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1079 APROBAR el Expediente Técnico – «MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION EN LOS CENTROS POBLADOS DE IVOCHOTE, KEPASHIATO Y KITENI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención. Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: MEMORIA DESCRIPTIVA (Generalidades, Antecedentes. Población Objetivo o Beneficiaria, Características del Sector. Aspectos Socio-Económicos, Impacto Ambiental), PROPUESTA Y COMPONENTE DEL PROYECTO (Componente 1: Infraestructura. Componente 2: Equipamiento y Mobiliario, Componente 3: Capacitación, Componente 4: Programación y Emisión), PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO (Organización y Gestión, Financiamiento, Modalidad de Ejecución), PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO, CRONOGRAMA Y PROGRAMACION DE ACCIONES, COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA (Memoria Descriptiva, Generalidades Antecedentes, Objetivos, Propuesta y Descripción del Componente. Marco Legal y Técnico. Criterios de Diseño, Abastecimiento de Materiales, Impacto Ambiental, Aporte Comunal. Presupuesto, Tiempo de Ejecución Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Especificaciones Técnicas Caseta lvochote, Especificaciones Técnicas Caseta Kepashiato, Especificaciones Técnicas Caseta Kiteni, Presupuesto de Obra, Presupuesto Caseta lvochote, Presupuesto Caseta Kepashiato, Presupuesto Caseta Kiteni. Análisis de Precios Unitarios, Análisis de Precios Unitarios Caseta lvochote, Análisis de Precios Unitarios Caseta Kepashiato. Análisis de Precios Unitarios Caseta Kiteni, Relación de Insumos y Precios Requeridos, Insumos Caseta lvochote, Insumos Caseta Kepashiato, Insumo Kiteni. Presupuesto Analitico, Presupuesto Analítico Caseta lvochote. Presupuesto Analítico Caseta Kepashiato, Presupuesto Analítico Caseta Kiteni, Cronograma de Ejecución de Obra y Planos); COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ((Memoria Descriptiva, Generalidades, Alcances del Componente, Objetivos, Propuesta y Descripción del Componente, Impacto Ambiental, Aporte Comunal. Presupuesto, Tiempo de Ejecución Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Cálculos Justificados, Generalidades, Características de la Antena Parabólica Receptora, Antena Transmisora, Parámetros de la Anlena, Antena Yagui, Diseño, Calculo de Potencia de Trasmisor para cada Sector, Calculo de Potencia Transmisor lvochote, Calculo de Potencia Transmisor Kepashiato, Calculo de Potencia Transmisor Kiteni, Especificaciones Técnicas para Suministro de Materiales, Generalidades, Alcances, Ensayos y Pruebas, Embalaje, Conductores, Cable Flex, Heliax, Conectores, Zanjas, Empalmes y Accesorios. Electroductos, Accesorios para Electro duetos, Interruptores Termo Magnéticos, Especificaciones Técnicas para el Montaje Electrónica – Mecánico, Generalidades, Alcances, Normas, Tendido de Conductores, Cables Directamente Enterrados, Cables de Duetos, Montaje y Puesta a Tierra, Pruebas, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Cronograma de Ejecución de Obra, Detalles y Planos), COMPONENTE 3: (Memoria Descriptiva, Generalidades Antecedentes, Objetivos, Propuesta y Descripción del Componente. Aporte Comunal, Presupuesto, Tiempo de Ejecución Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Plan de Capacitación, Objetivos del Plan de Capacitación, Público Objetivo, Temario, Metodología. Carga Horario y Duración, Perfil de los Facilitadores, Numero de Capacitador por Evento, Desarrollo de las Sesiones, Cuadro de Resumen, Orientaciones Metodológicas Generales, Presupuesto del Componente, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución de Componente, Ejecución Financiera por Especifica de Gasto, COMPONENTE 4: (Memoria Descriptiva, Generalidades Antecedentes, Objetivos, Propuesta y Descripción del Componente, Aporte Comunal, Presupuesto, Tiempo de Ejecución Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Especificaciones Técnicas de los Productores, Presupuesto del Componente, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución de Componente, Ejecución Financiera por Especifica de Gasto, COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO Y ANEXOS, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1080 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE KUVIRIARI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO», de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene : Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cálculos Estructurales, Estudio Hidrológico, Estudio de Geotecnia, Estudio de Medio Ambiente, Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Análisis de Costo Indirecto, Análisis de Costos Directo, Relación de Insumos, Requerimiento de Materiales, Mano de Obra y Equipo Optimizado, Formula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Anexos y Planos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1082 APROBAR la suscripción del Adicional al Contrato N° 372-2008-MDE-UL/LC en fecha 14 de agosto del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la señora Nelly Pillaca Garaundo, derivado del proceso de selección Concurso Público N° 004-2008-CEP-MDE/LC, adicional que consistirá en la prestación de servicio de alquiler de servicio de alquiler de Excavadora Hidráulica sobre Oruga de 268HP, equivalente a750HM, cuyo monto asciende a Ciento Noventa y Un Mil Ciento Setenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles (S/. 191,175.00), para el proyecto «Construcción Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no excederá el treinta por ciento (30%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1083 RESOLVER en parte el Contrato Nº 013-2009-ADP-A-DL-MDE/LC, suscrito el 13 de julio del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Señora Francisca Sota de Padilla, derivado del Proceso de Selección ADP Nº 006-2009-CEP­MDE/LC, para el servicio de servicio de alquiler de camioneta 4X4, para la obra: «Electrificación Rural de las Comunidades de Santa Rosa Palmeiras Kuviriari», debido a un caso fortuito o fuerza mayor, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1084 APROBAR el Expediente Técnico – «CONSERVACION PERIODICA CARRETERA RAMAL ECHARATE – COCABAMBILLA» de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Programación de Obra y Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1085 INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario a los siguientes funcionarios: Cesar A. Quintanilla Cárdenas (Gerente de Administración), Manuel Mujica Castelo (Tesorero), y Rimber Quiñonez Olivera (Jefe División de Personal), por la presunta comisión de faltas disciplinarias tipificados en los incisos a), y d) del artículo 28 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 005-90-PCM, así como en el reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Echarate, en cuanto al Capitulo X, sobre Obligaciones de los servidores públicos, articulo 72, inciso a), y b), y demás descritos en los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1086 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «AMPLIACION PALACIO MUNICIPAL ECHARATI», ubicada en la Poblado de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1087 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION MERCADO DE ABASTOS ECHARATI», ubicada en la Poblado de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1088 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO IGLESIA ADVENTISTA DE TINTINIQUIATO», ubicada en el Poblado de Tintiniquiato, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1090 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO IGLESIA CATOLICA – PANGOA», ubicada en la Poblado de Pangoa, del Distrito de Echarate. Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1091 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «MANTENIMIENTO IGLESIA CATOLICA ALTO MANGURIARI», ubicada en la Poblado de Manguriari, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1092 APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: «CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD MIARIA», ubicada en la Poblado de Miaria, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; para lo cual se realizaron los siguientes trabajos. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1093 DESIGNAR como Inspectores de Obra, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1094 DESIGNAR como Inspectores de Obra para el Proyecto: «Construcción Carretera Kepashiato – Kimbiri», a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1095 DESIGNAR como Inspectores de Obra para los Proyectos del Bajo Urubamba, a los siguientes profesionales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1096 DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION DE ALCALDIA No. 623-2006-A-MDE/LC, de fecha 28 de Septiembre del 2006, en donde se aprueba el Expediente Técnico – «Construcción Relleno Sanitario Echarate – Cercado». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1097 AUTORIZAR la suscripción del Adicional al Contrato N° 009-2009-ADP-A-DL-MDE/LC, de fecha 30 de junio del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y señor Julio Baez Huacac, derivado del proceso de selección Concurso Público N° 006-2009-CEP-MDE/LC, adicional que consistirá en el alquiler de la camioneta Pick 4X4, de Placa PQT-141, Marca Toyota, Modelo Hilux, color Beige Metálico, por un periodo de mes y medio (1.5) equivalente a Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 23/100 Nuevos Soles (S/. 4,588.23), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1098 APROBAR la Transferencia de Materiales de Obra, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1099 APROBAR la Transferencia de Materiales de Obra, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1100 APROBAR el contrato complementario al Contrato Nº 330-2008-MDE-UL/LC de fecha 10 de julio del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa INVERSIONES ESCORPION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA «INVESCO S.R.L», derivado del proceso de selección Concurso Público N° 005-2008-CE-MDE/LC, complementario que consistirá en el alquiler de un Tractor Oruga con las siguientes características: (Clase: Tractor Sobre Oruga; Marca Shantui SD22 TOS 61; Año: 2008; Potencia al Volante: 220 HP; Tipo de Hoja: Topadora SemiUniversal lnclinable) por una cantidad de 750 HM, cuyo monto asciende a Ciento Noventa y Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 192,000.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no excede del treinta por cien (30%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1101 APROBAR el contrato complementario al Contrato Nº 336-2008-MDE-UL/LC de fecha 17 de julio del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Sra. Berna Quispe Quispe, derivado del proceso de selección Concurso Público N° 005-2008-CE-MDE/LC, complementario que consistirá en el alquiler de un Tractor Sobre Oruga de 240 HP con las siguientes características: (Clase: Tractor Sobre Oruga; Marca Caterpilar; Modelo: D7R; Año: 2008; Potencia al Volante: 240 HP; Serie Unidad: AEC01920; Serie de Motor: 7ZR24249; Tipo de Hoja: Semi Universal) por una cantidad de 750 HM, cuyo monto asciende a Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 187,500.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri,», la misma, que no excede del treinta por cien (30%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1102 APROBAR el Adicional al Contrato N° 057-2009-AMC-CP-A-DL-MDE/LC de fecha 13 de octubre del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa INVERSIONES ESCORPION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA «INVESCOS.R.L», proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 242-2009-CE-MDE/LC, derivado del Concurso Público N°002-2009-CE-MDE/LC, adicional que consistirá en el servicio de alquiler de maquina pesada (Excavadora Hidráulica Sobre Oruga), con las siguientes características: ((clase: Excavadora Hidráulica Sobre Oruga; Marca: DOOSAN; Modelo:Solar340; Año:2006; Serie: DHKH), Melwoh60001929), por una cantidad de 200HM, y por un importe equivalente Cincuenta y Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/.52,000.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato-Kimbiri», la misma que no podrá exceder el veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1103 APROBAR el contrato complementario al Contrato N° 347-2008-MDE-UL/LC de fecha 19 de junio del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa INVERSIONES ESCORPIO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA «INVESCO S.R.L», derivado del proceso de selección Concurso Público N° 005-2008-CE-MDE/LC, complementario que consistirá en el alquiler de un Tractor Oruga con las siguientes características: (Clase: Tractor Sobre Oruga; Marca Shantui SD22 TOS 50; Año: 2008; Potencia al Volante: 220 HP; Tipo de Hoja: Semi Universal lnclinable) por una cantidad de 750 HM, cuyo monto asciende a Ciento Noventa y Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 192,000.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», el mismo que no excede del treinta por cien (30%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1104 APROBAR el Adicional al Contrato N’ 048-2009-CP-A-DL-MDE/LC, de fecha 21 de septiembre del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate Empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R E J EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 241-2009-CE-MDE/LC, derivado del Concurso Público N° 003-2009-CE-MDE/LC, adicional que consistirá en el Alquiler de Maquinaria Pesada (Tractor Sobre Oruga), con las siguientes características: (Clase: Tractor Sobre oruga; Marca: Shantui; Modelo: CUMMINS NTA855-C280; Año: 2008; Serie: SD22AA110148), por una cantidad de 250 HM, cuyo monto Sesenta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 65,000.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no excede del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1105 APROBAR el contrato complementario al Contrato N° 371-2008-CP-A-DL-MDE/LC de fecha 14 de agosto del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Consorcio CROSLAND TECNICA S.A E INVESCO S.R.L., proceso de selección Concurso Público N° 004-2008-CE-MDE/LC, complementario que consistirá en Excavadora Hidráulica con las siguientes características: (clase: Excavadora Hidráulica Sobre Oruga; Marca: Doosan; Modelo: Solar 340; Año: 2008; Potencia 184Kw/247HP; Serie: DHKHELWOP80002153; Procedencia: Korea; Capacidad de Cucharon: 1.83-2.01m3) por una cantidad de 750 HM, cuyo monto asciende a Ciento Noventa y Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 193.000.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri,», la misma que no exceda del treinta por cien (30%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1106 APROBAR el Adicional al Contrato N’ 063-2009-AMC-CP-A-DL-MDE/LC de fecha 20 de octubre del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y señora Ruth Elena Álvarez, proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 242-2009-CE-A-DL-MDE/LC, derivado Concurso Público N° 002-2008-CE-MDE/LC, adicional en el alquiler de una Excavadora Hidráulica con las siguientes características: (clase: Excavadora Hidráulica Sobre Oruga; Marca: Hyundai; Modelo: R360LC-7A; Año: 2008; Serie: NA0210302; Peso Bruto; 36,100 kg; Capacidad de Cucharon: 2.32), por una cantidad de 200 HM, cuyo monto asciende a Cuarenta y Nueve Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 49.000.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no excede del veinticinco por ciento (25%) del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1107 APROBAR el Adicional al Contrato N° 006-2009-CP-A-DL-MDEILC de fecha 24 de agosto del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa DAKAP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA derivado del proceso de selección Concurso Público N° 003-2009-CE-MDE/LC, adicional que consistirá en el servicio de Servicio Alquiler de Maquinaria Pesada (Retroexcavadora), con las siguientes características: (clase: Retro Excavadora; Marca: Caterpillar; Modelo: 420E; Año: 2009; Potencia 95HP; Serie: PRA00735), por una cantidad de 375 HM, cuyo monto asciende a Cuarenta y Ocho Mil Trescientos, Setenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles (S/. 48,375.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kirnbiri,»,la misma que no excede del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1108 APROBAR el Adicional al Contrato N° 002-2009-CP-A-DL-MDE/LC, de fecha 17 de agosto del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y Empresa CONSORCIO JERGO CONTRATISTA Y CONSULTORES S.A.C. derivado del proceso de selección Concurso Público N° 002-2009-CE-MDE/LC, adicional que consistirá en el servicio de Servicio de Alquiler de Excavadora Hidráulica Sobre Oruga de 258 HP, con las siguientes características: (Excavadora Hidráulica Sobre Oruga), con las siguientes características: (clase: Excavadora Hidráulica Sobre Oruga: Marca: Hyundai: Modelo: ROBEX 320LC-7: Año. 2007: Serie: N90110999) por una cantidad de 375 HM, cuyo monto asciende a Noventa y Siete Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 97,500.00) para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no excede del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1109 APROBAR el Adicional al Contrato Nº 011-2009-ADP-A-DL-MDE/LC, de fecha 06 de junio del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y señor Manuel Figueroa Guzmán, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 006-2009-CEP-MDE/LC, adicional que consistirá en el alquiler de la camioneta Pick 4X4 con las siguientes características: (Año: 2007; Placa: PQH 419; Marca: Mitsubishi; Modelo: L200; Color Rojo Metálico; N° de Motor: 4D56UCAU2596), por un periodo de mes y medio (1.5) y el equivalente de equivalente de Cinco Cuatrocientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 5.460.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no excede del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1110 APROBAR el Adicional al Contrato N° 010-2009-ADP-A-DL-MDE/LC, de fecha 06 de julio del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y señor Manuel Figueroa Guzmán, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 006-2009-CEP-MDE/LC, adicional que consistirá en el alquiler de la camioneta Pick Up 4X4, con las siguientes características: (Clase: Camioneta Pick Up – Año 2007; Placa PQA – 849; Marca: Mitsubishi; Modelo: L200 Plata Acero; N° de Motor: 4D56UCAJ6150), por un periodo de mes y medio (1.5) equivalente a Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 5,460.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1111 APROBAR el Adicional al Contrato N° 042-2009-AMC-CP-A-DL-MDE/LC de fecha 17 de agosto del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y Señora Amalia Beatriz Ccasa de Paucar, proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 242-2009-CE-MDE/LC, derivado del Concurso Público N° 002-2009-CE-MDE/LC, adicional que consistirá en el servicio de Servicio de Alquiler de Excavadora Hidráulica Sobre Oruga, con las siguientes características: (Excavadora Hidráulica Sobre Oruga), con las siguientes características: (clase: Excavadora Hidráulica Sobre Oruga; Marca: Hyundai; Modelo: ROBEX 305LC-7; Año: 2007; Serie: 45931204; Potencia: 260 HP), por una cantidad de 250 HM, cuyo monto asciende a Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 64,750.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1112 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1113 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, hasta por la suma de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 9,140), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1114 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro OS Impuestos Municipales, hasta por la suma de NOVECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 900), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1115 APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2009, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 95,514), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 «Crédito Suplementario 2009». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1116 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1117 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por los Rubros; 07 Fondo de Compensación Municipal. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1118 APROBAR el Adicional al Contrato Nº 003-2009-CP-A-DL-MDE/LC de fecha 17 de agosto del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y Empresa CONSORCIO JERGO CONTRATISTA Y CONSULTORES S.A.C., derivado del Concurso Público N° 002-2009-CE-MDE/LC, adicional que consistirá en el servicio de Servicio de Alquiler de Excavadora Hidráulica Sobre Oruga, con las siguientes características: (Excavadora Hidráulica Sobre Oruga), con las siguientes características: (clase: Excavadora Hidráulica Sobre Oruga; Marca: Hyundai; Modelo: ROBEX 290 LC-7; Año 2007; Serie: N80812070; Potencia: 213 HP ), por una cantidad de 375 HM, cuyo monto asciende a Noventa y Siete Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 97,500.00), para el proyecto “Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri”, la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1119 APROBAR el Adicional al Contrato N° 005-2009-CP-A-DL-MDE/LC de fecha 17 de agosto del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y Empresa RBJ CONTRATISTAS GENERALES SRL, derivado del proceso de selección Concurso Público N° 002-2009-CE-MDE/LC, adicional que consistirá en el servicio de un Camión Cisterna de 3,000 galones, incluye motobomba de 4″ para carguio, con las siguientes características: (clase: Camión Cisterna; Marca: Volvo; Modelo: NL 12 (6X4) 54 THIC; Año: 2000; Placa: YI-4294; Serie:YV2N2B4D1MA357086), por una cantidad de 175 HM, cuyo monto asciende a Quince Mil Setecientos Quince con 00/100 Nuevos Soles (S/. 15,715.00), para el proyecto «Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri», la misma que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1120 APROBAR el rol de vacaciones para el año 2010 de los trabajadores nombrados y contratados de la Municipalidad Distrital de Echarati, con el siguiente detalle. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1121 APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL de la Obra: «Mejoramiento de la Institución Educativa N° 501237 – Alto Manugali», por la suma de S/. 12,500.00 (Doce Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), siendo el presupuesto modificado de S/. 486.447.49 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete con 49/100 Nuevos Soles). Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1122 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por los Rubros; 08 Impuestos Municipales. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1123 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por los Rubros; 09 Recursos Directamente Recaudados. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1124 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por los Rubro; 00 Recursos Ordinarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1125 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por los Rubro; 00 Recursos Ordinarios. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1126 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por los Rubros; 13 Donaciones y Transferencias. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1127 FORMALICESE tas modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Tipo de Recurso; 7 «Plan de Estímulo Económico», del Rubro 00 «Recursos Ordinarios». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1128 FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Tipo de Recurso; I «SUB _CUENTA Apoyo Extraordinario TP _GL», del Rubro 00 «Recursos Ordinarios». Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1129 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: «RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E INICIAL Nº 280 DE KORIBENI – ECHARATE»; por la suma de S/. 75,631.17 (Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Uno Con 17/100 Nuevos Soles), siendo el monto presupuestal reformulado de S/. 1’ 102,156.45 Nuevos Soles y con el adicional el nuevo presupuesto asciende a la suma de S/. 1’ 177,787.62 (Un Millón Ciento Setenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Siete con 62/100 Nuevos Soles), conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1131 APROBAR EL ADICIONAL No.01 de la Obra: MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE PORTIVO DE MINIFULTBOL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50784 ILLAPANI, por la suma de S/.31,688.61 (Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 61/100 Nuevos Soles), y siendo el monto Presupuestal inicial de S/.141,664.12, con el adicional N°01, el nuevo presupuesto será de S/.173,352.73 (Ciento Setenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Dos con 73/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo por 132 días calendarios, siendo el plazo inicial de 60 días calendarios y con la nueva modificación el plazo la ejecución será de 192 días calendarios, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
N° 1132 APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL INICIAL N° 340 – ILLAPANI, por la suma de S/. 77.486.45 (Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil con 45/100 Nuevos Soles), y siendo el monto inicial de S/. 805,560.36 y con el nuevo adicional el presupuesto será de S/. 883,046.81 (Ochocientos Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Seis con 81/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo por 209 días calendario y siendo el plazo inicial de 120 días calendarios y con la nueva modificación el plazo de ejecución será de 329 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Resoluciones de Alcaldía - Enero 2019
Etiquetas