Resoluciones de Alcaldía – 2010 de la Municipalidad Distrital de Echarati, para cumplimiento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
| # | Descripción | |
|---|---|---|
| N° 001 | APROBAR el Calendario de Compromisos del Primer Trimestre Mensualizado de los meses de Enero, Febrero y Marzo del Año Fiscal 2010, en los montos que se detallan en el Anexo al Modelo N° 01 de la presente Resolución. |  |
| N° 002 | RATIFICAR como funcionarios de Confianza de la Municipalidad Distrital de Echarate, a partir del 1° de enero del año 2010, a los profesionales que se detallan en el siguiente cuadro. | |
| N° 003 | Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección ADS N° 285-2009-CEP-MDE/LC, para el servicio de voladura de roca fija y roca suelta, para la obra: “Construcción Trocha Carrozable Rosario Central – Alto Kamakiriato por la transgresión al Principio de Veracidad por parte de la empresa GRUPO RROOCHA S.R.L., retrotrayendo el proceso hasta la etapa de calificación técnica y económica, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 004 | CONFORMAR la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 005 | RECONFORMAR la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 006 | APROBAR el Formato N° 4 “Acciones Adoptadas por el Titular”, que forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que corresponde al Informe Largo de Auditoría Financiera Periodos Económicos 2006, 2007 y 2008 – Municipalidad Distrital de Echarate”. | |
| N° 007 | APROBAR el Formato N° 4 “Acciones Adoptadas por el Titular”, que forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que corresponde al Informe Examen Especial a la Información Presupuestaria correspondiente al Periodo Económico 2006 – Municipalidad Distrital de Echarate”. | |
| N° 008 | APROBAR el Formato Nº 4 “Acciones Adoptadas por el Titular”, que forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que corresponde al Informe Examen Especial a la Información Presupuestaria correspondiente al Periodo Económico 2007 – Municipalidad Distrital de Echarate”. | |
| N° 009 | APROBAR el Formato N° 4 “Acciones Adoptadas por el Titular”, que forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que corresponde al Informe Examen Especial a la Información Presupuestaria correspondiente al Periodo Económico 2008 – Municipalidad Distrital de Echarate”. | |
| N° 010 | APROBAR el Cambio de Uso de Suelo Rústico a Urbano y la Habilitación Urbana vía Regularización del predio denominado “San Antonio”, del Valle Vilcanota, Sector Calcapampa del distrito de Echarate, provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de Memoria Descriptiva, Plano de Ubicación y Perimétrico, Plano de Lotización, en una superficie total de 45,209. 00 m2, el mismo que se ha distribuido en 13 manzanas, equivalente a 30,088.72 m2 de terreno útil, distribuido en 96 lotes de uso residencial con un área de 27423.72 m2 y 2 lotes destinados a aportes, en conclusión el área matriz a habilitar, queda distribuido de la siguiente manera. | |
| N° 011 | APROBAR en todo sus extremos el Acta de Conciliación N° 051-2009-CC/PCP, de fecha 30 de Noviembre del 2009, realizado en el Centro de Conciliación “Por una Conciencia de Paz” de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad y el Contratista Señor Horacio Mora Mormontoy, derivado de la Resolución del Contrato N° 089-2009-ADS-A-DL/MDE. | |
| N° 012 | APROBAR en todo sus extremos la Acta de Conciliación N° 055-2010-CC/PCP, de fecha 21 de enero del 2009, realizado en el Centro de Conciliación “Por una Conciencia de Paz” de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad y la Empresa EPTRANSA E.I.R.L. , derivado de la Resolución de Contrato N° 077-2009-ADS-A-DL/MDE. | |
| N° 013 | APROBAR en todo sus extremos el Acta de Conciliación N° 057-2009-CC/PCP, de fecha 28 de Diciembre del 2009, realizado en el Centro de Conciliación “Por una Conciencia de Paz” de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad y la Empresa ENSO INGENIEROS EIRL. | |
| N° 014 | APROBAR en todo sus extremos el Acta de Conciliación N° 056-2009-CC/PCP, de fecha 29 de Diciembre del 2009, realizado en el Centro de Conciliación “Por una Conciencia de Paz” de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad y el Contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ECHARATI. | |
| N° 015 | DELEGAR al Director de La Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Abel Joaquín Peña Vargas, con DNI N° 23992900, para que en nombre y representación de la Municipalidad distrital de Echarate ejerza las siguientes facultades: asistir cuantas diligencias sean necesarias al Centro de Conciliación del Abogado Víctor Ladrón de Guevara, deducir nulidades, plantear oposiciones, absolverlas, ofrecer cuanta prueba se requiera, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, e interponer los recursos impugnatorios que franquea la Ley, así como conciliar siempre que dicho acto no atente contra los intereses de la Municipalidad y se encuentre enmarcado conforme a nuestro Ordenamiento Jurídico y relacionados al contrato N° 0343-2008-MDE-UL/LC, derivado del Proceso de Selección en la modalidad ADP N° 029-2008-CEP-MDE/LC. | |
| N° 016 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO del Proyecto “INSTALACION DE UNA ESCUELA DEPORTIVA EN LOS POBLADOS DE ECHARATE, PALMA REAL Y KITENI”, por 101 días calendario, siendo Reformulado mediante Resolución de Alcaldía No. 714-2009-A-MDE/LC, por 04 Años, por lo que, el nuevo Plazo de Ejecución Modificado será de 04 Años y 101 días calendario. | |
| N° 017 | RESOLVER el Contrato N° 025-2009-ADP-A-DL-MDE/LC, de fecha 20 de noviembre del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa HATUM MAUI E.I.R.L., derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 034-2009-CE-MDE/LC, por causas atribuida a la contratista; por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 018 | APROBAR el Plan Anual de Contrataciones del Estado de la Municipalidad Distrital de Echarate, provincia de la Convención y Departamento del Cusco para el año Fiscal 2010, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 019 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BOCA CHAPO – KORIBENI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Tres (3) Tomos, el Primero que contiene: Aspectos Generales, Memoria Descriptiva, Plano General del Proyecto, Especificaciones Técnicas, Metrados, Costos y Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Análisis del Costo Indirecto, Análisis del Costo Directo, Análisis de Equipo Pesado, Requerimiento de Materiales Mano de Obra y Equipo Optimizado, Formula Polinómica, Cronograma de Obra, y Anexos (Trazo y Diseño Vial , Memoria de Calculo, Seguridad Vial, Calculo de Flete, Panel Fotográfico, el Segundo Tomo contiene: Informe Topográfico, Estudios de Geología y Geotecnia, Estudios Hidrológicos, Estudio de Impacto Ambiental, y el Tercer Tomo que contiene Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 020 | APROBAR el pago de beneficios a favor del servidor Paulina Carbajal Arroyo, por haber cumplido 25 años de servicio en la Municipalidad Distrital de Echarate, el mismo que consiste en otorgar la asignación de 02 remuneraciones mensuales totales, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 021 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 022 | AUTORIZAR a la Oficina de Administración y la División de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Echarate, efectuar la Previsión de Gasto, para la Especifica No. 2.2.2.3.1.1, Alimentos para Programas Sociales – Programa Vaso de Leche, correspondiente al mes de Enero 2010, por el monto de S/. 83,799. 00 (Ochenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Nueve con 00/100 Nuevos Soles), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 023 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION CARRETERA AL TO KEPASHIATO – LA FLORIDA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Estudio Base, Cálculos y Otros, Diseño Geométrico, Estudio de Hidrología, Drenaje y Obras de Arte, Estudio de Impacto Ambiental, Método de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis de Costos Unitarios, Presupuesto de Obra, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obra, Planos y Anexos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 024 | APROBAR el Expediente Técnico – “MANTENIMIENTO COCINA ESCOLAR I.E No. 50289 MIRAFLORES” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado y Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 025 | DESIGNAR a los siguientes profesionales. | |
| N° 026 | APROBAR en todo sus extremos el Acta de Conciliación N° 002-2010-CC/PC, de fecha 15 de enero del 2010, realizado en el Centro de Conciliación “Por una Conciencia de Paz” de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad y el Representante Legal del Consorcio Saniriato Ing. Héctor Acurio Cruz, derivado de la Resolución de Contrato N° 343-2008-MDE-UL/LC, de fecha 21 de julio del 2008, derivado del Proceso de Selección ADP N° 029-2008-CEP-MDE/LC, para la contratación del servicios de consultoría para la elaboración del Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico del Proyecto: “Construcción de la Carretera lvochote – Saniriato”. | |
| N° 027 | APROBAR el Adicional al Contrato N° 542-2008-MDE-UL/LC, de fecha 06 de noviembre 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarati y Empresa LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Publica N° 052-2008-CEP-MDE/LC, adicional que consistirá en la inclusión de las nueve (09) maquinarias pesadas detalladas en el Informe N° 578-2009-DL-MDE/LC, por el monto de Veinte y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 42/100 Nuevos Soles (S/. 29,556.42), en cuanto no excede del 15% del monto del contrato original. | |
| N° 028 | DECLARAR PROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo No. 04, por Cincuenta y Ocho (58) días Calendario, solicitada por el Contratista CONSORCIO ECHARATI, mediante Carta N° 005-006-10/CE, de fecha 08 de Enero del 2010, para la Obra “CONSTRUCCION PUENTE PISPITA – SALAMANCA”; sin reconocimiento al pago de Mayores Gastos Generales, conforme a los considerandos de la presente Resolución, debiendo de concluir indefectiblemente la Obra el 10 de Marzo del 2010. | |
| N° 029 | APROBAR la paralización parcial de los trabajos efectuados en la cancha de fútbol, pista atlética y tribunas, a cargo del Consorcio Constructor Echarati, la misma que deberá reiniciarse el 1° de marzo del año en curso en la obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E N° 50243”, paralización que no generara reconocimiento de Gastos Generales, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 030 | AUTORIZAR la Apertura de la Ejecución del Presupuesto Institucional de Ingresos, hasta por un monto de S/. 179’818,532 (Ciento Setenta y Nueve Millones Ochocientos Dieciocho Mil Quinientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles) para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del Año Fiscal 2010, por todos los rubros de financiamiento. | |
| N° 031 | APROBAR en todo sus extremos el Acta de Conciliación N° 056-2009-CC/PC, de fecha 29 de diciembre del 2009, el mismo que no varía el monto contractual realizado en el Centro de Conciliación “Por una Conciencia de Paz” de la ciudad de Cusco, entre la Municipalidad y el Consorcio Constructor Echarati debidamente representada por su representante Legal de Arq. Erik Vilchez Ordoñez, sobre el contrato N° 424-2008-MDE-UL/LC derivado de la Licitación Pública N° 006-2008-CE-MDE/LC. | |
| N° 032 | CANCELAR en forma total el proceso de selección Licitación Pública N° 014-2009-CE-MDE/LC, para la adquisición de maquinaria pesada para las obras: “Construcción de la Carretera Confortayoc – Alto Confortayoc” y “Construcción de Pistas y Veredas Centro Poblado Kiteni”, debido a que ha desaparecido la necesidad del área usuaria de adquirir dichas maquinarias, y a la fecha los trabajos viene concluyendo con maquinarias alquilada, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 033 | DESIGNAR como funcionarios de Confianza de la Municipalidad Distrital de Echarate al ING. VICTOR AMILCAR APARICIO ALVAREZ, con CIP No. 13875, para que desempeñe el cargo de Gerente de infraestructura, a partir del 25 de Enero del año en curso, debiendo cumplir sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate. | |
| N° 034 | DESIGNAR como Responsable de la Unidad Operativa de Kiteni al ING. JUAN JORGE CUSIHUALLPA MENDOZA, con CIP No.58045, a partir del 1° de Febrero del 2010. | |
| N° 035 | DESIGNAR como Responsable del Área de Control Patrimonial al CPC. ROBERTS FERNANDEZ CHAMBI, con número de Colegiatura 2531, debiendo de desempeñar sus funciones de acuerdo al Manual de Organizaciones y Funciones – MOF y el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate. | |
| N° 036 | APROBAR la Directiva: “Normas Sobre los Procesos de Liquidación de Proyectos de Inversión”, que tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos a seguir, para efectuar la liquidación técnica – financiera de las obras y proyectos ejecutados por las modalidades de: Ejecución Presupuestal Directa, Encargo y Contrata de la Municipalidad Distrital de Echarate, que consta de 11 Títulos, 01 Disposición Complementaría, Transitoria Final, Especial y anexos y forman parte de la presente Resolución. | |
| N° 037 | DESIGNAR como Residente de Obra al Prof. JORGE MODESTO MARIN ORMACHEA, con CPPe N° 198965, como Residente del Proyecto: “Fortalecimiento a los Educandos de Educación Básica para Menores, para el Desarrollo de Capacidades en el Distrito de Echarate, Provincia de La Convención”. | |
| N° 039 | DESIGNAR como Inspectores de Obra a los siguientes profesionales. | |
| N° 040 | DESIGNAR como Inspector de Obra al Ing. Oscar Hipólito Mayta Ramírez, con CIP N° 85379, como Inspector de la Obra: “Construcción del Puente Echarate”. | |
| N° 041 | FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 042 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ROSARIOMAYO – ICHUPAMPA – HUAYNAPATA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de seis (6) Tomos, el Primero que contiene: Memoria (Resumen Ejecutivo, Aspectos Generales y Formulación y Evaluación), el Segundo que contiene: Estudios Básicos (Hidrología, Topografía, Geología y Geotecnia, Agrología, Producción Agropecuaria y Comercialización y Aspectos Sociales y Legales), el Tercero que contiene: Memoria Descriptiva de Obras Civiles (Memoria Descriptiva de Obras Civiles, Descripción del Proyecto, Descripción de Obras Civiles, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Diseño y Metrados de Ingeniería, análisis de costo unitarios, relación de insumos, formula Polinómica, Programación y Ejecución de Obra, Especificaciones Técnicas, Planos de Proyecto), el Cuarto que contiene: El Expediente Técnico de Plan de Capacitación, el Tomo Quinto contiene: Estudio de Impacto Ambiental y el Sexto que contiene Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 044 | DESIGNAR como miembros integrantes de la Comisión Paritaria para el pliego de reclamos del año 2010, por parte de los Sindicato de trabajadores Municipales, las siguientes personas. | |
| N° 045 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de Obra: “Mejoramiento de la I.E. San Antonio de Padua – Sajiruyoc”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 046 | AMPLIAR la delegación de facultades al Gerente Municipal Ingeniero Alvaro Horacio Flores Boza para: contratar, suscribir y resolver contratos bajo la modalidad de locación de servicios, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 047 | RESOLVER el Contrato N° 467-2008-MDE-UL/LC, de fecha 07 de octubre del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista Ing. Rose Mary Herrera Vargas, para el servicio de consultoría formulación del perfil del Proyecto de Inversión Pública “Instalación de Saneamiento Básico Integral Koshireni” por un monto equivalente a Seis Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 6,240.00) por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales y conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 048 | RESOLVER en todo sus extremos el Contrato N° 447-2008-CEP-MDE-UL/LC, de fecha 25 de septiembre del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el contratista Ing. Rose Mary Herrera Vargas, para el servicio de consultoría formulación del perfil del Proyecto de Inversión Pública “Instalación de Saneamiento Básico Integral Bajo Piguiato” por un monto equivalente a Seis Mil Doscientos Dieciséis con 00/100 Nuevos Soles (S/. 6,216.00) por causas atribuibles a la contratista, esto es, incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales y conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 050 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Marzo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los Proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 051 | DESIGNAR al Ing. Buenaventura Guillen Caviedes, con CIP N° 36375, como Responsable de la Unidad Operativa de Palma Real, a partir del 1 de Febrero del 2010, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 052 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CIRIALO – MANZANARES – TUNQUIMAYO – CCACASMAYO -AL TO YANASHIRI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, ficha Resumen, Cuerpo, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumo, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución de Obra, Anexos, Panel Fotográfico, Planos Diversos, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 053 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE SAJIRUYOC” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Introducción, Memoria Descriptiva (Ubicación, vías de acceso, población, topografía, clima, viviendas, actividades predominantes de la población, presupuesto de obra, y plazo de ejecución), Especificaciones Técnicas, costo de Obra (metrados generales, costos unitarios, valor referencial de obra, y cronograma de ejecución), disposiciones finales y anexos y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 054 | Declarar FUNDADA el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa DINAMICA DE LA CONTRUCCION SAC, contra el contra el acto de otorgamiento de la Buena Pro y la calificación de la propuesta Técnica a favor del postor Vibrateck Contratistas Generales SRL, en el proceso de selección ADS N° 285-2009-CEP-MDE/LC, en consecuencia REVOCAR el acto de otorgamiento de Buena Pro a favor de la empresa Vibrateck Contratistas Generales SRL, concedida mediante Acta de fecha 18 de enero del 2010, y en su lugar otorgar la Buena Pro a favor de la empresa DINAMICA DE LA CONSTRUCCION SAC, en el proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 285-2009-CEP-MDE/LC, para la contratación del servicio de voladura de roca dura y suelta, para la obra “Construcción Trocha Carrozable Rosario Central – Alto Kamankiriato”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 055 | APROBAR el Plan Anual de Trabajo para el año 2010 de la Oficina de Archivo Central de la Municipalidad Distrital de Echarate, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 056 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Febrero del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 057 | RECONFORMAR la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 058 | DESIGNAR como Registrador Suplente de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Echarate al Servidor Municipal Roger Mendia Hermoza, identificado con DNI N° 40520420, quién asumirá las funciones de la Titular de manera temporal, única y exclusivamente en caso de ausencia de la Titular, previa delegación de encargatura de la titular mediante documento escrito, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 059 | DESIGNAR a la Mg. Econ Ludy Soto Jara, Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como Funcionario Responsable de coordinar con las distintas áreas de la municipalidad para la implementación y cumplimiento de las metas y la asignación de los Recursos del Programa de Modernización Municipal así como del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 060 | DESIGNAR como Funcionario de Confianza de la Municipalidad Distrital de Echarate al CPC JUAN CLIMACO DENOS ALFARO, con matricula N° 1508, para que desempeñe el cargo de Jefe de la División de Personal a partir del 09 de febrero del año en curso, debiendo cumplir sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 061 | IMPONER Sanción Disciplinaria de CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES hasta por dos (02) meses, al Funcionario CPC César A. Quintanilla Cárdenas, así como Sanción Disciplinaria de CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES hasta por un (01) mes, al Funcionario CPC Manuel Mujica Castelo, por la comisión de faltas disciplinarias tipificados en los incisos a) y d) del artículo 28 del Decreto Legislativo N° 216. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado por D.S. N° 005-90-PCM, así como en el Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Echarate, en cuanto al Capitulo X, sobre Obligaciones de los servidores públicos, articulo 72, inciso a), y b), y demás descritos en los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 062 | DELEGAR la firma de actos y decisiones tanto ejecutivas y/o administrativas del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Echarate Elio Pro Herrera, a favor del Gerente de Infraestructura Ingeniero AMILCAR APARICIO ALVAREZ, durante los días 18 y 19 de los corrientes, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 063 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 02 para la Obra: “CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANGANATO – ALTO TALANCATO – MAYUNGARI”, por 153 días calendario, siendo aprobado la Primera Ampliación por 314 días calendario y con la Segunda Ampliación el nuevo Plazo de Ejecución será de 467 días calendario. | |
| N° 064 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO para el “INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO MATERIATO”, por 166 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 286 días calendario. | |
| N° 065 | IMPONER Sanción Disciplinaria de CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES hasta por dos (02) meses, al Funcionario CPC César A. Quintanilla Cárdenas, así como Sanción Disciplinaria de CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES hasta por un (01) mes, al Funcionario CPC Manual Mujica Castelo, por la comisión de faltas disciplinarias tipificados en los incisos a), y d) del artículo 28 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado por D.S. N° 005-90-PCM, así como en el Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Echarate, en cuanto al Capítulo X, sobre Obligaciones de los servidores públicos, artículo 72, inciso a), y b), y demás descritos en los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 066 | FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 067 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Febrero del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 068 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Febrero del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 069 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO LOZA DEPORTIVA KUMPIRUSHIATO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Gastos Generales, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra anexos y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 070 | ACLARAR y MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 909-2008-A-MDE/LC, de fecha 11 de diciembre del 2008, con el siguiente detalle. | |
| N° 071 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Febrero del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 072 | FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro del mismo Proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon. | |
| N° 073 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 201 O. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 10’821,260), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 074 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipales, hasta por la suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 329,080 .00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “C rédito Suplementario 2010”. | |
| N° 075 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 08 Impuestos Municipales, hasta por la suma de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 104,281 .00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 076 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 122,279.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 077 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO para el “INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD RAMOSPATA ZONA APUTINYA”, por 28 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 120 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 148 días calendario, debiéndose concluir la obra indefectiblemente el día 28 de febrero del 2010. | |
| N° 078 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Marzo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los Proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 079 | RECONFORMAR la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 080 | DESIGNAR como Residentes de Obras a los siguientes profesionales. | |
| N° 082 | RESOLVER el Contrato N° 008-2009-LP-A-DL-MDE/LC, de fecha 05 de febrero del 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y Empresa Comercial Mendoza Hnos S.R.L., para adquirir 1,963 unidades de Aislador Tipo Pin de Porcelana Ansi 56-3, para el proyecto “Construcción del Sistema Eléctrico Rural Aislado de las Comunidades del Río Urubamba y Sepahua”, por un valor de Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cuatro con 07/100 Nuevos Soles (S/. 58,674.07), por causales de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales atribuibles al contratista y conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 083 | DESIGNAR a la Comisión de Recepción de obra: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 50243 NIVEL PRIMARIA ECHARATI, a los siguientes profesionales. | |
| N° 084 | Declarar LA NULIDAD de la Resolución de Alcaldía N° 969-2009-A-MDE/LC, de fecha 11 de diciembre del 2009, que aprueba el adicional al contrato N° 047-2009-AMC-A-DL-MDE-UL/LC, por la causal de defecto o la omisión de requisitos de validez, porque su objeto es física y jurídicamente imposible, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 085 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 086 | DESIGNAR como Residentes de Obras a los siguientes profesionales. | |
| N° 087 | DESIGNAR a la servidora FRANCISCA CAVIEDES CANAL, identificada con DNI N° 24958931, como TERCER FEDATARIO, quien tendrá que cumplir sus funciones en ausencias del fedatario Titular y/o la Suplente, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 088 | RESOLVER el Contrato N° 009-2009-LP-A-DL-MDE/LC, de fecha 05 de febrero del 2009, derivado de la LP por Subasta Inversa Presencial N° 033-2008-CE-MDE/LC suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y Empresa Comercial Mendoza Hnos S.R.L., para adquirir bienes e insumos eléctricos consistentes: (Aislador Tipo Pin de Porcelana Ansi 56-3), para el proyecto “Construcción del Sistema Eléctrico Rural Aislado de las Comunidades del Río Urubamba y Sepahua”, por un valor de adquirir 660 unidades de cadena de aisladores compuesta por dos aisladores de suspensión de porcelana clase Ansi 52-3 y accesorios de cadena, para el proyecto “Construcción del Sistema Eléctrico Rural Aislado de las Comunidades del Río Urubamba y Sepahua”, por un valor de Cincuenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 20/100 Nuevos Soles (S/. 52,285.20), por la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales atribuibles al contratista y conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 089 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 03 para la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50246 – CIRIALO”, por 18 días calendario, siendo aprobado con la segunda ampliación por 468 días calendario y con la nueva ampliación el Plazo de Ejecución será de 486 días calendario. | |
| N° 090 | ACLARAR y MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 919-2008-A-MDEiLC, de fecha 12 de diciembre del 2008, con el siguiente detalle. | |
| N° 091 | FORMALÍCESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 092 | DESIGNAR Y CONFORMAR como miembros de la Comisión Especial de Cautela de la Municipalidad Distrital de Echarate, para la auditoría a los estados financieros y examen especial a la información presupuestaria correspondiente a los ejercicios económicos 2009 y 2010, a los siguientes funcionarios. | |
| N° 093 | APROBAR LA DIRECTIVA N° 001-2010-MDE-GA, sobre NORMAS PARA EL MANEJO Y OTORGAMIENTO DEL FONDO FIJO PARA LA CAJA CHICA – EJERCICIO 2010, que consta de V Capítulos, 05 páginas y 3 anexos, cuyo contenido forma parte del presente. | |
| N° 094 | APROBAR el Plan Anual del año 2010 de la División de Liquidación de Proyectos de Inversión, el mismo que contiene VII capítulos, la relación de 300 obras a liquidar el año 2010, así como el cronograma de metas físicas, que forma parte integrante de la presente resolución. | |
| N° 095 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO VIAL CARRETERA TRAMO KUMPIRUSHIATO – AGUA SALADA (Km. 14+000 al Km. 16+600)”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención , Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Analítico Gastos Generales, Relación de Insumos, Análisis de Precios Unitarios, Cronograma de Ejecución, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 096 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Marzo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 097 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Marzo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 098 | Declarar PROCEDENTE la ampliación de plazo N° 02, por ochenta y dos (82) días calendarios, solicitado por la empresa Consorcio Constructor Echarati, encargado de la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa N° 50243 nivel primaria de Echarati, por la causal de paralización por causas no atribuibles al contratista, y caso fortuito y fuerza mayor, sin reconocimiento de gastos generales, debiendo concluir indefectiblemente la obra el 15 de mayo 2010, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 101 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO REPOSICION PUENTE PEATONAL PIEDRA PINTADA I” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planillas de Metrados, Presupuesto, Cronograma de Obra, Hojas de Cálculo, Estudio de Impacto Ambiental, Panel Fotográfico y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución , cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 102 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA CARRETERA IVOCHOTE MARGEN DERECHA 41.44 KM” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (ubicación geográfica, geología hidrología y climatología, descripción del proyecto), Metrados de Obra, Presupuestos de Obra, Análisis de precios Unitarios, Precios y Cantidades de Recursos Requeridos, Programación de Obra, Fotografías, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 103 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO TROCHA CARROZABLE ZONAKISHIATO – MANTALO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Cronograma de Obra, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 104 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA SANIRIATO SOBRE EL RIO URUBAMBA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto (resumen de presupuesto, presupuesto detallado, análisis de costos unitarios, listado de insumos), Cronograma de Obra y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 105 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL PUENTE PASARELA SANIRIATO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos (resumen de presupuesto, presupuesto detallado, análisis de costos unitarios, listado de insumos) y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución , cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 106 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO SANIRIATO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto (resumen de presupuesto, presupuesto detallado, análisis de costos unitarios, listado de insumos), Cronograma de Obra, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 107 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA AL TO MANGURIARI – ROSARIO CENTRAL” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Fichas Técnicas para atender emergencias por desastres naturales, Presupuestos, Análisis de Precios Unitarios, los cuales se detallan. | |
| N° 108 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “REPOSICIÓN PUENTE PASARELA UNIÓN ARENAL” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Presupuesto, Cronograma de Ejecución de Obra, Especificaciones Técnicas, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 109 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO TRAMO YOMENTONI – IVOCHOTE (27 KM)” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Resumen, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Desagregado DE Gastos Generales y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle. Siguiente. | |
| N° 110 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO TROCHA CARROZABLE MANTALO – CHINGURIATO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto (resumen de presupuesto, presupuesto detallado, análisis de costos unitarios, listado de insumos, presupuesto analítico) , Cronograma de Obra, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 111 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “INTERVENCION POR EMERGENCIA DE LOS DESASTRES SUSCITADOS EN LA TROCHA CARROZABLE MANGURIARI ALTO MANGURIARI NUEVA FLORIDA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Análisis de Precios Unitarios, Análisis de Costos, Planos diversos, y Fichas Técnicas para atender emergencias por desastres naturales, los cuales se detallan. | |
| N° 112 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO LOSA DEPORTIVA POBLADO PUENTE ECHARATE” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 113 | APROBAR la reasignación de inspectores de proyectos productivos, con el siguiente detalle: – Ratificación del Ing. Agrónomo Hebert Vizcarra Chacón, como inspector del proyecto “Mejoramiento de la Producción de Café de Calidad en la Zonal Palma Real”. – Designación del Ing. Zootecnista Olmer Olaguibel Olivera, como inspector, del proyecto “Mejoramiento de la Producción de Miel y Derivados apícolas en 05 Comunidades de la Micro Cuenca lchiquiato – Palma Real” a partir del 01 de marzo de 2010. |
|
| N° 114 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL de la Obra “Construcción Puente Pispita – Salamanca”, el mismo que fue reformulado por el monto de S/. 6′ 549, 672. 37 (Seis Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Dos con 49/100 Nuevos Soles), debiendo de Ampliarse el Presupuesto por la suma de S/. 416,929.02 (Cuatrocientos Dieciséis Mil Novecientos Veintinueve con 02/100 Nuevos soles) y con la Nueva Ampliación el nuevo presupuesto será de S/. 6′ 966,601.39 (Seis Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Uno con 39/100 Nuevos Soles). | |
| N° 115 | Declarar IMPROCEDENTE la ampliación de plazo N° 04, por ochenta y dos (84) días calendarios, solicitado por el Consorcio Kiteni, encargado de la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra “Construcción Infraestructura I.E. Miguel Grau de Kiteni”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 116 | APROBAR el incremento de alza de combustible, con el siguiente detalle. | |
| N° 117 | CONFORMAR la Comisión Ad Hoc de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 118 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “CONSTRUCCIÓN SUPERESTRUCTURA PUENTE PEATONAL BOCA POMORENI”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 119 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras “CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL BOCA MANTALO” Y “CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL CHINGURIATO”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 120 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: “INTERVENCIÓN PUENTE PASARELA IVOCHOTE”, “RECONSTRUCCIÓN PUENTE MANUGALI” Y “CONSTRUCCIÓN PUENTE PASARELA CHINGURIATO – POMORENI”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 121 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE COCABAMBILLA”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 122 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: “CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL ALTO MANGURIARI” Y “CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL MANGURIARI MARGEN IZQUIERDA”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 123 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E CRISTOVARIATO”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 124 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 08 Impuestos Municipales, hasta por la suma de VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 29,414.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 125 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, hasta por la suma de TRESCIENTOS MIL 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300,000.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo Nº 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 126 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 08 Impuestos Municipales, hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES (S /. 150,000.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 127 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 117 ,900.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 128 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 12’741,529), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 129 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO DV MANAGUA – MANAGUA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 130 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA RANCAHUA – SANGOBATEA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 131 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO AL TO KORIMANI – ALTO CALIFORNIA – NUEVA ESPERANZA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 132 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO DV MAZOQUIATO – MAZOQUIATO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución , cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 133 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO SAMBARAY – PUENTE ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de diez (10) Tomos, los mismos que contienen: Generalidades, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Cronograma y Programación, Ingeniería de Proyecto (Estudio de Diseño Geométrico de la Vía, Estudio Hidrológico e Hidráulica, Estudio Geológico y Mecánica de Suelos, Estudio de Pavimentos, Estudio de Tráfico, Estudio de Impacto Ambiental – semi detallado, Señalización, Estudio de Seguridad e Inventario Vial, Estudio de Obras de Arte, y Drenaje), Anexos, Panel Fotográfico, Planos del proyecto. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 134 | APROBAR la ampliación de Plazo N° 01 , por el término de doce (12) días calendarios, solicitado por el contratista JAEM INSEGER EIRL, relacionado al Contrato N° 073 A-2009-AMC-ADS-DL-MDE/LC, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 395-2009-CE-MDE/LC, derivado a la vez de la Adjudicación Directa Selectiva N° 228-2009-CE-MDE/LC, para ejecución de la obra: “Construcción de la Superestructura Puente Peatonal Boca Pomoreni”, por la causal de atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, y caso fortuito y fuerza mayor, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 135 | RECTIFICAR el área, perímetro y medidas perimetrales del lote N° 03 de la Manzana “I-D”, con el siguiente detalle. | |
| N° 136 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01, por 60 días calendarios de la Obra “Construcción Puente Peatonal Barbacuchayoc”, siendo el plazo inicial de 90 días calendarios, y con la ampliación de plazo de 60 días calendarios, el nuevo plazo será de 150 días calendarios, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 138 | RECTIFICAR el perímetro del lote N° 03 de la Manzana “I”, el mismo que no modifica los linderos y medidas perimetrales aprobadas, con el siguiente detalle. | |
| N° 139 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION PUNTUAL COMPLEMENTARIA CARRETERA SAHUAYACO – CHAUPIMAYO C” que consta de un (01) Tomos, que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales Datos Técnicos, Justificación, Objetivos, Metas, Descripción de las Metas Físicas e Impacto Social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadros de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 140 | APROBAR el Expediente Técnico – proyecto “CONSERVACIÓN RUTINARIA – CAUCES CARRETERA RAMAL SAHUAYACO – CHAUPIMAYO C”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomos, que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales Datos Técnicos, Justificación, Objetivos, Metas, Descripción de las Metas Físicas e Impacto Social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadros de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras y Planos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 141 | APROBAR la Directiva Interna para la Ejecución Presupuestaría para el Año Fiscal 2010 que consta de 03 Capítulos, 13 Artículos y 02 Disposiciones Complementarias que forman parte de la presente Resolución. | |
| N° 142 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 143 | AUTORIZAR al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate para que inicie proceso judicial contra el ex Jefe de la División de Tesorería y Rentas C.P. Walter Manuel Mujica Castelo, por el delito Contra la Administración Pública en la Modalidad de Peculado; en salvaguarda de los intereses económicos de la Municipalidad Distrital de Echarate. | |
| N° 144 | APROBAR el Expediente Técnico – CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD CALAMINAYOC – PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARA TE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo, que contiene: Memoria Descriptiva; Cálculos Justificados, Especificaciones Técnicas de Suministros de Materiales, Especificaciones Técnicas para el Montaje de Materiales y Equipos, Impacto Ambiental, Metrados y Presupuesto, Costos Unitarios, Formula Polinómica, Calendario de Avance de Obra, Planos, Detalles, y Anexos (Conformidad de proyectos de sistema de distribución, factibilidad de suministros, fijación de puntos de alimentación, constancia de no ser zona arqueológica, certificado de habilidad del Ing. Proyectista, archivo fotográfico). Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 145 | APROBAR el Expediente Técnico – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PLATANO (Musa Cavendishii y Musa Paradisiaca) EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico del Proyecto, y anexos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 146 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 147 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: “CONSTRUCCION DEL RELLENO SANIRIATO DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO”, “INSTALACION DEL SISTEMA DE S.B.I EN LAS COMUNIDADES DE ALTO OZONAMPIATO, ALTO MATERIATO Y CHACOPISHIATO” y “CONSTRUCCION CARRETERA ITARIATO- NUEVA ESPERANZA”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 148 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 501094 ZONAKISHIATO”’, a los siguientes profesionales. | |
| N° 149 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO DV MORRO CIRIALO – VIRACOCHASI – LA JOYA – ALTO VIRACOCHASI – PROGRESO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco: que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (nombre del proyecto, generalidades, ubicación geográfica, objetivos y alcances del proyecto, descripción del proyecto, estado actual de lavia, aspectos técnicos), Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra (presupuesto de obra, análisis de costos unitarios, relación de insumos, fórmula polinómica), Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 150 | DESIGNAR al Ing. Ismael Zanabria Huamaní, como Inspector del proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Café en la Unidad Operatíva de Echarate”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 152 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO para la entrega del informe final de la Comisión Ad Hoc, por 15 días calendarios, por lo que el vencimiento tiene como fecha el día 14 de abril del 2010. | |
| N° 153 | Declarar PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 05, por ochenta (80) días calendarios, por causal de fuerza mayor, solicitado por el contratista CONSORCIO ECHARATI, mediante Carta N° 24-10/CE, DE FECHA 10 de marzo del 2010, todo ello relacionado con la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: “CONSTRUCCION PUENTE PISPITA –SALAMANCA”, sin reconocimiento de pago de Mayores Gastos Generales por renuncia por parte del contratista, debiendo concluir indefectiblemente la obra el 29 de mayo del 2010, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 154 | DESIGNAR al Ing. Roger Escobedo Silva, el cargo de Jefe del Proyecto “Construcción del Sistema Eléctrico Rural Aislado de las Comunidades del Rio Urubamba y Sepahua”, constituido como Unidad Operativa dependiente de la Gerencia Municipal, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 155 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO para el “MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CERCADO DE ECHARATE”, por 45 días calendario, aprobado inicialmente por 300 días calendario y siendo la Primera Ampliación por 240 y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 585 días calendario, debiéndose concluir la obra indefectiblemente el día 25 de abril del 2010. | |
| N° 156 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Marzo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 157 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL ALAMEDA URUSAYHUA Y PASEO DE ESCULTURAS DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATE – 2010” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (nombre del proyecto, aspectos generales del proyecto, beneficiarios, antecedentes, objetivos del proyecto, fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, accesibilidad, presupuesto y duración del proyecto, y descripción del proyecto), Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Insumos, Cronograma de Ejecución de Obra, Archivo Fotográfico, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 158 | APROBAR el Calendario de Compromisos del Segundo Trimestre Mensualizado de los meses de Abril, Mayo y Junio del Año Fiscal 2010, en los montos que se detallan en el Anexo al Modelo N° 01 de la presente Resolución. | |
| N° 159 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 02 de la Obra “MEJORAMIENTO DEL CAMPO FERIAL DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATE”, por un plazo de 75 días calendarios, siendo inicialmente reformulado mediante Resolución de Alcaldía No. 426-2009-A-MDE/LC, con un de plazo de 469 y con la nueva ampliación de plazo será de 544 días calendarios, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 160 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: “CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE CONFIANZA – CINTA VERDE”, “CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA SANGANATO – ALTO TALANCATO MAYUNGARI”, “RECONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE KORIBENI (primera etapa), “MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCIÓN Y BADÉN TRAMO KM 1+641 AL KM 1+676 DE LA TROCHA CARROZABLE CINTA VERDE CALVARIO”, “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VIA RAMAL MARGEN DERECHA PUENTE KORIBENI – TUTIRUYOC” Y “MANTENIMIENTO PERIÓDICO TROCHA CARROZABLE TRAMO CIRIALO -7 DE JUNIO”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 161 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL GRAU – KITENI”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 162 | Declarar, INFUNDADO el Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 1241-2009-GM-MDE/LC, de fecha 30 de diciembre del 2009, interpuesta por el administrado Antonio Franco Teran, dejando a salvo su derecho de hacer prevalecer su derecho en la vía que corresponda. | |
| N° 162 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Juan Cusi Orosco ex servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, debido a que, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios ha encontrado responsabilidad por la presunta comisión de falta disciplinaria la cual se encuentra tipificada en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inciso f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 163 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: “MEJORAMIENTO DE LA I.E N° 50246 – CIRIALO”, “RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E DE NIVEL INICIAL N° 280 DE KORIBENI”, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 340 ILLAPANI”, “MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE PALMA REAL”, MANTENIMIENTO DE LA I.E N° 501136 DE BAJO KIMARIATO” Y “MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE MINI FUTBOL DE LA I.E N° 50784 ILLAPANI”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 164 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: “INSTALACION DEL S.B.I DE SANTA ISABEL”, “INSTALACION DEL S.B.I EN LA COMUNIDAD DE ALTO MATERIATO”, “INSTALACION DEL S.B.I DE ALTO SIMBENI”, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.B.I EN LA COMUNIDAD DE SANGANATO PARTE BAJA, MEDIA Y ALTA”, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.B.I EN LA COMUNIDAD DE TALANCATO PARTE BAJA Y MEDIA”, INSTALACION DEL S.B.I DE ALTO IVANQUI” Y “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.B.I EN LA COMUNIDAD DE YOMENTOATO”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 165 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA DV MORRO CIRIALO – VIRACOCHASI (LA ESCUELA) – LA JOYA ALTO VIRACOCHASI; PROGRESO – VIRACOCHASI – (LA ESCUELA)”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 166 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL COMUNIDAD NATIVA CORIMANI”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 167 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALA DE CONFRATERNIZACION YOMENTONI”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 168 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Marzo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los Proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 169 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Marzo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 170 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 171 | APROBAR el apoyo económico a favor de la Institución Educativa Primaria N° 64449 Dorotea Pereyra Chávez Sra. de la Comunidad Nativa de Miaria representada por la Sra. Mercedes Urquia Piño, el mismo que servirá para adquirir los siguientes bienes. | |
| N° 172 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre proyectos, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 173 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 174 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de Cuatro (4) Tomos, los mismos que contienen: Ficha Técnica de Obra, Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva de Arquitectura, Memoria Descriptiva de Estructuras, Cálculos Justificatorios de Estructuras, Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias, Cálculos Justificatorios de Instalaciones Sanitarias, Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas, Cálculos Justificatorios de Instalaciones Eléctricas, Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Metrados, Fletes, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Listados de Insumos por Tipo, Fórmula Polinómica por Obra, Programa Gantt, Cronograma de Obra Valorizado, Estudio de Suelos, Título de Propiedad, Planos Diversos y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 175 | APROBAR, la Habilitación Urbana de Oficio del terreno de 197, 127.329 m2 del Centro Poblado de Kepashiato, ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento del Cusco, el mismo que se encuentra inscrito a favor de la Municipalidad Distrital de Echarate en la P.E. N° 11019401 del Registro de Predios Rubro Partida de Independización (primera de dominio), de la Zona Registral X Sede Cusco, Oficina Registral Quillabamba de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de acuerdo a los Planos U-01, P-01, L-01, Memoria Descriptiva, que se aprueban con la presente Resolución. | |
| N° 176 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “INTERVENCION POR EMERGENCIA DE LOS PUENTES PEATONALES EN LA CUENCA DEL RIO MANGURIARI” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (nombre del proyecto, ubicación geográfica, antecedentes, descripción del proyecto: intervención por emergencia), Análisis de Precios Unitarios, Planos diversos, y Fichas Técnicas para atender emergencias por desastres naturales, los cuales se detallan. | |
| N° 177 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Manuel Mujica Castelo ex servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta comisión de falta disciplinaria tipificada en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inciso k) Ausencias injustificadas por más de tres (03) días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 178 | DESIGNAR como Residente de Obra: al Arq. Cesar del Solar Meza, para que se desempeñe como Residente del proyecto: Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial del Distrito de Echarate”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 179 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 180 | DECLARAR en abandono la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 instado por el Consorcio Echarati, conforme a los considerados de la presente Resolución. | |
| N° 181 | APROBAR LA SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTAL de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU DE KITENI” , por el importe de S/. 523,618.79 (Quinientos Veintitrés Mil Seiscientos Dieciocho con 79/100 Nuevos Soles), por lo que el presupuesto aprobado con la primera ampliación presupuesta! por el monto de S/. 6′ 486, 016. 38 (Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Dieciséis con 38/100 Nuevos Soles), con la nueva ampliación presupuestal ascenderá a la suma de S/. 7’009,635. 17 (Siete Millones Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 17/100 Nuevos Soles), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 182 | Declarar PROCEDENTE el pago de mayores gastos generales, por la suma de S/. 32,985.68 (Treinta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Cinco con 68/100 Nuevos Soles), a favor del contratista Consorcio Kiteni, derivado de la ampliación de Plazo N° 01, por 18 días calendarios, autorizado mediante Resolución de Alcaldía N° 0393-2009-A-MDE/LC, de fecha 29 de mayo del 2009, ello en referencia a la obra: “MEJORAM IENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU DE KITENI, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 183 | DESIGNAR al Ing. José Letona Castillo, con CIP N° 53862, como Jefe de Supervisión de la Obra: “Mejoramiento de la Carretera Dv. Sambaray – Puente Echarate”, quien desempeñara sus funciones a partir del 01 de abril del 2010. | |
| N° 184 | DESIGNAR como Funcionario de Confianza de la Municipalidad Distrital de Echarate al ING. VLADIMIRO FLORES PACHECO, para que desempeñe el cargo de Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Infraestructura, a partir del 01 de abril del año en curso, debiendo cumplir sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 185 | RECONOCER Y AUTORIZARAR el pago de los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre del 2009 de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la suma de S/. 212, 963.16 (Doscientos Doce Mil Novecientos Sesenta y Tres con 16/100 Nuevos Soles), detalladas en el documento “Reporte de Documentos Pendientes del Ejercicio 2009” con cargo al rubro de Canon, que forman parte de la presente Resolución. | |
| N° 186 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA Y COMPLEMENTARIA CARRETERA RIO PUGUIENTIMARI – MARGEN IZQUIERDA”, que consta de un (01) Tomos, que contiene Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva (Descripción del Proyecto, Justificación, Aspectos Económicos, Objetivos, y Metas), Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma Valorizado de la Obra, Análisis de Gastos Generales, Especificaciones Técnicas, Planos y Panel Fotográfico, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 187 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO SANGOBATEAAL TO SANGOBATEA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (nombre del proyecto, generalidades, ubicación geográfica, objetivos y alcances del proyecto., descripción del proyecto, estado actual de lavia, aspectos técnicos, componentes socio – económicos), Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra (presupuesto de obra, análisis de costos unitarios, relación de insumos, fórmula polinómica), Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 188 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO DV SANGOBATEA – SAN LUIS” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (nombre del proyecto, generalidades, ubicación geográfica, objetivos y alcances del proyecto, descripción del proyecto, estado actual de lavia, aspectos técnicos, componentes socio – económicos), Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra (presupuesto de obra, análisis de costos unitarios, relación de insumos, fórmula polinómica), Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 189 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO POSTAKIATO – ALTO POSTAKIATO (MARGEN IZQUIERDA)” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (nombre del proyecto, generalidades, ubicación geográfica, objetivos y alcances del proyecto, descripción del proyecto, estado actual de lavia, aspectos técnicos, componentes socio – económicos), Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra (presupuesto de obra, análisis de costos unitarios, relación de insumos, fórmula polinómica), Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 190 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE 01 AULA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 501138 JAVIER PEREZ DE CUELLAR NIVEL PRIMARIO – KEPASHIATO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Plano de Ubicación, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma Valorizado Mensualizado de Obra, Análisis de Gastos Generales, Especificaciones Técnicas, Planos y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 191 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA Y COMPLEMENTARIA CARRETERA MANATARUSHIATO – CIGAKIATO – PUGUENTIMARI” que consta de un (01) Tomos, que contiene: Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva (Descripción del Proyecto, Justificación, Aspectos Económicos, Objetivos, y Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadros de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma Valorizado de la Obra, Análisis de Gastos Generales, Especificaciones Técnicas, Planos y Paneles Fotográficos, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 192 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA Y COMPLEMENTARIA CARRETERA KEPASHIATO -ALTO KEPASHIATO” que consta de un (01) Tomos, que contiene Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva (Descripción del Proyecto, Justificación, Aspectos Económicos, Objetivos, y Metas), Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma Valorizado de la Obra, Análisis de Gastos Generales, Especificaciones Técnicas, Planos y Panel Fotográficos, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 193 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA Y COMPLEMENTARIA CARRETERA DV ALTO SHIMAA PC II – ALTO SHIMAA – TRIO RIO – RIO BLANCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma Valorizado Mensualizado de Obra, Análisis de Gastos Generales, Relación de Insumos, Especificaciones Técnicas, Planos y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 194 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE CENTRO POBLADO KEPASHIATO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma Valorizado Mensualizado de Obra, Análisis de Gastos Generales, Relación de Insumos, Especificaciones Técnicas, Planos y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 195 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA Y COMPLEMENTARIA CARRETERA NUEVA ESPERANZA – CHAMIRIATO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma Valorizado Mensualizado de Obra, Análisis de Gastos Generales, Especificaciones Técnicas, Planos diversos, y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 196 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA Y COMPLEMENTARIA CARRETERA ITARIATO – NUEVA ESPERANZA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma Valorizado Mensualizado de Obra, Análisis de Gastos Generales, Especificaciones Técnicas, Planos diversos, y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 197 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA Y COMPLEMENTARIA CARRETERA DV. SANTA ROSA (KM 0+00) – SANTA ROSA (8+580) DV. KUVIRIARI (KM 0+00) – KUVIRIARI (0+380) DV. PALMEIRAS (KM 0+00)- KUKIPATA (5+340) DV. PALMEIRAS (KM 0+00) – ALTO PALMEIRAS (1+520)” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Plano de Ubicación, Plano Clave, Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma Valorizado Mensualizado de Obra, Análisis de Gastos Generales, Relación de Insumos, Especificaciones Técnicas, Planos diversos, y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 198 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE LA ESCALINATA PUENTE ECHARATE” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 199 | APROBAR la rotación de los Supervisores de las Unidades Operativas de Kiteni y Kepashiato, rotación que se ejecutara de la siguiente manera. | |
| N° 200 | DESIGNAR la Comisión del proceso de exoneración N° 003-2007-CE-MDE/LC, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 201 | CONFORMAR la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Echarate para el Periodo 2010, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 202 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 203 | RESOLVER en parte el Contrato N° 049-2009-AMC-ADS-A-DL-MDE/LC, suscrito el fecha 23 de septiembre del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la señora Felicitas Pfuño Ttito, en la parte no atendida es decir 5,583.50 galones de petróleo (Diesel D-2), que deriva del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 222-2009-CEP-MDE/LC por Subasta Inversa Presencial, derivado a su vez de la Adjudicación Directa Selectiva N° 112-2009-CEP-MDE/LC por Subasta Inversa Presencial II Convocatoria, y conforme al Acta de acuerdo y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 204 | RESOLVER en todo sus extremos el contrato N° 556-2008-MDE-GA/JL, de fecha 17 de noviembre del 2008, suscrito con el consultor Ing. Fidel Huanca Quispe, derivado del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 1070-2008-CEP-MDE/LC, por la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la cual ha imposibilitado cumplir con el objeto de dicho contrato, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 205 | RECONOCER al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Echarate – CODISEC para el año 2010, conformado por los siguientes miembros. | |
| N° 206 | RECONOCER a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del distrito de Echarate para el año 2010, representado por el Coordinador General de Juntas Vecinales Profesor REDY OROS ESCOBAR, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 207 | AUTORIZAR el pago de S/. 2,348.00 (Dos Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Nuevos Soles), a favor del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Echarate – CODISEC, representado por su Secretario Técnico SOT2 PNP Nimio Torres Torres, el mismo que servirá para los fines expuestos en el segundo considerando de la presente Resolución. | |
| N° 208 | DESAGREGACIÓN DE RECURSOS.- Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 100-2010-EF por un monto de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 799,093.00) con cargo a la fuente de financiamiento 18 Canon y Sobrecanon de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Transferencia de Partidas 2010”. | |
| N° 209 | DESIGNAR al Ing. Juan Ramón Cabezas Limaco, como Residente II del Proyecto: “Mejoramiento de la Base Alimenticia Mediante la Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Kirigueti – Bajo Urubamba”, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 211 | DESAGREGACIÓN DE RECURSOS.- Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 100-2010-EF por un monto de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 463,513.00) con cargo a la fuente de financiamiento 18 Canon y Sobrecanon de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Transferencia de Partidas 2010”. | |
| N° 212 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación contra Resolución de Gerencia N° 002-2010-GM-MDE/LC interpuesto por el Sr. Walter Duran Castillo, mediante escrito ingresado en Mesa de Partes con el Registro N° 1065, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 213 | APROBAR el pago a favor de la Sra. Benigna Segovia Sayritupa y su cónyuge don Miguel Sosaya Giralda por la adquisición de 0.22 hectáreas de terreno por la suma de S/.10,273.50 y por los daños ocasionados por la demolición de la vivienda por la suma de S/. 10,800.00 y que sumados ascienden al monto total de Veintiún Mil Setenta y Tres con 05/100 Nuevos Soles (S/. 21,073.50), con cargo a la Secuencia Funcional N° 236 y al proyecto: “Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra: Construcción Puente Pispita – Salamanca”. | |
| N° 214 | Designar como Residentes a los profesionales en los proyectos que se detallan a continuación. | |
| N° 215 | RECONOCER Y AUTORIZARA el pago de los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre del 2009 de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la suma de S/. 48,196.12 (Cuarenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Seis con 12i100 Nuevos Soles), detalladas en el documento “Reporte de Documentos Pendientes del Ejercicio 2009” con cargo a la Fuente de Financiamiento de Gasto Corriente, que forman parte de la presente Resolución. | |
| N° 216 | DESIGNAR al Ing. Agrónomo Marcial Hugo Estacio Tamayo, como Inspector de los proyectos: “Mejoramiento y Rehabilitación de Áreas Reforestadas en la Microcuenca de Huacayoc” y “Rehabilitación de la Cobertura Vegetal en la Microcuenca de Aputinya Zonal de Echarate”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 217 | RESOLVER en todo sus extremos el contrato N° 008-2009-AMC-A-DL-MDE/LC, de fecha 15 de abril del 2009, suscrito con la Sra. Berna Quispe Quispe, derivado del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 031-2009-CEP-MDE/LC, por la causal de caso fortuito o Fuerza Mayor la cual ha imposibilitado cumplir con el objeto de dicho contrato, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 218 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Abril del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 219 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Abril del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 220 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Abril del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 221 | APROBAR el apoyo económico para la adquisición de 50 galones de combustible de gasolina a favor del Asentamiento Rural Ticumpinia Kitaparay del Bajo Urubamba representada por la Sra. María Cáceres Flores, identificada con DNI N° 2498982791. | |
| N° 222 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. | |
| N° 223 | APROBAR el incremento de alza de combustibles con el siguiente detalle. | |
| N° 224 | RECTIFICAR DE OFICIO el área, perímetro y medidas perimetrales de los lotes H-3 y H-4, del Centro Poblado de Kiteni, Distrito Echarate, Provincia de La Convención y Departamento del Cusca, con el siguiente detalle. | |
| N° 225 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 01 de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL COMUNIDAD DE SANGANATO PARTE BAJA, MEDIA Y ALTA”, en vía de saneamiento por un plazo de 216 días calendarios, aprobado inicialmente por 120 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 336 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 226 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 01 de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE YOMENTOATO”, en vía de saneamiento por un plazo de 319 días calendarios, aprobado inicialmente por 120 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 439 días calendarios. | |
| N° 227 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 01 de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TALANCATO PARTE BAJA Y MEDIA, en vía de saneamiento por un plazo de 53 días calendarios, aprobado inicialmente por 120 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 173 días calendarios. | |
| N° 228 | APROBAR el “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010”, de la Municipalidad Distrital de Echarate, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Echarate, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas. | |
| N° 229 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 201 O. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 2’182,421), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 230 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 13 Donaciones y Transferencias, hasta por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 1 ‘487,690), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 231 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO No. 01 de la Obra “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO”, en vía de saneamiento por un plazo de 190 días calendarios, aprobado inicialmente por 90 días calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 280 días calendarios. | |
| N° 232 | APROBAR el contrato complementario al Contrato N° 336-2008-MDE-UL/LC de fecha 17 de julio del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Sra. Berna Quispe Quispe, derivado del proceso de selección Concurso Público N° 005-2008-CE-MDE/LC, complementario que consistirá en el alquiler de un Tractor Sobre Oruga de 240 HP con las siguientes características: (Clase: Tractor Sobre Oruga; Marca Caterpilar; Modelo: D7R; Año: 2008; Potencia al Volante: 240 HP; Serie Unidad: AEC01920; Serie de Motor: 7ZR24249; Tipo de Hoja: Semi Universal) por una cantidad de 750 HM, cuyo monto asciende a Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 187,500.00), para el proyecto “Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri”, la misma que no excede del treinta por cien (30%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 233 | APROBAR el contrato complementario al Contrato N° 371-2008-MDE-UL/LC, de fecha 14 de agosto del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Consorcio CROSLAND TECNICA S.A. E INVERSO S.R.L., proceso de selección Concurso Público N° 004-2008-CE-MDE/LC, complementario que consistirá en Excavadora Hidráulica con las siguientes características: (clase: Excavadora Hidráulica Sobre Oruga; Marca: Doosan; Modelo: Solar 340; Año:2008; Potencia 184Kw/247HP; serie: DHKHELWOP80002153; Procedencia: Korea; Capacidad de Cucharon: 1.83-2.01m3) por una cantidad de 750 HM, cuyo monto asciende a Ciento Noventa y Tres Quinientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 193,500.00), para el proyecto “Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri”, la misma que no excede del treinta por cien (30%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 234 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO para la obra “INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PANCHUMAYO”, por 02 MESES, siendo aprobado inicialmente por 03 meses y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 05 meses, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 235 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL 2010 para la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 50243 NIVEL PRIMARIA DE ECHARATI”, por un monto de S/.88,996.21 (Ochenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Seis con 21/100 Nuevos Soles) siendo aprobado inicialmente por el monto de S/. 2’507 ,800.00 (Dos Millones Quinientos Siete Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles) y la primera Ampliación fue por la suma de S/. 172,451.27 (Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 27/100 Nuevos Soles) y con la nueva Ampliación Presupuestal será de S/. 2’769.247.48 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 48/100), y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 236 | RESOLVER la Orden de Compra N° 7175, de fecha 01 de diciembre del 2009, otorgada al señor Sr. Moisés David Hidalgo Espinoza, para la adquisición de materiales de ferretería para la obra: Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. José Pereyra, Kashiari Mayapo, Unidad Operativa del Bajo Urubamba, por un valor de Doce Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 50/100 Nuevos Soles (S/. 12,245.50), por causales de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales atribuibles al contratista y conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 237 | RECONOCER Y AUTORIZAR el pago de los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre del 2009 de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la suma de S/. 2’266,146.14 (Dos Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Seis con 14/100 Nuevos Soles), detalladas en el documento “Reporte de Documentos Pendientes del Ejercicio 2009” con cargo al rubro de Canon, que forman parte de la presente Resolución. | |
| N° 238 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 239 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Abril del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 240 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA CIRCUNVALACION ALCUZAMA ALTA – LIMONPAMPA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 241 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA CIRCUNVALACION LIMONPAMPA – EMPALIZADA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 242 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL DORMENDUYOC” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 243 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL MATACATORCE – ALTO COCHAYOC” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 244 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL TORONTOYPATA – RAMOSPATA – LUCMAPATA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 245 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA ECHARATE – AGUILAYOC” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 246 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL MIRAFLORES – COCHAPAMPA – MILAGRUYOC” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 247 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL SICLLABAMBA – RAMOSPATA – RACACHAPATA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 248 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ECHARATE – AGUILAYOC” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 249 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE PAN DE AZUCAR”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 250 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTO DOMINGO DE PANGOA”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 251 | DESIGNAR al Ing. Jorge W. Pezo Villena a partir del 1° de Abril del 2010 como Coordinador de Supervisión de la Unidad Operativa de Echarate. | |
| N° 252 | DESIGNAR al Ing. Freddy Gobea Bocangel, con CIP N° 51193, como Jefe de la División de Supervisión de Estudios a partir del 1° de Abril del 2010. | |
| N° 255 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.S CARLOS RIOS RIOS – NUEVO MUNDO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el mismo que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas), Documentación Técnica (presupuesto de obra, análisis de costos unitarios, listados de insumos, planilla de, Metrados, cronograma de avance de obra, análisis de gastos generales, gastos de supervisión), y anexos (anexo fotográfico, estudio de suelos, evaluación de impacto ambiental, memorias de cálculo, diseño de mezclas), los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 256 | ADMITIR en parte el Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N° 061-2010-A-MDE/LC, interpuesto por el Señor Cesar Armando Quintanilla Cárdenas, en donde se impone sanción disciplinaria de Cese Temporal sin goce de remuneraciones hasta doce (12) meses, y reconsiderando la sanción se impone sanción disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones por un periodo de quince (15) días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 257 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 258 | DESIGNAR al Ing. Luis Armando Manrique Reyes, con CIP N° 114600, en vía de saneamiento al Residente para la obra “Mantenimiento Rutinario Ramal Echarate Cocabambilla”, quien desempeño sus funciones a partir del 01 de abril del 2010. | |
| N° 259 | AUTORIZAR al Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de Echarate Abog. Francisco Flores Yepez, con DNI N° 23947633, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate pueda asistir a la Audiencia de Conciliación a llevarse a cabo en la ciudad de Cusco, con la Empresa Comercial Mendoza, estando facultado para: (i) Declarar que la Entidad recibirá a conformidad, aunque de manera extemporánea los bienes; (ii) Que, el contratista acepta el cobro de penalidades equivalentes al 10% del monto contractual los cuales serán deducidos del monto total que se le adeuda a la Empresa; (iii) Que, la Entidad no ejecuté la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, debido a que se están recibiendo los materiales; (iv) Se deje sin efecto la Resolución N° 082-2010-A-MDE/LC de fecha 02 de marzo del 2010, donde se resuelve los contratos N° 008-2009-LP-A-MDE/LC, por causa de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales atribuibles al contratista, relacionados con la Licitación Pública N° 033-2008-CEP-MDE/LC. | |
| N° 260 | AUTORIZAR al Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de Echarate Abog. Francisco Flores Yepez, con DNI N° 23947633, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate pueda asistir a la Audiencia de Conciliación a llevarse a cabo en la ciudad de Cusco, con la Empresa Comercial Mendoza, estando facultado para: (i) Declarar que la Entidad recibirá a conformidad, aunque de manera extemporánea los bienes; (ii) Que, el contratista acepta el cobro de penalidades equivalentes al 10% del monto contractual los cuales serán deducidos del monto total que se le adeuda a la Empresa; (iii) Que, la Entidad no ejecuté la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, debido a que se están recibiendo los materiales; (iv) Se deje sin efecto la Resolución N° 088-2010-A-MDE/LC, de fecha 02 de marzo del 2010, donde se resuelve el contrato N° 009-2009-LP-MDE/LC por causa de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales atribuibles al contratista, relacionados con la Licitación Pública N° 033-2008-CEP-MDE/LC. | |
| N° 261 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 262 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre proyectos, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 263 | FORMALICESE la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 264 | DELEGAR las atribuciones de Alcaldía, a favor de la señora Francisca Caviedes Canal, Jefa de Registro Civil, para que a partir de la fecha pueda celebrar los matrimonios en nuestra Entidad, en ausencia del Señor Alcalde conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 265 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de TRENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 30,000), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 266 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 52113 – KITAPARAY – BAJO URUBAMBA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Documentación Técnica (presupuesto de obra, análisis de costos unitarios, listado de insumos, planilla de Metrados, cronograma de avance de obra, análisis de gastos generales, gastos de supervisión), Anexos, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 267 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE I.E PRIMARIA N° 64446 – MIARIA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Documentación Técnica (presupuesto de obra, análisis de costos unitarios, listado de insumos, planilla de Metrados, cronograma de avance de obra, análisis de gastos generales, gastos de supervisión), Anexos, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 268 | APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto – “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE CIRIALO, MICRO RED PALMA REAL DEL DISTRITTO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto del Proyecto, Análisis Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución de Obra, Panel Fotográfico, Anexos – Estudio de Suelos, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 269 | DESIGNAR al Arq. Johan Marroquín Concha, con CAP N° 9020, como Residente de los siguientes mantenimientos y proyectos. | |
| N° 270 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA COMUNIDAD DE ALTO KORIBENI”, ubicada en la localidad de Alto Koribeni Distrito del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región Cusco; la obra en los ejercicios Presupuestales de los años 2006 y 2007, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 271 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA YOMENTONI”, ubicada en la localidad de Yomentoni del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región Cusco; la obra en los ejercicios Presupuestales de los años 2008 y 2009, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 272 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Mayo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 273 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Mayo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 274 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra “COMPLEJO DEPORTIVO CAMISEA”, ubicada en la localidad de Camisea (Bajo Urubamba) del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2005, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 275 | APROBAR, la liquidación técnico financiera de la Obra “SANEAMIENTO BASICO ALTO KORIMANI”, ubicada en la localidad de Alto Korimani Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 277 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra “CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL PUENTE ECHARATI”, ubicada en la localidad de Echarate, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, y consistió en el Mejoramiento del Sistema Básico, con la construcción de las siguientes estructuras. | |
| N° 278 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MOYOMONTE”, ubicada en la localidad de Moyomonte del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, habiendo logrado las siguientes metas. | |
| N° 279 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra “CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA KITENI”, ubicada en la localidad de Kiteni del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región Cusco; la obra en los ejercicios Presupuestales de los años 2008 y 2009, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 280 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL PALOSANTUTOC”, ubicada en la localidad de Palosantuyoc del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2007, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 281 | DESIGNAR al Ing. Agrónomo Beder Taipicuri Quintanilla, como Residente I del Proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades de los Productores de Cacao para el Incremento de la Producción en el Ámbito Zonal de lvochote, Distrito de Echarate”, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 282 | APROBAR el desistimiento al pago de bonificación Especial por Zona Geográfica, formulado por el Sr. Antenor Basualdo Mendoza, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 283 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 284 | AUTORIZAR al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate para que inicie proceso judicial, contra la Ing. Rose Mary Herrera Vargas, por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Apropiación Ilícita; en salvaguarda de los intereses económicos de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 285 | DESIGNAR a los siguientes profesionales como Residentes. | |
| N° 287 | DECLARAR improcedente la solicitud de fecha 22 de marzo del 2010, peticionada por la señora Faustina Quispe Huamán, sobre solicitud de condonación del 50% del pago del Impuesto Predial, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 288 | DESIGNAR como Supervisor y Residente de la Obra: “MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL ALAMEDA URUSAYHUA Y PASEO DE ESCULTURAS DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATE – 2010”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 289 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: “CONSTRUCCION DE COMEDOR I.E DE ALTERNANCIA DE VARONES CHAHUARES”, “CONSTRUCCION DE COMEDOR I.E DE ALTERNANCIA DE MUJERES CHAHUARES” Y “CONSTRUCCION DE COMEDOR I.E DE ALTERNANCIA DE YOMENTONI”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 290 | RESOLVER parcialmente el contrato N° 169-2009-ADS-A-DL-MDE, de fecha 05 de noviembre del 2009, suscrito con la Sra. Julia Paccara Mamani, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 187-2009-CEP-MDE/LC, en la parte no ejecutada, es decir por las 240 HM, equivalentes al monto total de S/. 20,400.00 (Veinte Mil Cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles), por la causal de caso fortuito o Fuerza Mayor, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 291 | DESIGNAR al Ing. Boris Urquizo Warthon con CIP N° 83462, corno Supervisor de las obras: i) Mantenimiento de Parques y Jardines, Bienes Muebles e Inmuebles: (ii) Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de Recursos en la Atención Eficiente de los Usuarios de la Municipalidad Distrital de Echarate; (iii) Fortalecimiento de Capacidades para la Elaboración del Proyecto de Inversión (Software); Elaboración de los proyectos: (Mantenimiento Palacio Municipal, Mantenimiento de Piscina y Mantenimiento Mercado), quien desempeñara sus funciones a partir del 01 de mayo del 2010. | |
| N° 292 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO HERRADURA CHINGURIATO AL PUENTE PASARELA SANIRIATO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Presupuesto (presupuesto detallado, análisis de costos unitarios, listado de insumos), y Plano, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 293 | AUTORIZAR al Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de Echarate Abog. Francisco Flores Yepez, con DNI N° 23947633, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate pueda iniciar el proceso arbitraje de Derecho, mediante el Tribunal Colegiado, contra la Empresa Stenica S.A., cuyo monto del petitorio asciende a la suma de Ciento Noventa y Un Mil Trescientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 191,360.00), a llevarse a cabo en la ciudad de Cusco. | |
| N° 294 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Mayo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 13 Donaciones y Transferencias, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 296 | DESIGNAR al Ing. Ruffo Flores Ccama con CIP N° 86462, como Residente de la obra: “Construcción del Salón Multiuso en la Comunidad Nativa de Miaria”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 297 | DESIGNAR al Ing. Mauro Mamani Soncco, con CIP N° 106541, como Residente de Proyecto “Mejoramiento de la Producción de Peces Amazónicos para las Zonas del Alto y Medio Urubamba”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 298 | Designar a los 17 profesionales como Residentes en los proyectos que se detalla. | |
| N° 299 | DECLARAR IMPROCEDENTE el pago de beneficios a favor de la servidora Francisca Caviedes Canal, por no cumplir con los requisitos de procedibilidad que exige el artículo 98° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM-REGLAMENTO DE LA LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 300 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 301 | APROBAR el nuevo horario de trabajos para todo el personal que se encuentra bajo los regímenes laborales (CAP, CAS e INVERSIONES), según el cuadro siguiente. | |
| N° 302 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 303 | APROBAR el pago de vacaciones no gozadas correspondiente al año 2009, a favor del servidor Paulina Carbajal Arroyo, equivalente a una remuneración mensual, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 304 | RESOLVER en parte el contrato N° 004-2010-AMC-ADS-DL-MDE/LC, de fecha 14 de enero del 2010, es decir por un total de 192.4 horas máquina, no ejecutadas por el Tractor Sobre Orugas, destinado para el proyecto: “Construcción de la Carretera Belempata-Delicia” cuyo monto equivales a S/. 46,176.00 (Cuarenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles), suscrito con Empresa RBJ Contratista Generales S.R.L., debidamente representada por su Gerente Sra. Roxana Huillca Quispe, proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 496-2009-CEP-MDE/LC, derivado de ADS N° 277-2009-CEP-MDE/LC, I Convocatoria, por la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales atribuibles al contratista y conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 305 | DESIGNAR al Ing. José Abelardo Landa Obando, con CIP N° 38454, en vía de saneamiento como Inspector de las obras. | |
| N° 306 | APROBAR el incremento de alza de combustibles con el siguiente detalle. | |
| N° 307 | APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 52138 TIKUMPINIA CC.NN SABABANTIARI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 378, 518. 65 (Trescientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Dieciocho con 65/100 Nuevos Soles); y siendo el nuevo presupuesto modificado la suma de S/. 963, 273. 57 (Novecientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Tres con 57/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo por 215 días, y con la modificación el nuevo plazo de ejecución será de 785 días calendario. | |
| N° 308 | DESIGNAR al Ing. Boris Urquizo Warthon, con CIP N° 83462, en vía de saneamiento como Inspector de las obras. | |
| N° 309 | DESIGNAR al Ing. William Lovatón Mena, con CIP N° 55403, en vía de saneamiento como Inspector de las obras. | |
| N° 310 | Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo solicitado por el Contratista Consorcio Echarati por cuarenta y cinco (45) días calendarios, para la Elaboración del Nuevo Expediente Técnico Reformulado para la “Construcción del Puente Echarate”, mediante Carta N° 25-10/CE, sin el Reconocimiento de los Mayores Gastos Generales, cuyo cómputo sería de la siguiente manera: Del 01 al 31 de Mayo 2010 para la Elaboración del Nuevo Expediente Técnico Reformulado, y, del 01 al 14 de Junio del 2010 para la Evaluación por parte de la Municipalidad Distrital de Echarate al denominado Nuevo Expediente Técnico Reformulado en base a una Superestructura Reticulada Metálica de 70.00 m. de “luz”, todo ello relacionado con la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION PUENTE ECHARATE. | |
| N° 311 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Mayo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 312 | APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: “CONSTRUCCION CARRETERA KEPASHIATO – KIMBIRI (TRAMO CIELO PUNKU – QUEBRADA HONDA)”; por la suma de S/. 1’504,467.16 (Un Millón Quinientos Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con 16/100 Nuevos Soles), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 313 | APROBAR el Expediente Técnico del proyecto “CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE MANTO REAL – PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION”, que consta de un (01) Tomos, que contiene: Memoria Descriptiva (Alcances del Proyecto, Ubicación, Características Geográficas, Descripción del Proyecto, Resumen de Valorización, Base de Cálculo, Financiamiento, Periodo de Ejecución Planos y Detalles), Cálculos Justificados, (cálculos Eléctrico, Cálculo Mecánico de Conductores y Cálculo Mecánico de Soportes), Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas para el Montaje de Materiales y Equipos, Impacto Ambiental, Metrado y Presupuesto, Costos Unitarios, Formula Polinómica, Calendario de Avance de Obra, Planos y Detalles y Anexos, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 314 | APROBAR el Expediente Técnico del proyecto “CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TANGOSHIARI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de un (01) Tomos, que contiene: Ficha Técnica de la Obra, Memoria Descriptiva (Identificación General del Proyecto, Ubicación Objetivos y Justificaciones del Proyecto, Descripción del Sistema Actual, Ingeniera de Proyecto, Planteamiento Hidráulico y Diseño, Evaluación Impacto Ambiental y Panel Fotográfico) Hoja de Cálculo de Presiones, Especificaciones Técnicas y Otros (Metrados, cotizaciones de los Materiales y equipos actualizados, Cálculo de Costos de Flete Terrestre y Rural, Cálculo de Costo de Agregados Puesto en Obra, Determinación de los Jornales, Presupuesto Analítico para la Obra por Administración Directa Presupuesto Total del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios, Listado de Insumos de mano de obra. Formula Polinómica de Reajuste, Planos, etc.), cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 315 | APROBAR EL ADICIONAL No. 02 de la Obra: “CONSTRUCCION CARRETERA KEPASHIATO KIMBIRI (TRAMO CIELO PUNKU – QUEBRADA HONDA KM 00+000 AL 05+ 000)”, por el monto S/. 1’050,876.70 (Un Millón Cincuenta Mil Ochocientos Setenta y Seis con 70/100 Nuevos Soles), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 316 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION PUENTE PASARELA SARINGABENI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Estudios Hidrológicos, Estudio Geológico de Suelos y Canteras, Estudio de Impacto Ambiental, Metrados, Presupuesto, Análisis de Gastos Generales, Análisis de Gastos de Supervisión, Presupuesto Analítico Expediente Técnico, Presupuesto Analítico Liquidación de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Insumo Materiales, Insumo Mano de Obra, Insumo Equipos, Fórmula Polinómica, Programación, Especificaciones Técnicas y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 317 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01, solicitado por el contratista Consorcio ELCICSA & JACCSA, para la obra: “CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA METÁLICA, TABLERO SISTEMA DE SUSPENSIÓN, SISTEMA DE VIENTO Y SISTEMA DE APOYO PARA PUENTE COLGANTE PASARELA KEPASHIATO – COMUNIDAD NATIVA DE SHIMAA”, por 35 días calendarios, aprobado inicialmente por 75 días calendarios y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será 110 días calendarios, por la causal de fuerza mayor sin reconocimiento del pago de mayores Gastos Generales, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 318 | DESIGNAR al Ing. Zootecnista Olmer Olaguibel Olivera, con CIP N° 39854, como Inspector del proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Peces Amazónicos en las Zonas del Alto y Medio Urubamba, Distrito de Echarate, La Convención – Cusco”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 318 | RECTIFICAR de oficio la Resolución de Alcaldía N° 310-2010-A-MDE/LC, de fecha 13 de mayo del 2010, en el extremo de la parte Resolutiva, Artículo 1, cuyos plazos allí señalados deben de computarse desde el día de su notificación, es decir, desde el 15 de mayo del 2010, conforme a los considerandos de la Presente Resolución. | |
| N° 319 | APROBAR el incremento de alza de combustibles con el siguiente detalle. | |
| N° 320 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO para la entrega del informe final de la Comisión Investigadora para el proceso de exoneración N° 003-2007-CE-MDE/LC, por 10 días calendarios, a partir de la fecha de notificación. | |
| N° 321 | AUTORIZAR al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate para que inicie proceso arbitral contra la Empresa STENICA S.A, relacionado con la Licitación Pública N° 009-2008-CE-MDE/LC, en salvaguarda de los intereses económicos y social de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 322 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL MAPITUNUARI PARTE BAJA”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 323 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: “CONSTRUCCIÓN SALON COMUNAL C.P IVOCHOTE”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 324 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: “REUBICACION Y CONSTRUCCION I.E N° 50999 DE PACHIRI” Y “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E N° 501237 DE AL TO MANUGALI”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 325 | DESIGNAR a los miembros de la Comisión Paritaria por parte de la Municipalidad Distrital de Echarate para la Negociación Colectiva de Pliego de Reclamos y Propuesta de Pacto Colectivo con el Sindicato de Trabajadores Municipales – SITRAMUN y la Municipalidad Distrital de Echarate para el año 2010, la misma que quedara conformada de la siguiente manera. | |
| N° 326 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO AL TO KITENI – LA RINCONADA”, que consta de un (01) Tomos, que contiene: Memoria Descriptiva, (Nombre del Proyecto, Generalidades, Ubicación Geográfica, Objetivos y Alcance del Proyecto, Descripción del Proyecto, Estado Actual de la Vía, Aspectos Técnicos), Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra (Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica) Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, Planos, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 327 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 387 DE LA CC.NN – SENSA”, ubicada en la localidad de Sensa Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006 y 2007, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 328 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION PERIODICA CARRETERA DV. MATERIATO BAJO KM 148+830-DV. OZONAMPIATO MEDIO KM 05+169” que consta de un (01) Tomos, que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Presupuesto Analítico, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Recursos, Formula Polinómica, Cronograma de Obra, Planos y Panel Fotográfico, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 329 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 para la obra “MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CERCADO DE ECHARATE”, por 20 días calendario, aprobado inicialmente por 300 días calendario y siendo la Primera Ampliación por 240 y la Segunda 45 días Calendarios y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 605 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 330 | Declarar, PROCEDENTE el otorgamiento de la Pensión de Viudez a favor de la señora Fortunata Claveri Vda. de Pareja, de su conyuge que en vida fue Sr. Manuel Antonio Pareja Elorrieta, equivalente a una Remuneración Mínima Vital, que a la fecha asciende a la suma de S/. 550.00 (Quinientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), el cual se le otorgará retroactivamente desde el 05 del mes de enero del 2010, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 331 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE 02 AULAS PRIMARIA ANEXO CAMPO VERDE”, ubicada en Anexo Campo Verde Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006 y 2007, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 332 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Mayo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 333 | APROBAR el pago por concepto de alquiler de viviendas por la suma de S/ 1,800 (Un Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles) a favor de los señores: Gregoría Vargas Cárdenas, identificada con DNI N° 41287769 y Wilbert Sevillanos Morales, identificado con DNI N° 24956522, correspondientes a los meses de Enero a Diciembre 2010, con cargo a la Secuencia Funcional N° 237 y al proyecto: “Construcción Puente Echarati”, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 333 | SANCIONAR con destitución al Señor Manuel Mujica Castelo ex servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por encontrarse inmerso en faltas de carácter disciplinarias, vale decir por haber actuado con negligencia en el desempeño de sus funciones y por haberse ausentado de su puesto de trabajo por más de tres días consecutivos existiendo además reincidencia en la Comisión faltas y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 334 | DESIGNAR a la Comisión de Recepción de obra: “RIEGO SAN MIGUEL”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 335 | APROBAR el Expediente Técnico del proyecto “CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KOTSHIRI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” que consta de un (01) Tomos, que contiene: Ficha Técnica de la Obra, Memoria Descriptiva (Identificación General del Proyecto, Objetivos y Justificación del Proyecto, Objetivo del Proyecto, Descripción de la Situación Actual, Ingeniería del Proyecto, Planeamiento Hidráulico y Diseño, Evaluación de Impacto Ambiental, Panel Fotográfico), Diseño Estructural del Proyecto, Hoja de Cálculo de Presiones, Especificaciones Técnicas y Otros (Metrados, Cotizaciones de los Materiales y equipos actualizados, Cálculo de Costos de Flete Terrestre y Rural, Cálculo de Costo de Agregados Puesto en Obra, Determinación de los Jornales, Presupuesto Analítico para la Obras por Administración Directa por Administración Directa, Presupuesto Total del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios, Listado de Insumos de mano de obra. Formula Polinómica de Reajuste, Listado de Insumos por Unidad de Venta, Programación de Obra de barras de Gantt con ruta crítica, Diagrama de Redes con ruta Crítica, Cronograma Valorizado de Avance de obra y de adquisición de materiales y Planos), cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 336 | AUTORIZAR al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate para que inicie proceso judicial contra el ex Gerente Municipal Cesar Camacho Galdos, por el delito Contra la Administración Pública; en salvaguarda de los intereses económicos de la Municipalidad Distrital de Echarate. | |
| N° 337 | APROBAR el Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIRAFLORES – MANTO REAL, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” que consta de tres (03) Tomos: Tomo I contiene: Ficha Resumen, Memoria Descriptiva (Nombre del Proyecto, Código SNIP del Proyecto, Cadena Funcional, Entidades Ejecutoras, Aspectos Generales, Objetivos Generales, Objetivos Especificas, Descripción del Proyecto, Modalidad de Ejecución, Tiempo de Ejecución, Presupuesto, Financiamiento), Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios. Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución de Obra; Tomo II contiene: Planos Clave, Ubicación, Plantas; Tomo III contiene: Planos Secciones y Obras de Arte, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 338 | DESIGNAR al Ing. Wilder Hugo Carbajal Laura, como Residente de Proyecto “Mejoramiento de la Institución Educativa N° 52113 Kitaparay”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 339 | APROBAR el pago de las vacaciones no gozadas correspondientes al periodo 2008 y 2009, a favor del Funcionario Gerente de Supervisión y Control Ing. Hilcias Pimentel Maldonado, el cual consistirá en el pago de una Remuneración por cada año, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 340 | APROBAR el pago de las vacaciones no gozadas 2009 a favor del Funcionario CPC. Cesar Armando Quintanilla Cárdenas, correspondiente a los años 2008 y 2009, consistente en el pago de una Remuneración por cada año, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 341 | APROBAR la devolución del íntegro de las penalidades erróneamente aplicadas a la Empresa Servicentro Jakeline S.C.R.L., cuyo monto asciende a Seis Mil Doscientos Noventa y Ocho con 70/100 Nuevos Soles (S/. 6,278.70) de las cuenta corriente de Recursos Directamente Recaudados a afectos de devolver la retención realizar. | |
| N° 342 | DESIGNAR al Ing. Luis Armando Manrique Reyes, corno Residente de Obra: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA ECHARATE AGUILAYOC”, desde el 01 de Mayo al 30 de Mayo de los corrientes, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 343 | DESIGNAR al Ing. Jesús Enrique Alarcón Yabar con CIP N° 60275, como Residente de Obra: “Ampliación y Mejoramiento del Saneamiento Básico Integral de Koribeni”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 344 | CONFORMAR el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo CAFAE, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 345 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION PERIODICA CARRETERA DV. MATERIATO BAJO KM 144+680 – DV. MATERIATO MEDIO KM 05+000” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Presupuesto Analítico, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis Costos Unitarios, Lista de Recursos, Fórmula Polinómica, Cronograma de Obra, Panel Fotográfico, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 346 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. | |
| N° 347 | Declarar FUNDADO LA NULIDAD de la Resolución de Alcaldía N° 162-2010-A-MDE/LC, de fecha 29 de marzo del 2010, por haber sido dictada por autoridad incompetente, retrotraer el procedimiento administrativo hasta la etapa de emisión del pronunciamiento de la Gerencia Municipal del Recurso de Reconsideración, presentado por el Administrado y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 349 | RESOLVER en parte el contrato N° 158-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, suscrito el 22 de octubre del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Ingeniera & Tecnología Consultores y Contratistas Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada INTERCONS SRL, en lo que se refiere a las parte no atendida por 23,000 unidades de bloquetas de concreto para muro de 15Cm X 20Cm X 40Cm; equivalente a S/. 51,980.00 Nuevos Soles, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 195-2009-CE-MDE/LC, y conforme al Acta de acuerdo suscrita el 25 de mayo del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 350 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 351 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre proyectos, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 352 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Mayo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 352 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 353 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Mayo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 356 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION COMEDOR INFANTIL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CASHIRIARI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención; Región y Departamento de Cusco, que consta de dos (2) Tomos, cuyo Tomo N° 01 Contiene: Aspecto Generales, Memoria Descriptiva, Memoria Descriptiva Arquitectura, Memoria Descriptiva Estructuras, Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias, Memoria Descriptiva Instalaciones Eléctricas, Estudios de Base, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra, Cuadros; Tomo N° 02 contiene: Planos y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 357 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 52162 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TANGOSHIARI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de dos (2) Tomos, cuyo Tomo N° 01 contiene: Aspecto Generales, Memoria Descriptiva, Memoria Descriptiva Arquitectura, Memoria Descriptiva Estructuras, Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias, Memoria Descriptiva Instalaciones Eléctricas, Estudios de Base, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra, Metrados; Tomo N° 2 contiene: Planos y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 358 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Técnica de Obra, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo, Aforos de Fuentes de Agua, Calculo de Transporte, Cálculo de Costo de Agregados puestos en Obra, Determinación de los Jornales hh, Presupuesto Analítico, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Análisis de Costos Unitarios Subpartidas, Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, Programación de Obra, Panel Fotográfico, Planos, Anexos y Expediente Social, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 360 | RESOLVER en parte el contrato N° 001-2009-CP-DL-A-MDE/LC, suscrito el 26 de marzo del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa RBJ Contratistas Generales S.R.L., en lo que se refiere a las parte no ejecutada, es decir 1,088.00 HM, que significa un monto de Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 141,440.00), derivado del proceso de selección Concurso Público N° 016-2008-CE-MDE/LC, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 23 de marzo del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 361 | DESIGNAR al Ing. Tony Joel Huamanguillas Paravecino con CIP N° 115104, como Residente de Obra: “Construcción Comedor Infantil Cashiriari”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 362 | AUTORIZAR al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate para que inicie las acciones legales necesarias contra la Ordenanza Municipal N° 006-2010-MPLC, emitida por la Municipalidad Provincial de la Convención, en salvaguarda de los intereses económicos y sociales de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 363 | RECONOCER a la Empresa NICOLL PERU S.A, por la donación de una Electrobomba Sumergible para Aguas Limpias, a favor de esta Municipalidad, el mismo que fue utilizado para la premiación a los mejores productores participantes en la XI FERIA AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL Y I EXPO – FERIA 2009. | |
| N° 364 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Orlando Chávez Vargas servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta comisión de falta disciplinaria la cual se encuentra tipificada en el artículo 28° inciso c) del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inciso c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 365 | APROBAR el pago por la suma de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos 00/100 Nuevos Soles) distribuidos de la siguiente manera. | |
| N° 366 | DESIGNAR al Ing. César Yabar Velasco como Responsable de la Unidad Operativa de Ivochote, quien desempeñara sus funciones a partir del 01 de junio del 2010. | |
| N° 367 | DESIGNAR al Ing. Edson Vladimir Antezana Quispe, con CIP N° 61498, como Coordinador de Supervisión, quien desempeñara sus funciones a partir del 01 de junio del 2010. | |
| N° 368 | APROBAR el Formato N° 4 “Acciones Adoptadas por el Titular”, que forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que corresponde al Informe N° 003-2010-3-0443, “Informe Largo de Auditoría a los Estados Financieros e Información Complementaria año 2009 de la Municipalidad Distrital de Echarate”, emitido por la SOA Tolentino Henríquez y Asociados Sociedad Civil”. | |
| N° 369 | APROBAR el Formato N° 4 “Acciones Adoptadas por el Titular”, que forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que corresponde al Informe N° 003-2010-3-0443, “Informe Largo del Examen Especial a la Información Presupuestaria Año 2009 de la Municipalidad Distrital de Echarate”, emitido por la Sociedad Auditora Tolentino Henríquez y Asociados Sociedad Civil. | |
| N° 371 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 08 Impuestos Municipales. | |
| N° 372 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 373 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. | |
| N° 375 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 08 Impuestos Municipales, hasta por la suma de CUARENTI CINCO MIL 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 45,000.00), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 376 | Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Contrato N° 042-2010-ADS-DL-MDE/LC, derivado del proceso de selección ADS N° 027-2010-CEP-MDE/LC, y Contrato N° 010-2010-ADP-DL-MDE/LC, derivado del proceso de selección ADP N° 006-2010-CEP-MDE/LC, ambos realizados por Subasta Inversa Electrónica I Convocatoria, suscritos con la contratista Maruja Smilda Terrazas Loaiza, por haber trasgredido en principio de presunción de veracidad, retrotrayendo el proceso hasta la etapa del otorgamiento de la Buena Pro y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 377 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Junio del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 378 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Junio del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 379 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Mayo del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 13 Donaciones y Transferencias, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 380 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 para la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 1.E Nº 50243 NIVEL PRIMARIA ECHARATI”, por 25 días calendario, aprobado inicialmente por 180 días calendario y siendo la Primera Ampliación por 60 y la Segunda 82 días Calendario y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 347 Días Calendario, sin pago de Mayores Gastos Generales y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 381 | APROBAR el Expediente Técnico – “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS MUJERES DE LOS CENTROS POBLADOS DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, IVOCHOTE Y KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de fa jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Propuesta y Componentes del Proyecto, Plan de Implementación’ del Proyecto, Presupuesto General del Proyecto, Cronograma y Programación de Acciones, Componente 1: Mujer Fortalecida con Conocimiento para el Desarrollo Familiar y el Desarrollo Asociativo, Componente 2: Existencia de Programas de Sensibilización a Organizaciones Femeninas, y Componente 3: Suficientes Espacios de Organización y Concertación de Genero, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 382 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE MATERIATO”, ubicada en el Sector de Quebrada Materiato Localidad de Palma Real Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008 y 2009 habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 383 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION PUENTE PALMA REAL – JIRON AL TO URUBAMBA”, ubicada en la Localidad de Palma Real Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó el año 2008 habiéndose ejecutado la obra “Construcción Puente Palma Real – Jr. Alto Urubamba”, puente Carrozable de 17m. de Luz, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 384 | DESIGNAR al Ing. Guido Pareja Rodríguez, con CIP N° 45943, como Supervisor de Obra y al Br. Ing. Luis Giraldo Flores como Asistente de Supervisión para la Obra: “Construcción del Sistema Eléctrico, Rural Aislado de las Comunidades del Rio Urubamba y Sepahua, Distrito de Echarate, La Convención – Cusco”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 385 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Wilbert Soto Huayllasi; servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta comisión de falta disciplinaria la cual se encuentra tipificada en el artículo 28°, del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 386 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE PUENTE PASARELA DE KAPASHIARI, PURINKISHIARI, ALTO PACHIRI 1, ALTO PACHIRI 2, CHURITIARI” que consta de un (01) Tomo, que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma de Ejecución de Obra, Requerimiento de Materiales, Mano de obra y Equipo Optimizado, Presupuesto Analítico, y Planos cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 387 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Junio del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 388 | DESIGNAR al Ing. Zootecnista Olmer Olaguibel Olivera, con CIP N° 39854, como Inspector del proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Peces Amazónicos en las Zonas del Alto y Medio Urubamba, Distrito de Echarate, La Convención – Cusco”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 389 | Declarar IMPROCEDENTE EL ADICIONAL No. 01 solicitado por el Consorcio Echarati con relación a la Obra: “ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN PUENTE PISPITA – SALAMANCA”, dejando a salvo el derecho del contratista de hacer prevalecer conforme a Ley y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 390 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO CERCADO ECHARATE COMPONENTE 1,2b, 3, 6, 7”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo, que contiene: Memoria Descriptiva (Generalidades, Nombre del Proyecto, Localización del Proyecto, Nombre de la Entidad, Antecedentes, Justificación, Objetivos Descripción de las Actividades, Información Financiera Plazo de Ejecución), Especificaciones Técnicas Cuadro de Metrados, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado, y Planos Diversos, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 391 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES DE SAMGOBATEA (CASUNGATARI, PINCHIQUIATO, TARANGANI, MOSOCLLACTA Y SAMGOBATEA), DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificativos, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas de Montaje, Estudio de Impacto Ambiental, Metrados y Presupuesto, Planos y Laminas de Detalle, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 392 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO CAMINO HERRADURA PALMANAYOC – URUSAYHUA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obra, y Diversos Planos, los cuales forman parte integrante de ·la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 393 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE PRONOEI MEDIO PACHIRI”, que consta de un (01) Tomo, que contiene. Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma de Ejecución de Obra, Requerimiento de Materiales, Mano de obra y Equipo Optimizado, Presupuesto Analítico, y Planos cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 394 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA IVOCHOTE”, que consta de un (01) Tomo, que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Hoja de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, y Planos cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 395 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE IVOCHOTE” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Hoja de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 396 | APROBAR EN PARTE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 06 para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra: Construcción Puente Pispita – Salamanca”, por 04 Días Calendario, debiendo concluir la obra indefectiblemente el día 02 de junio del 2010, sin pago de Mayores Gastos Generales y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 397 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. | |
| N° 398 | APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS EN LA ZONAL KITENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de dos (II) Tomos: Tomo I contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Nombre del Proyecto, Estructura Funcional Programática, Secuencia Funcional Ubicación del Proyecto, Vías de Acceso, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Antecedentes, Aspectos Socioeconómicos, Descripción del Proyecto, Beneficiarios del Proyecto, Participación de los Beneficiarios, Objetivos del Proyecto, Justificación, Metas, Plazo de Ejecución, Fecha de Inicio), Estudio Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución; TOMO II contiene: Talleres y Planos, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 399 | APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD OZONAMPIATO”, por el monto S/. 73,600.34 (Setenta y Tres Mil Seiscientos con 34/100 Nuevos Soles), por 60 días calendario, aprobado inicialmente por la suma S/. 741,497.98 (Setecientos Cuarenta y Un Mil con 98/100 Nuevos Soles), y con el Nuevo Adicional el presupuesto será de S/. 815,098.32 (Ochocientos Quince Mil Noventa y Ocho con 32/100 Nuevos Soles), y con un plazo de ejecución de 120 días calendario, y con la nueva ampliación el nuevo plazo será de 180 días calendario y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 400 | RECONFORMAR la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estar conformado de la siguiente manera. | |
| N° 401 | CONFORMAR la Comisión evaluadora del Personal a contratar en la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 402 | DESIGNAR al Ing. Jorge Washington Pezo Villena, como Inspector para los proyectos: “Conservación Rutinaria Carretera Ramal Dormenduyoc, Conservación Rutinaria Carretera Circunvalación Limonpata Empalizada, Conservación Rutinaria Circunvalación Alcuzama Alta Limonpata, Conservación Rutinaria Carretera Ramal Torontoypata – Ramospata – Lucmapata, Conservación Rutinaria Carretera Ramal Sicllabamba – Ramospata – Racachapata, Conservación Rutinaria Carretera Ramal Matacatorce Alto Cochayoc, Conservación Rutinaria Carretera Ramal Miraflores Cochapampa – Milagruyoc”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 403 | DESIGNAR al Ing. Hebert Vizcarra Chacón CIP N° 83934, como Inspector del proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades de los Productores para el Incremento de la Producción de Plátano (Musa Cavendishii y Musa Paradisiaca), en la Zonal de Palma Real, Distrito de Echarate, La Convención – Cusco”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 404 | DESIGNAR al Ing. Erwin Follana Loayza, con CIP N° 65372, como Inspector de Obras de Electrificación del Alto y Medio Urubamba, Distrito de Echarate, La Convención – Cusco”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 405 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO MARGEN DERECHA ABRA RANCAHUA – RIO MACHUMCHURINA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de la Convención; Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Panel Fotográfico, Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Programación de Obra, y Plano, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 406 | APROBAR el Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N° 372 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAYAPO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” que consta de dos (02) Tomos: Tomo I contiene: Ficha Técnica, Aspectos Generales (Identificación, Nombre del Proyecto, Estructura Funcional Localización del Proyecto, Presupuesto de la Obra, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Objetivos, Meta Física, Documento de Viabilidad del Estudio de Pre inversión, Resumen de la Problemática y Justificación del Proyecto, Diagnostico de Intervención); Memoria Descriptiva Arquitectura, Memoria Descriptiva Estructuras, Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias, Memoria Descriptiva Eléctricas, Estudio de Base, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra, Cuadros; Tomo II contiene: Planos diversos, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 407 | APROBAR EL ADICIONAL POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS Y AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 de la Obra: “INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL SANTA ISABEL” y el deductivo de obra por el monto de S/. 94,677.98 (Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Siete con 98/100 Nuevos Soles), siendo el total de obra S/. 585,783.40 (Quinientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Tres con 40/100 Nuevos Soles), debiéndose ampliar el plazo por 166 días calendario, por tanto el nuevo plazo total será de 316 días calendario y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 408 | APROBAR EL ADICIONAL No. 01 de la Obra: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO”, por el monto S/. 112,812.07 (Ciento Doce Mil Ochocientos Doce con 071100 Nuevos Soles), por 45 días calendario, aprobado inicialmente por la suma S/. 570,509 .53 (Quinientos Setenta Mil Quinientos Nueve con 53/100 Nuevos Soles), y con un plazo de ejecución de 180 días calendario, y con el Expediente Técnico Reformulado se incrementó el presupuesto en S/. 821,196.29, asimismo el plazo de ejecución se incrementó de 30 días calendario y con el Nuevo Adicional el presupuesto total será de S/. 1’504,517.89 (Un Millón Quinientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete con 89/100 Nuevos Soles), y el nuevo plazo seria de 255 días calendario y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 409 | DESIGNAR la Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria para el Año 2011 de la Municipalidad Distrital de Echarate, la que estará conformada por las áreas siguientes. | |
| N° 410 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 para la obra “INSTALACION CABINAS DE INTERNET PALMA REAL”, por 53 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 60 días calendarios y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 113 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 411 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Junio del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 412 | RESOLVER el contrato de obra N° 020-2008-MDE-UL/LC, denominado “ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. MIGUEL GRAU KITENI”, suscrito con el Consorcio Kiteni, debidamente representado por el Señor Oscar Santiago Erausquin Eyzaguirre, derivado de la Licitación Pública N° 011-2007-CE-MDE/LC, modalidad de Contrato Concurso Oferta, por la causal de incumplimiento injustificado del contratista. | |
| N° 413 | DESIGNAR a los Suplentes de la Comisión Paritaria por parte de la Municipalidad Distrital de Echarate para la Negociación Colectiva de Pliego de Reclamos y Propuesta de Pacto Colectivo con el Sindicato de Trabajadores Municipales – SITRAMUN y la Municipalidad Distrital de Echarate para el año 2010, la misma que quedara conformada de la siguiente manera. | |
| N° 414 | DELEGAR todas las Facultades Ejecutivas y Administrativas del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Echarate, Elio Pro Herrera a favor del Gerente Municipal Ingeniero ALVARO HORACIO FLORES BOZA, con DNI N° 23858562, del 24 de junio al 02 de Julio del año en curso, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 415 | Declarar PROCEDENTE EL PEDIDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 09 solicitado por el Consorcio Echarati mediante Carta N° 44-10/CE en ocho (08) días calendarios por causas no atribuibles al contratista, sin reconocimiento al pago de los Mayores Gastos Generales, todo ello relacionado con la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION PUENTE ECHARATE. | |
| N° 416 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al ex Gerente Municipal Señor Edmundo Núñez Monrroy; de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta comisión de falta disciplinaria la cual se encuentra tipificada en el artículo 28°, del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 417 | APROBAR el Calendario de Compromisos del Tercer Trimestre Mensualizado de los meses de Julio, Agosto y Setiembre del Año Fiscal 2010, en los montos que se detallan en el Anexo al Modelo N° 01 de la presente Resolución. | |
| N° 418 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO TROCHA CARROZABLE MONTE CARMELO – CHIMPARINA – MAPITUNUARI” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Panilla de Metrados, Presupuesto, Cronograma de Obra, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 420 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL AMARILLUYOC Y CHAYÑAPUERTO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 421 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL BALSEADERO – ACCOPAMPA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Programación de Obras y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 422 | DESIGNAR al Ing. Carlos Uriel Tamayo Tamata, como Residente de la Obra: “Mejoramiento y Construcción de la Carretera Mirafiores – Manto Real”. | |
| N° 423 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 424 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre proyectos, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 425 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 426 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 427 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 13 Donaciones y Transferencias. | |
| N° 428 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 08 Impuestos Municipales. | |
| N° 429 | DESIGNAR a la Comisión de Recepción de obra: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION PUENTE PISPITA – SALAMANCA, a los siguientes profesionales. | |
| N° 430 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Junio del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, para atender gastos que ocasiona la ejecución de los Proyectos, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 431 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECHARATE” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Aspectos Generales de la Actividad, Beneficiarios, Antecedentes, Objetivos, Modalidad de Ejecución, Presupuesto y Duración de la Actividad); Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Insumos, Presupuesto Analítico, y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 432 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PRINCIPAL SAMBARAY – ECHARATE – CHAHUARES (TRAMO PUENTE ECHARATE – CHAHUARES) de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Demográficos, Geográficos, Económicos, Culturales); Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Cronograma Valorizado y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 433 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al servidor Miguel Ángel Rivero Cavero, por la presunta comisión de falta disciplinaria la cual se encuentra tipificada en el artículo 28°, del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 434 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Carlos Alberto Marroquín Echegaray Ex Servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta comisión de falta disciplinaria la cual se encuentra tipificada en el artículo 28°, del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 435 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Rubén Hinojosa Escalante Ex Jefe de la Oficina de Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta comisión de falta disciplinaria es decir por no haber cumplido sus funciones inherentes a su cargo, la cual se encuentra tipificada en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 436 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Funcionario CPC Cesar Armando Quintanilla Cárdenas, y al ex servidor Julio Cesar Loayza Gallegos por la presunta comisión de falta disciplinaria la cual se encuentra tipificada en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución | |
| N° 437 | OTORGAR a la empresa Repsol Exploración Perú Sucursal Perú, autorización para la extracción de materiales de acarreo en los álveos y cauces del río Urubamba en álveo ubicado en Nuevo Mundo, en la jurisdicción del distrito de Echarate, provincia de la Convención, Departamento del Cusco, hasta por la cantidad de cincuenta mil metros cúbicos (50,000 m3 ) y por un plazo de seis (06) mes a partir de la fecha de emitida la presente Resolución, los cuales serán destinados a las obras de arreglo de caminerías, mantenimiento de pista de aterrizaje, mejoramiento en patio de maniobras, construcción de tanques de almacenamiento, entre otros, en la Base Logística Nuevo Mundo; precisando que la zona de extracción tiene un área de dieciséis mil setecientos cuarenta y tres mil metros cuadrados (16,743.00 m2) que debe estar comprendida dentro del siguiente polígono expresados en coordenadas UTM. | |
| N° 437 | RECONOCER Y AUTORIZAR el pago de los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre del 2009 de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la suma de S/. 169,794.98 (Ciento Sesenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Cuatro con 98/100 Nuevos Soles), detalladas en el documento “Reporte de Documentos Pendientes del Ejercicio 2009” con cargo al rubro de Canon, que forman parte de la presente Resolución. | |
| N° 438 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Marco Antonio Araoz Gamboa Ex Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate por la presunta comisión de falta disciplinaria la cual se encuentra tipificada en el artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 439 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Julio del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 440 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Julio del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 441 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO CARRETERA PISPITA – SALAMANCA – ACCESO RAMAL CARRETERA ECHARATE – PAVAYOC” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Demográficos, Geográficos, Económicos, Culturales, Técnicos); Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 442 | DESIGNAR al Ing. Dante Sarmiento Arias, con CIP N° 107681 como Residente de las obras: “Ampliación del Sistema de Electrificación para el Sistema de Comunicación en el Centro Poblado de San Antonio – Palma Real Distrito de Echarate – La Convención” y “Construcción y Ampliación del Sistema de Electrificación Rural de la Comunidad de Manto Real – Palma Real – Distrito de Echarate – La Convención”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 443 | RESOLVER en parte el contrato N° 300-2008-MDE-UL/LC, suscrito el 18 de junio del 2008, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el señor Lucio Cutire Puma, por la causal de caso fortuito y fuerza mayor en lo que se refiere a las parte no ejecutada, es decir por 70 HM, que significa un monto de Ocho Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 8,750.00), derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva Nº 183-2008-CEP-MDE/LC, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 02 de junio del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 444 | RESOLVER en parte el contrato N° 085-2009-AMC-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 17 de diciembre del 2009, por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el Señor Fernand Ronald Suca Pérez en lo que se refiere a las parte no atendida, es decir por 1,920 bolsas de cemento, cuyo monto total asciende a Cincuenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles (S/. 51 ,244.80), derivado del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 392-2009-CE-MDE/LC, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 01 de junio del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 445 | RESOLVER en parte el contrato N° 217-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 22 de diciembre del 2009, por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Tire Center Import S.A.C., en lo que respecta en la parte no ejecutada, referente al ítem 3, para la adquisición de 10 unidades de llantas 19,5*24, de 14 lonas SET COMPLETO, cuyo monto total asciende a Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 28,750.00), derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 274-2009-CEP-MDE/LC, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 03 de junio del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 446 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “TROCHA CARROZABLE ALTO KITENI – LA RINCONADA”, ubicada en la Localidad Alto Kiteni – La Rinconada Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008 y 2009 habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 447 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO DE LA I.E. N° 51016 AL TO MANGURIARI”, ubicada en la Localidad Alto Manguriari de Ivochote, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2007, donde se realizó el Mantenimiento Integral de la Vivienda del Maestro, de una aula y de dos Servicios que consistió en. | |
| N° 448 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL PALMA REAL”, ubicada en la Localidad de Palma Real Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007 y 2008, donde se ejecutaron las siguientes metas. | |
| N° 449 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO CASA MATERNA Y PUESTO DE SALUD KORIBENI”, ubicada en la Localidad de Koribeni Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde la obra contempla la ejecución de un módulo para la posta de salud el mismo que comprende tres cuerpos debidamente ambientados al funcionamiento de la posta de salud con pisos y veredas adecuados a las exigencias sanitarias del lugar. | |
| N° 450 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra “CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO I.E. 50247 – PISPITAYOC”, ubicada en la Localidad de Palma Real Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ejecutaron las siguientes partidas. | |
| N° 451 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA I.E PRIMARIA N° 50244 MISKIUNUYOC DE LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA”, ubicada en la Localidad de Agua Santa Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008 y 2009, donde se realizó la construcción integral de: Aulas, Dirección, SS.HH., de docentes, Salón de Uso Múltiple, comedor Cocina, Deposito, SS.HH. de alumnos diferenciado, Tanque biodigestor, Pozo percolador, Losa deportiva, Cerco Perimétrico parcial con malla metálica sobre un muro de contención de altura variable. | |
| N° 452 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: MANTENIMIENTO CAPILLA CRISTIANA PISONAYNIYOC”, ubicada en la Localidad Pisonayniyoc, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde al realizar la verificación de la obra se ha podido determinar que se han ejecutado las siguientes partidas. | |
| N° 454 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO”, ubicada en la Localidad San Antonio, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde la obra contempla la ejecución del mantenimiento integral de la posta de salud, la casa materna y la cocina de la comunidad de San Antonio, este mantenimiento comprende la sustitución y colocación de piso cerámico nuevo en los tres ambientes, el enlucido con yeso de todo los techos, así como el pintado interior y exterior de muros en los tres ambientes, la colocación de protectores metálicos en las ventanas de los tres ambientes así como la colocación de vidrios en casa materna y puesto de salud, en la cocina se colocó piso de cemento coloreado. | |
| N° 455 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA N° 50291 DE LA COMUNIDAD DE HUERTAPATA”, ubicada en la Localidad Huertapata, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, donde se realizó la construcción integral del Aula, Dirección, SS.HH., de Docentes, Salón de Uso Múltiple – Comedor, cocina, deposito, SS.HH. de alumnos diferenciados, tanque biogestor, pozo percolador, losa deportiva, cerco perimétrico parcial y acometida eléctrica de la I.E. N° 50291 de Huertapata. | |
| N° 456 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION CARRETERA BAJO KORIMANI – ALTO KORIMANI”, ubicada en la Localidad Korimani, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007, 2008, y 2009, donde se ha ejecutado la construcción de una trocha Carrozable con superficie de rodadura afirmada con las siguientes características. | |
| N° 457 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO CASA MATERNA KAMANQUIRIATO”, ubicada en la Localidad Kamanquiriato de lvochote, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, y 2007, donde se ha ejecutado las siguientes partidas. | |
| N° 458 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO CASA MATERNA MATERIATO”, ubicada en la localidad Materiato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, y 2007, donde el proyecto inicialmente consistió en el mantenimiento de la casa comunal, que tenía condiciones precarias de construcción, con paredes de madera rústica, piso de tierra, techos de palma, puertas y ventanas de madera rústica, con total ausencia de servicios. | |
| N° 459 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD KEPASHIATO”, ubicada en la Localidad del Centro Poblado de Kepashiato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se ha verificado que no se ha realizado ningún trabajo en esta obra; se adjunta relación de obras ejecutadas y no ejecutadas en el año 2006. | |
| N° 460 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD KAMANQUIRIATO”, ubicada en la Localidad Kamanquiriato Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha ejecutado las siguientes partidas. | |
| N° 461 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL NUEVO MUNDO”, ubicada en la CC. NN de Nueva Mundo (Bajo Urubamba) Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006 y 2007, identificándose 03 zonas; es así que se tiene los siguientes espacios. | |
| N° 462 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD PANGOA”, ubicada en la Localidad de Pangoa Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006 y 2007, donde se ha ejecutado las siguientes partidas. | |
| N° 463 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LETRINIZACION CC. AGUA SANTA”, ubicada en la Localidad de Agua Santa Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se planteó el mejoramiento de abastecimiento de agua en la comunidad campesinas de Agua Santa y evacuación de aguas servidas domesticas a pozos percoladores y eliminación de excretas a pozos sépticos, dentro del proyecto se consideró la construcción de las estructuras siguientes. | |
| N° 464 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO DE AULAS I.E JOSE CARLOS MARIATEGUI”, ubicada en la Localidad de Palma Real Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se realizó el mantenimiento de: 02 bloquees de 03 aulas, 01 bloque de 02 ambientes pequeños y los SS.HH. de alumnos diferenciados cuyo mantenimiento consistió en. | |
| N° 465 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO CEMENTERIO ECHARATE”, ubicada en el Poblado de Echarate Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde de acuerdo a la verificación in situ de la obra se han ejecutado las siguientes partidas. | |
| N° 466 | OTORGAR al Sr Marco Bezaño Tarco autorización para la extracción de materiales de acarreo en los álveos cauces del río Vilcanota, ubicados en Pampa Echarate en la Margen Derecha del Rio Vilcanota, en la jurisdicción del distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento del Cusco, hasta por la cantidad de quinientos metros cúbicos (500.00 m3), y por un plazo de un seis (06 meses) a partir de la fecha de notificada la presente Resolución, materiales que serán utilizados proveer a las obras públicas y a la población de Echarate; precisando que la zona de extracción tiene un área de cuatro mil ciento sesenta y siete con 15/100 metros cuadrados (4,167.15. m2) que debe estar comprendida dentro del siguiente polígono expresados en coordenadas UTM. | |
| N° 467 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION CARRETERA 6KM KEPASHIATO – AL TO KEPASHIATO”, ubicada en la Localidad de Kepashiato – Alto Kepashiato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007 y 2008, en donde se ha logrado la construcción del camino vecinal Kepashiato – Alto Kepashiato ejecutándose las siguientes metas. | |
| N° 468 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO DE LA I.E. 50300 PALMA REAL”, ubicada en la Localidad de Palma Real, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se realizó el mantenimiento de: 02 módulos de 03 aulas y los SS.HH. de alumnos diferenciados cuyo mantenimiento consistió en. | |
| N° 469 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. | |
| N° 470 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 471 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 08 Impuestos Municipales. | |
| N° 472 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI”, por 45 días calendario, aprobado inicialmente por 365 días calendario (12 meses) y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 410 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 473 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Funcionario CPC Cesar Armando Quintanilla Cárdenas, y al ex servidor Julio Cesar Loayza Gallegos por la presunta comisión de falta disciplinaria la cual se encuentra tipificada en el artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 474 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Julio del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 475 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Ex Funcionario Julio Cesar Loayza Gallegos (Ex Jefe de la División de Logística) por la presunta comisión de falta disciplinaria la cual se encuentra tipificada en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 478 | DESIGNAR a la Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria Año 2011, la misma que quedara integrada de la siguiente manera. | |
| N° 479 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación contra la Resolución de Alcaldía N° 256-2010-A-MDE/LC, de fecha 23 de abril del 2010, interpuesto por el Sr. César Armando Quintanilla Cárdenas, mediante escrito de fecha 14 de julio del año en curso, dejando a salvo su derecho de hacer prevalecer su derecho en la vía que corresponda y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 480 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 481 | AUTORIZAR al procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate para que inicie el proceso conciliatorio con la Empresa RBJ CONTRATISTAS GENERALES SRL, por el monto del petitorio siendo resultante de cancelar por 30.60 horas maquina a costo por hora del contrato N° 004-2010-AMC-ADS-MDE/LC, restando cien (100) galones de petróleo provisto a favor de la máquina de la contratista y teniendo como objetivo: (i) dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 304-2010-A-MDE/LC, de fecha 12 de mayo del 2010, que resuelve el contrato N° 004-2010-AMC-ADS-MDE/LC, de fecha 14 de enero del 2010, del servicio de alquiler de un tractor oruga para la obra construcción de la carretera Belempata Delicias, por un monto de S/. 46, 176.00 (Cuarenta y Seis Mil Ciento Setenta y Seis con 00/100 nuevos soles, (ii) emitir una nueva Resolución que resuelva parcialmente el contrato en litis, estableciendo que la contratista solo cumplió con operar su tractor por 30.60 horas máquina, por lo que debe pagarse la suma de S/. 7,344.00 (Siete Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 nuevos soles), dejando de ejecutar 192.4 horas máquina, lo que no debe pagársele. Por tanto se le pagar por las horas ejecutadas descotándole el valor de 100 galones de petróleo diesel que se le surtió a el tractor de la contratista al precio de S/. 12.50 con 00/100 Nuevos Soles haciendo un total de 1,250 con 00/100 Nuevos Soles, restado a los S/. 7,344.00, la entidad Municipal deberá de pagarle la suma de S/. 6,094.00 (Seis Mil Novecientos Cuatro con 00/100 Nuevos Soles). Además que se establezca que la Resolución de contrato es por mutuo acuerdo y que el íntegro del Proceso arbitral será cancelado por la contratista. | |
| N° 482 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR ALTO ICHIQUIATO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco , que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Estudios Geotécnicos, Estudios Hidrológicos e Hidráulicos, Memoria de Calculo, Cuadro de Metrados, Puestos en Obra, Análisis de Gastos Generales, Análisis de Gastos de Supervisión, Relación de Insumos Requeridos por tipo, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Tiempo de Programación (mano de obra), Análisis de Costos Unitarios y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 483 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL PIEDRA BLANCA – PAPELPATA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Relación de Insumos, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 484 | DESIGNAR a los profesionales para el proyecto; “Mejoramiento de la Producción de Café de Calidad en la Zonal de Kiteni, Distrito de Echarate – La Convención – Cusco, siendo de la siguiente manera. | |
| N° 485 | DESIGNAR al Ing. Ramiro Villena Pierola, como Residente para la ejecución de la Obra Construcción puente Kumpirushiato, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 486 | DESIGNAR a los profesionales como Residentes de Obra, según se detalla. | |
| N° 487 | APROBAR el DEDUCTIVO N° 01 por S/. 114,804.78 (Ciento Catorce Mil Ochocientos Cuatro con 78/100 Nuevos Soles), y el ADICIONAL N° 01, por S/. 33,003.53 (Treinta y Tres Mil Tres con 53/100 Nuevos Soles) y que restando del deductivo el adicional, el monto del deductivo total es S/. 91,491.94 (Noventa y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Un Mil con 94/100 Nuevos Soles); por lo que el nuevo presupuesto asciende a la suma de S/. 6’604,313.14 Seis Millones Seiscientos Cuatro Mil Trescientos Trece con 14/100 Nuevos Soles), conforme a los considerando de la presente Resolución. | |
| N° 488 | APROBAR la exoneración del Registro de Asistencia al Ing. Félix Fernando Tomaylla Pumarayme, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 489 | APROBAR el incremento de alza de combustibles con el siguiente detalle. | |
| N° 491 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 492 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “INSTALACION CABINAS DE INTERNET PALMA REAL”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 493 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CERCADO DE ECHARATE”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 494 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 496 | DESIGNAR al Ing. Juan Manuel Frisancho Aguirre, como Inspector de la Obra: “Construcción Puente de Kumpirushiato, Distrito de Echarate, La Convención – Cusco”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 497 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD MATERIATO”, ubicada en la Localidad de Materiato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se realizó la construcción de un bloque de adobe dividido en tres módulos para los distintos usos, según la necesidad de la posta de salud, todo en adobe, cobertura de calamina ondulada apoyada sobre estructura de madera, muros de adobe, zócalo de cemento – arena, pisos de cerámico de 0.30×0.30m, puertas y ventanas de madera, pintura. | |
| N° 498 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHONGONA”, ubicada en la Localidad de Chongona, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se planteó la construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable e implementación de bateas para la comunidad, dentro del proyecto se consideró la construcción de las estructuras siguientes. | |
| N° 499 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUERTAPATA”, ubicada en la Comunidad Campesina de Huertapata, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se ha realizado la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable e implementación de bateas y letrinas, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 500 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION SISTEMA BASICO INTEGRAL BALCOMPATA”, ubicada en la Localidad de Balcompata, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; donde se ha ejecutado por administración directa, habiéndose logrado las siguientes metas físicas. | |
| N° 501 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE SISTEMA BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE MARANNIYOC”, ubicada en la Localidad de Maranniyoc, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 502 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE VEREDAS Y CANAL DE EVALUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA AV. QUILLABAMBA”, ubicada en la Localidad de Echarate, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ejecutó las siguientes partidas. | |
| N° 503 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JR. TUPAC AMARU – CALLE JAVIER HERAUD”, ubicada en el Centro Poblado de Echarate, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en año 2006, donde se ha realizado la construcción de la Red de Desagüe en PVC Nuevo Porvenir, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 504 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE CHAHUARES”, ubicada en el Localidad de Chahuares, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008, donde se ha ejecutado por administración directa, habiéndose logrado las siguientes metas físicas en los 03 sectores. | |
| N° 505 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION I.E 501340 ALTO PACHIRI”, ubicada en el Localidad de Alto Pachiri de Ivochote, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se realizó la construcción integral de 03 aulas, dirección, SS.HH de alumnos diferenciados, construcción de una captación de agua, tratamiento de aguas servidas pozos séptico. | |
| N° 506 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PISPITAYOC”, ubicada en el Localidad de Pispitayoc, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se ha ejecutado por administración directa, habiéndose logrado las siguientes metas físicas. | |
| N° 507 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION RED DE DESAGUE A.P.V. NUEVO PORVENIR”, ubicada en el Localidad de Buenavista, Lucmapata, Tunquimayo Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se realizó la construcción de la red de desagüe en la APV Nuevo Porvenir, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 508 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE LETRINAS Y BATEAS DOMICILIARIAS MATACATORCE”, ubicada en la Localidad de Matacatorce, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ejecutó la construcción de 28 módulos de letrinas con ducha y la implementación de 38 bateas domiciliarias con grifos y sistema de desagüe con pozo percal adores. Las letrinas con sistema de evacuación de excretas con arrastre hidráulico a pozos sépticos y pozos percoladores, se han ejecutado con muro de bloqueta de 15cms, tarrajeado con mortero de c:a, con cimientos y sobrecimientos de C° S°, cobertura de calamina, la instalación de desagüe, se ha ejecutado con tubo PVC SAL ɸ 3”. Las estructuras de las bateas son de C° A°, con F° C° ɸ 1/4″, ejecutada sobre cimientos de C° S°, instalación de agua con tubo PVC SAP ɸ 1/2″, grifo tipo bola7jardín, se conecta con tubo PVC SAL ɸ 2” al pozo percolador de 1.00mts de diámetro y 0.80 mts de altura. Por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los ejercicios presupuestales de los años 2006 y 2007, con una inversión total de Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 54/100 Nuevos Soles (S/.133,588.54). |
|
| N° 509 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “INSTALACION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL MISKIUNUYOC”, ubicada en el Miskiunuyoc, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008, donde se ha ejecutado por administración directa, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 510 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BUENAVISTA, LUCMAPATA Y TUNQUIMAYO”, ubicada en el Localidades de Buenavista, Lucmapata y Tunquimayo, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha realizado el mejoramiento del sistema de Agua Potable en dichas comunidades con la ejecución de las siguientes partidas. | |
| N° 511 | DESIGNAR al Ing. Oscar H. Mayta Ramirez con CIP N° 85379, como Inspector de la Obra: “Mantenimiento Carretera Pispita Salamanca – Acceso Ramal Carretera Echarate – Pavayoc”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 512 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 513 | DESIGNAR al Ing. Francis Alfredo Salas Rodríguez, como Residente par la Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura I.E.S. Carlos Ríos Ríos – Nuevo Mundo”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 514 | APROBAR EL DEDUCTIVO N° 01 POR EL MONTOS/ 45,012.52 (CUARENTA Y CINCO MIL DOCE CON 52/100 NUEVOS SOLES), y el ADICIONAL N° 01 POR EL MONTOS/. 44,543.19 (CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 19/100 NUEVOS SOLES) de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 50243 NIVEL PRIMARIA ECHARATI” siendo el presupuesto modificado S/. 2’507,330.67 (DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 67/100 NUEVOS SOLES) y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 515 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Julio del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 516 | DESIGNAR al Ing. Eisenhower Quintanilla Ayaipoma, como Residente para la Obra “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Nivel Secundaria Elia S. Cushichinari en la CC.NN Miaría”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 517 | RESOLVER parcialmente el contrato N° 027-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, suscrito el 22 de enero del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Vibrateck Contratista Generales S.R.L., en lo concerniente a la parte no ejecutada, es decir por un total de 2,871.47 m3 el equivalente a Cuarenta Mil Doscientos con 58/100 Nuevos Soles (S/. 40,200.58), por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 23 de junio del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 518 | DESIGNAR, a la Antrop. Carmen de Triana Chuquimia Muñiz, como Inspectora del proyecto: “Fortalecimiento a los Educandos de EBR para el Desarrollo de Capacidades”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 519 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al señor Paúl Edward Latorre Elorrieta (Ex Jefe de la División de Logística) por la presunta comisión de faltas disciplinarias la cual se encuentra tipificada en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 520 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Cesar Arturo Camacho Galdos (Ex Gerente Municipal) por la presunta comisión de faltas disciplinarias la cual se encuentra tipificada en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 521 | RESOLVER el contrato N° 089-2009-AMC-A-DL-MDE/LC, suscrito el 29 de diciembre del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa H&M Servicios Generales S.C.R.L., por haber desaparecido la necesidad del servicio por la causal de caso fortuito y fuerza mayor, derivado del proceso de selección AMC N° 405-2009-CEP-MDE/LC, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 14 de junio del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 522 | RESOLVER el contrato N° 030-2009-ADP-A-DL-MDE/LC, suscrito el 22 de diciembre del 2009, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa H&M Servicios Generales S.C.R.L., por haber desaparecido la necesidad del servicio por la causal de caso fortuito y fuerza mayor, derivado del proceso de selección ADS N° 037-2009-CPE-MDE/LC, ítems I, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 14 de junio del 2010, y los considerandos descritos en la presente resolución. | |
| N° 523 | APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA MONSEÑOR JAVIER ARIZ CCNN KIRIGUETI”; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 315, 905. 12 (Trescientos Quince Mil Novecientos Cinco con 12/100 Nuevos Soles); y siendo el nuevo presupuesto modificado la suma de S/. 2’ 113, 758. 91 (Dos Millones Ciento Trece Mil Setecientos Cincuenta y Ocho con 91/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo por 30 días, y con la modificación el nuevo plazo de ejecución será de 600 días calendario. | |
| N° 524 | RESOLVER parcialmente el contrato N° 546-2008-MDE-UL/LC, suscrito el 07 de noviembre del 2008, entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Inversiones Vargas E.I.R.L., en lo concerniente a la parte no ejecutada, es decir por un total de 14,000 galones equivalente a SI. 193,200.00 (Noventa y Tres Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 31de mayo del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 525 | APROBAR el Expediente Técnico de Ia actividad – “MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD PAMPA CONCEPCION” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Programación de Obras, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 526 | DESIGNAR a los Abogados Rudy Ronald Gamarra Florez identificado con DNI N° 23976208 y Claudia Gutiérrez Aragón identificada con DNI N° 14951625, como Procuradores Públicos Adjuntos de la Municipalidad Distrital de Echarate, con todas las facultades y poderes que otorga la Ley para el ejercicio de sus funciones, quienes desempeñaran sus funciones a partir de la notificación de la Presente Resolución. | |
| N° 527 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION LETRINAS BATEAS COMUNIDAD CAMPESINA DE APUTINYA”, ubicada en el Localidades de Aputinya, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ejecutó las siguientes partidas. | |
| N° 528 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION CARRETERA MANUGALY – CHIMPARINA – MAPITUNARI”, ubicada en el Localidades de Manugaly – lvochote, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006 y 2007, donde se ejecutó la construcción del camino vecinal tramo Manugali – Tramo Chimparina, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 529 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD CHACO”, ubicada en el Localidades de Chaco, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde la obra se inició con la construcción de un bloque de adobe dividido en tres módulos para los distintos usos según la necesidad de la posta de salud, todo de adobe cobertura de calamina ondulada apoyada sobre estructura de madera, muros de adobe zócalos de cemento – arena, pisos de cerámico de 0.30 x 0.30 m, puertas y ventas de madera, pintura. Así mismo se ha intervenido la posta de salud con el pintado general de muros y cielo raso, esta actividad puede ser resumida en lo siguiente. | |
| N° 530 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO VIVIENDA DEL MAESTRO DELICIAS”, ubicada en el Localidades de Delicias, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se realizaron trabajos de mejoramiento de la infraestructura destinada a vivienda de maestro de la I.E N° 50754 – Delicias habiéndose logrado las siguientes metas físicas. | |
| N° 531 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCIONPUENTE CARROZABLE CHAHUARES”, ubicada en el Localidades de Chahuares, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008 y 2009, donde se ha ejecutado lo siguiente. | |
| N° 532 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION CARRETERA CIGAQUIATO – PUYENTIMARI”, ubicada en el Localidades de Cigaquiato – Puyentimari, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007 y 2008, donde se ha realizado la construcción del camino vecinal Cigaquiato – Puyentimari, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 533 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUELLOMAYO”, ubicada en el Localidades de Buenavista, Lucmapata, Tunquimayo, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha realizado el Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua y Construcción de Letrinas, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 534 | ACEPTAR la renuncia del Ingeniero ALVARO HORACIO FLORES BOZA, al cargo de la Gerencia General de la Municipalidad Distrital de Echarate, disponiendo cesar en sus funciones el día 31 de julio del 2010; por tanto, el proceso de transferencia de cargo deberá culminar el día 02 de agosto del 2010. | |
| N° 535 | DESIGNAR al Ing. Justo Condori Luque, como Residente para las Obras “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Nueva Luz” y “Construcción Saneamiento Básico Integral en las CC.NN Miaria y Puerto Rico”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 536 | Declarar IMPROCEDENTE la petición de resarcimiento de daños y perjuicios por demora en el inicio de plazo de ejecución de obra, solicitada por el representante Legal Consorcio Echarati, mediante Carta Notarial N° 061-2010/CE, ello con referencia a la Obra: Construcción Puente Pispita – Salamanca, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 537 | DESIGNAR al Ingeniero MARTIN DANILO LUZA PEZO, como funcionario de confianza en el cargo de GERENTE GENERAL de la Municipalidad Distrital de Echarate, debiendo asumir el cargo a partir del 02 de agosto del 2010, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 538 | DELEGAR todas las atribuciones del Alcalde y/o Titular de la Entidad que confiere el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo N° 184-2008-EF, así como de la anterior ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N° 083-2004-PCM), y su Reglamento en lo que resulte aplicable, a favor del Gerente Municipal Ingeniero MARTIN DANILO LUZA PEZO, que incluye la suscripción de los contratos en general, addendas, y demás derivados de los procesos de selección; con excepción de las aprobaciones de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, y otros supuestos que establezca el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, recomendado ejercer las atribuciones encomendadas con responsabilidad. | |
| N° 539 | DELEGAR al Gerente Municipal Ingeniero MARTIN DANILO LUZA PEZO, las facultades administrativas para: que pueda atender todo lo relacionado a aspectos laborales de los trabajadores de ésta Municipalidad, entre éstas: contratar, cesar, sancionar, suspender, en observancia del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM , y demás normas aplicables a la actividad privada según sea aplicable, esta delegación de facultades incluye la suscripción de contratos laborales, administrativos de servicios, y locación de servicios. | |
| N° 540 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre proyectos, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 541 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 542 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 543 | AUTORIZAR al Abogado Francisco Florez Yepez Procurador Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate para que inicie proceso judicial contra el ex Administrador de la Gerencia de Desarrollo Económico Sr. Rildo Cesar Castelo Morales, por el delito Contra la Administración Publica en la modalidad de Peculado; en salvaguarda de los intereses económicos de la Municipalidad Distrital de Echarati. | |
| N° 544 | AUTORIZAR al Abog. Francisco Flores Yepez Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate para que en nombre y en representación de la Municipalidad Distrital de Echarate, pueda asistir a la Audiencia conciliatorio con la Empresa ACON AMBIENTAL CONSULTORES SAC, con la finalidad de modificar el Contrato N° 001-2010-ADP-DL-MDE/LC, en los siguientes términos: (i) Cambio del ítem dos de la cláusula primera: donde debe decir: Plan de monitoreo arqueológico S/. 14,350.00 (Catorce Mil Tres Cientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles). y (ii) Cambio de la cláusula tercera: donde debe decir: Adelanto y forma de pago: pago del 100% del costo S/. 106,286.00 (Ciento Seis Mil Doscientos Ochenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles). Incluido IGV contra entrega del Informe Final, manteniéndose el segundo párrafo original. | |
| N° 545 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario a la señora Aydeé Pezo Fernández (Jefe de la División de Contabilidad), por la presunta comisión de faltas disciplinarias la cual se encuentra tipificada en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 546 | APROBAR la Modificación de la Resolución de Alcaldía No. 431-2010-A-MDE/LC, de fecha 16 de Junio del 2010, siendo miembro integrante la Lic. en Enfermería Shirley Jakeline Umeres como Representante del Ministerio de Salud. | |
| N° 547 | ADMITIR el desistimiento de la pretensión presentada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad Distrital de Echarate – SITRAMUN – E en fecha 15 de Junio del 2010, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 548 | APROBAR LA DIRECTIVA N° 003-2010-GA-MDE/LC – NORMAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE FONDOS POR ENCARGOS INTERNOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 549 | APROBAR la rectificación de la Resolución de Alcaldía N° 994-2008-A-MDE/LC, de fecha 22 de diciembre del 2008, donde erróneamente se consideró el monto S/. 260,449.70 Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve con 70/100 Nuevos Soles); debiendo modificarse el costo real que figura en el Expediente Técnico cuyo monto asciende a S/. 192,701.99 (Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Uno con 99/100 Nuevos Soles), y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 550 | DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de Reconsideración contra Resolución de Alcaldía N° 389-2010-MDE/LC, de fecha 11 de junio del 2010, instado por el Consorcio Echarati, debido a que toda controversia que surja de la suscripción de un contrato debe ser resuelto por la norma de la materia, es decir por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Decreto Supremo N° 083-2004-PCM. | |
| N° 551 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION POR UN PERIODO DE 15 DIAS CALENDARIO, al Señor Orlando Chávez Vargas, por haber incurrido en faltamiento de palabra a la autoridad y por haber incurrido a su Centro de Trabajo en Estado de Embriaguez y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 552 | DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de Reconsideración contra Resolución de Alcaldía N° 396-2010-MDE/LC, de fecha 14 de junio del 2010, instado por el Consorcio Echarati debido a que toda controversia que surja de la suscripción de un contrato debe ser resuelto por la norma de la materia, es decir por la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Decreto Supremo N° 083-2004-PCM. | |
| N° 553 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Hilcias Pimentel Maldonado (Jefe Gerente de Supervisión y Control), por la presunta comisión de faltas disciplinarias la cual se encuentra tipificada en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 554 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Cesar Armando Quintanilla Cárdenas, funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate, en su calidad de Gerente de Administración, por la presunta comisión de faltas disciplinarias la cual se encuentra tipificada en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa inc a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y inciso d) La negligencia en el desempeño de las funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 555 | RESOLVER EN PARTE el contrato N° 012-2009-ADP-A-DL-MDE/LC y la Addenda N° 024-2009-GM-MDE-DL/LC, derivado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Pública N° 011-2009-CEP-MDE/LC, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la empresa R&R Contratista Generales S.R.L.TDA., en lo referente a la parte no ejecutada es decir por 79 HM, cuyo equivalente asciende a Dieciocho Mil Novecientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 18,960.00) por la causal de caso fortuito y fuerza mayor, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 07 de junio del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 556 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA DEL POBLADO PUENTE ECHARATE” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Diseño, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 557 | MODIFICAR la Resolución No. 394-2010-A-MDE/LC, de fecha 11 de Junio del 2010, en todos sus extremos, con el siguiente detalle. Del Nombre del Proyecto: • DICE: “MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA IVOCHOTE” • DEBE DECIR: “MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA IVOCHOTE” |
|
| N° 558 | SANCIONAR POR UN PERIODO DE UN MES CON CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES al Señor Wilbert Soto Huayllasi, servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por encontrarse inmerso en faltas de carácter disciplinarias, vale decir por haber actuado con negligencia en el desempeño de sus funciones y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 559 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO para la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL BALCOMPATA”, por 30 días calendario, siendo aprobado inicialmente por 60 días calendarios y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 90 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 560 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 561 | AUTORIZAR al Abogado Francisco Florez Yepez Procurador Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate para que inicie acciones legales contra el Sr. Milton Mercedo Jiménez Quispe, por el presunto delito Contra el Honor en su modalidad de Calumnia y Difamación; en salvaguarda de los intereses económicos de la Municipalidad Distrital de Echarate. | |
| N° 562 | DESIGNAR al Ing. Olmer Olaguibel Olivera, con CIP N° 39854, como Inspector del Proyecto: “Construcción del Sistema de Riego Rosario Mayo – Ichupampa”, conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 563 | DESIGNAR al Ing. Mario Cesar Bustillos Tejada, como Inspector del Proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura I.E Secundaria Carlos Rios Rios en la CC.NN de Nuevo Mundo”, y conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 564 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad: “MANTENIMIENTO OROYA MANTO REAL” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, y Diversos Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 565 | Declarar IMPROCEDENTE LA NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, instado por la Empresa Representaciones Generales Bramec S.R.L. mediante su escrito de fecha 07 de junio del 2010, debido a que la administrada no ha hecho prevalecer su derecho en su oportunidad quedando consentida la Carta N° 104.2010-GM-MDE/LC, de fecha 11 de mayo del 2010, donde se le comunica sobre la improcedencia de la ampliación de plazo solicitado, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 566 | APROBAR el Expediente Técnico – “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MILAGRUYOC, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Técnica, Resumen Técnico, Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Costos y Presupuestos, Metrados; Presupuesto Analítico, Presupuesto, Lista de Insumos, Análisis de Costos Unitarios, Fórmula Polinómica; Flete y Acarreo Rural), Cronograma de Obra, Especificaciones Técnicas, diversos Planos y Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 567 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO Y EFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de tres (3) Tomos, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Memorias Descriptivas y Memorias de Calculo, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Flete, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Tiempo, Anexos – Estudios de Suelos y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 568 | DESIGNAR como Funcionario de Confianza de la Municipalidad Distrital de Echarate al ING. RONALD ALEGRIA MUÑOZ, con CIP N° 66276, para que desempeñe el cargo de Gerente de Desarrollo Económico a partir del mes de agosto del año en curso, debiendo cumplir sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 569 | DESIGNAR como Funcionario de Confianza de la Municipalidad Distrital de Echarate al JAVIER LLACSA TACURI, con CIP N° 82157, para que desempeñe el cargo de Jefe de División de Estudios y Proyectos Productivos a partir del mes de agosto del año en curso, debiendo cumplir sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 570 | AUTORIZAR al Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de Echarate Abog. Francisco Flores Yepez, con DNI N° 23947633, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate pueda iniciar acciones Legales contra el Director de la Unidad de Caución Javier Guzmán Barrón Escobedo en representación de MAPFRE PERU CIA. SEGUROS Y REASEGUROS, por la presunta comisión de delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir y otros; en salvaguarda de los intereses económicos de la Municipalidad Distrital de Echarate. | |
| N° 571 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYNAPATA – RAMAL CHACO”, ubicada en el Localidades de Delicias, Huaynapata, Limonpata y Chaco, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007, 2008 y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 572 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “FORTALECIMIENTO PREVENTIVO DE LA SALUD EN LAS COMUNIDADES NATIVAS MONTETONI, MALANKSIARI, KASHIRIARI, SEGAKIATO DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Técnica (Nombre del Proyecto, Descripción del Proyecto, Organización Beneficiaria, Localización, Objetivos del Proyecto, metas, Impacto Socio Económico, Impacto Ambiental, Tiempo de Ejecución del Proyecto, Costo del Proyecto, Modalidad de Ejecución y Fuente de Financiamiento) Memoria Descriptiva, Bases de Diseño, Situación Actual del Proyecto, Cálculos de Diseño, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios. Relación de Insumos, Programación de Obras, Planos y Anexos Fotográficos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 573 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y BADEN EN ROSALINAS”, ubicada en el Localidad de Rosalinas, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, y 2007, donde se realiza la construcción de los estribos tipo dada nivelante sobre roca, en margen derecha e izquierda del puente peatonal, habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 574 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TORONTOYPATA – RAMAL CHACO”, ubicada en el Localidad de Torontoypata – Ramal Chaco, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007, y 2008, donde se ejecutaron los siguientes trabajos. | |
| N° 575 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “INSTALACION DE CABINAS DE INTERNET EN EL CONSEJO MENOR DE KITENI”, ubicada en el Localidad de Kiteni, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008 y 2009, donde se lograron las siguientes matas. | |
| N° 576 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 52196 TIVORIARI”, ubicada en el Localidad de Tivoriari – Kepashiato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008 y 2009, donde se realizó la construcción integral de 02 aulas, dirección, SS.HH. de docentes, cocina, SS.HH. de alumnos diferenciados, construcción de una losa deportiva, una captación de agua, tratamiento de aguas servidas, implementación con mobiliario y refacción de módulos de aulas existentes de docentes, salón multiuso y sala de profesores. | |
| N° 577 | DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL POSTOR PROYECTOS Y ESTUDIOS MINEROS S.A.C., contra el acto de otorgamiento de la Buena Pro en el Proceso de Selección AMC N° 139-2010-CE-MDE/LC, derivado del Concurso Público N° 04-2010-CE-MDE/LC, debido a que el postor Consorcio CBC – COPEME no ha cumplido con lo indicado en las Bases y lo establecido en el artículo 157° de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N° 1017, es decir su Carta Fianza N° D 285-00026123, presentada el día 19 de Julio del no cumple con el plazo de vigencia. | |
| N° 578 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 50982 MATERIATO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Memorias de Calculo, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Fórmula Polinómica, Relación de Insumos, Análisis de Costos Unitarios, Metrados, Informe Geotécnico, Programación de Obra, y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 579 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 52106 COMUNIDAD NATIVA POYENTIMARI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Ficha de Resumen (Nombre del Proyecto, Nombre del Evaluador, Objetivos Generales y Específicos del Proyecto, Metas, Impacto Socio Económico, Impacto Ambiental, Tiempo de Ejecución del Proyecto, Costo del Proyecto, Financiamiento) Memoria Descriptiva, Estudios de Base, Cálculos y Otros, Estudio de Impacto Ambiental, Planilla de Metrados, por Partidas y Sub Partidas, Presupuesto de Obra, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Formula Polinómica, Cronograma de Ejecución Física, Programación de Recursos, Especificaciones Técnicas, Planos y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 580 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Agosto del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 581 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL COMISARIA SECTORIAL PNP ECHARATE”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Panel Fotográfico y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos .tienen el siguiente detalle. | |
| N° 581 | DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de prórroga de noventa días presentado mediante expediente N° 1861-2010 y DECLARAR EN ABANDONO DE TRÁMITE el expediente N° 2539-2008 de fecha 18 de mayo del 2008 y acumulados, gestionada por Don Daniel Vásquez Torres, quien actúa en representación de la Asociación Pro Vivienda de Nuevo Amanecer – Kepashiato, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 583 | RESOLVER en todo sus extremos el contrato N° 026-2010-ADS-DL-MDE/LC, de fecha 13 de abril del 2010, derivado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva N° 008-2010-CEP-MDE/LC, Subasta Inversa Electrónica, para el suministro de 2,200 bolsas de cemento Tipo IP de 42.5 Kg., suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Corporación Heleo S.A.C, por la causal de caso fortuito y fuerza mayor, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 23 de junio del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 584 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA I.E N° 50293 CHAUPIMAYO C” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Panel Fotográfico y Diversos Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 585 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE I.E N° 64449 NUEVA LUZ, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención; Región y Departamento de Cusco, que consta de dos (2) Tomos, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Documentación Técnica (presupuesto de obra: análisis de costos unitarios, listados de insumos, planilla de Metrados, cronograma de avance de obra, análisis de gastos generales, gastos de supervisión), Anexos y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 586 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Agosto del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 587 | DESIGNAR a la Comisión de Recepción de obra: Comisión de Recepción de las Obras: “INTERVENCION PUENTE PASARELA IVOCHOTE”, “RECONSTRUCCION PUENTE MANUGALI” y “CONSTRUCCION PUENTE PASARELA CHIGURIATO – POMERONI”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 588 | DESIGNAR al Ing. Jorge Washington Pezo Villena, como Inspector del Proyecto: CONSERVACION RUTINARIO CARRETERA RAMAL PIEDRA BLANCA-PAPELPATA. | |
| N° 589 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad: “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL SAN AGUSTIN – PASÑAPACANA ALTA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, y Diversos Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 590 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra “LETRINIZACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE ECHARATE, C.C. SANTA ELENA”, ubicada en el Localidad de Santa Elena, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 591 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL BELEMPATA”, ubicada en el Localidad de Belempata, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 592 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “LETRINIZACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE ECHARATE C.C.SANTOATO”, ubicada en el Localidad de Santoato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se han logrado las siguientes metas. | |
| N° 593 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. FUSIONADA N° 501138, JAVIER PEREZ DE CUELLAR”, ubicada en el Localidad de Kepashiato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008, y 2009, donde sea logrado las siguiente metas. | |
| N° 594 | APROBAR el Expediente Técnico del proyecto – “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE SARINGABENI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Hoja de Cálculo Justificatorio, Especificaciones Técnicas, Metrados, Cálculo de Transporte, Cálculo de Costo de Agregados, Determinación de los Jornales Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Listado de Insumos, Formula Polinómica, Programación de Obra, Estudio de Impacto Ambiental, Anexos, y Planos Diversos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 595 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 596 | AUTORIZAR al Abogado Francisco Florez Yepez Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de Echarate, el inicio de acciones legales contra el Sr. Fernando Meléndez Velarde, por el presunto delito Contra la Administración Pública en su modalidad de Peculado Doloso; en salvaguarda de los intereses económicos de la Municipalidad Distrital de Echarate. | |
| N° 597 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 598 | APROBAR la transferencia de materiales pe construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 599 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 600 | DESIGNAR al Ing. Nicanor Quispe Castañeda, como Residente de Obra del Proyecto: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES DE SANGOBATEA”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 601 | Declarar NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Alcaldía N° 553-2010-A-MDE/LC, de fecha 02 de agosto del 2010, donde se instaura Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Hilcias Pimentel Maldonado (Gerente de Supervisión y Control), por la presunta comisión de faltas disciplinarias, por contravenir las normas legales retrotrayendo el proceso administrativo hasta la etapa de emisión del informe de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 602 | Declarar NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Alcaldía N° 473-2010-A-MDE/LC, de fecha 05 de julio del 2010, donde se instaura Proceso Administrativo Disciplinario al Funcionario CPC Cesar Armando Quintanilla Cárdenas, y al ex servidor Julio Cesar Loayza Gallegos por la presunta comisión de falta disciplinaria, por contravenir las normas legales retrotrayendo el proceso administrativo hasta la etapa de emisión del informe de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 603 | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL Y DERIVADO APICOLAS EN 05 COMUNIDADES DE LA MICROCUENCA ICHIQUIATO – PALMA REAL” por 01 mes, siendo aprobado inicialmente por 12 meses y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 13 meses, debiendo concluir indefectiblemente el plazo el día 03 de septiembre del 2010 y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 604 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION POR UN PERIODO DE 07 DIAS CALENDARIO, al Señor Miguel Angel Rivera Cavero, servidor de la Municipalidad Distrital de Echarate, por encontrarse inmerso en faltas de carácter disciplinarias, vale decir por haber actuado con negligencia funcional consistente en la mala administración de materiales del Almacén Central de la Municipalidad Distrital de Echarate y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 605 | DECLARAR IMPROCEDENTE la devolución al cobro de penalidades aplicadas a las órdenes de Compra N° 201, 285, 286, 1045, 1499 y 1850, solicitado por la Empresa Grupo Santa Fe SAC, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 606 | DECLARAR IMPROCEDENTE la devolución al cobro de penalidades aplicada a la Orden de Compra N° 0026, solicitado por la Empresa Promotores Eléctricos, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 607 | RECONFORMAR eI Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche, integrando a la Sra. Maria Belen Kaibi Omenki, identificada con DNI N° 24995664, en representación de la Organización del Programa del Vaso de Leche de la Zonal de Palma Real, en remplazo de la Sra. Maritza Cuadros Paniagua, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 607 | RECONOCER Y AUTORIZAR el pago de los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre del 2009 de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la suma de Veintinueve Mil Quinientos Treinta Seis CON 94/100 Nuevos Soles (S/. 29,536.94), detalladas en el documento “Reporte de Documentos Pendientes del Ejercicio 2009” con cargo al rubro de Canon, que forman parte de la presente Resolución. | |
| N° 609 | DECLARAR IMPROCEDENTE LA NULIDAD de la Resolución de Alcaldía N° 577-2010-A-MDE/LC, de fecha 12 de agosto del 2010, donde se declara fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor PROYECTOS Y ESTUDIOS MINEROS S.A.C., por encontrarse conforme a Ley, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 610 | RECONFORMAR a los miembros del Comité Especial Ad Hoc para el proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 066-2010-CEAH-MDE/LC, para la Adquisición de leche evaporada, para brindar asistencia alimentaria – Programa del Vaso de Leche – Distrito de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 611 | DECLARAR PROCEDENTE el pago de beneficios consistente en el 5% del haber básico por el quinquenio cumplido a favor del Sr. Paulino Carbajal Arroyo, de acuerdo al artículo 51° del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 612 | RECONFORMAR EL Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo CAFAE, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 613 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Agosto del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 614 | APROBAR de Oficio la Habilitación Urbana del terreno de 211 ,324.29 m2 y perímetro de 1950.15 ml, del Centro Poblado de Ivochote, ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento del Cusco, el mismo que se encuentra inscrito a favor de la Municipalidad Distrital de Echarate en la P.E. N° 11019418 del Registro de Predios Rubro Partida de Independización (primera de dominio), de la Zona Registral X Sede Cusco, Oficina Registral Quillabamba de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de acuerdo a los Planos U-01 , P-01 , L-01 , Memoria Descriptiva, que se aprueban con la presente Resolución. | |
| N° 615 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 616 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre proyectos, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 617 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 618 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre Actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, tipo de recurso: Participaciones-Programa Modernización Municipal. | |
| N° 620 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. | |
| N° 621 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 622 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 08 Impuestos Municipales. | |
| N° 623 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 13 Donaciones y Transferencias, hasta por la suma de NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 95,000), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 623 | ACEPTAR la renuncia del Economista RAINER VALDEIGLESIAS CISNEROS, al cargo de Director del Sistema Administrativo I – Unidad de Presupuesto, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, disponiendo cesar en sus funciones al día 31 de Agosto del 2010; debiendo entregar el cargo a su Jefe Inmediato Superior conforme a Ley. | |
| N° 624 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el año Fiscal 2010, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 210,829), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Credito Suplementario 2010”. | |
| N° 625 | DESIGNAR al Asesor Legal Abog. Abel Peña Vargas para que pueda presidir la Asamblea Popular convocada para el 09 de septiembre del 2010, a efectos de nombrar la Comisión Electoral Especial para la elección del Juez de Paz del Distrito, conforme los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 625 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 08 Impuestos Municipales, hasta por la suma de CIENTO VEINTE CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTI SEIS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 124,456), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 626 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Licitación Publica N° 11-2010CE-MDE/LC, para la Adquisición de petróleo D-2 (calidad microfiltrado) para la Obra: “Construcción de la Carretera Kepashiato – Kimbiri”, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 627 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DE PISCINAS DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATE” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Nombre de la Actividad, Aspectos Generales de la Actividad, Beneficiarios, Antecedentes, Objetivos, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Accesibilidad, Presupuesto y Duración de la Actividad, Descripción de la Actividad, Especificaciones Técnicas, Planilla Metrados, Costos y Presupuestos (Presupuesto de obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma de Desembolso, Cronograma de Ejecución Física), Panel Fotográfico y Planos diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 628 | APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto – “CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, (Identificación General del Proyecto, Ubicación, Antecedentes, Accesibilidad, Población Beneficiaria, Objetivos y Justificación del Proyecto, Hoja de Cálculo, Metas del Proyecto, Conceptos Generales, Panel Fotográfico); Hoja de Cálculo de Presiones, Especificaciones Técnicas y Otros (metrados, cotizaciones de los materiales y equipos actualizados, Cálculo de Costos de Flete Terrestre y Rural, Costo de Agregados, Presupuesto Analítico, Presupuesto Total del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios, Listado e Insumos de Mano de Obra, Formula Polinómica de Reajuste, Listado de Insumos, Cronograma valorizado de avance de obra y planos). Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 630 | APROBAR el Plan de Contingencia, para uso de explosivos para la voladura de roca para la obra: Mejoramiento Carretera Dv. Sambaray – Puente Echarate, que forma parte de la presente Resolución. | |
| N° 631 | APROBAR el Plan de Contingencia, para uso de explosivos para la voladura de roca de la obra: Construcción del Sistema de Riego Rosariomayo – lchupampa – Huaynapata, que forma parte de la presente Resolución. | |
| N° 632 | AUTORIZAR la licencia laboral de la funcionaria Arquitecta Rosa Elguera Curi – Jefe de la División de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Echarate, del 14 al 30 de octubre del año en curso, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 633 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Setiembre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 634 | DESIGNAR al Ing. Hernando Soto Vera como Responsable de la Unidad Operativa de Palma Real, quien desempeñara sus funciones a partir del 01 de septiembre del 2010. | |
| N° 635 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO MATERIA TO – CIRIALO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo, que contiene: Memoria Descriptiva; Cálculos Justificativos, Especificaciones Técnicas para el Montaje de Materiales y Equipos, Impacto Ambiental, Metrados y Presupuesto, Costos Unitarios, Fórmula Polinómica, Calendario de Avance de Obra, Planos y Detalles, y Anexos (Conformidad de proyectos, factibilidad de suministro, fijación de puntos de alimentación, certificado de habilidad del lng. Proyectista, archivo fotográfico). Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 636 | AUTORIZAR la Liquidación de Oficio de las siguientes obras. | |
| N° 637 | DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección Licitación Pública N° 008-2010-CEP-MDE/LC, para la Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud de Cirialo Micro Red Palma Real – Distrito de Echarate”, por la causal de contravención a las normas legales del Reglamento de la Ley de Contrataciones retrotrayendo el proceso hasta la Etapa de Integración de Bases, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 638 | APROBAR el desistimiento del Procedimiento solicitado por la Empresa Transportado de Gas del Perú S.A., con el Expediente N° 2706, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 640 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO LOSA DEPORTIVA APUTINYA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 641 | DESIGNAR al Ing. William Lovatón Mena, con CIP N° 56403, como Inspector del Proyecto: “Mantenimiento Local Institución Comisaria Sectorial PNP Echarate”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 642 | RECONOCER el cobro de penalidades aplicadas a la Empresa Helio Inversiones, cuyo importe equivalente a Cincuenta y Ocho Mil Treinta y Nueve con 85/100 Nuevos Soles (S/. 58,039.85), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 643 | DESIGNAR a los siguientes profesiones como Inspectores. | |
| N° 644 | RESOLVER el Contrato N° 685-2008-MDE-UL/LC, de fecha 17 de diciembre del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el Consorcio Siete Tinajas, derivado del proceso de selección derivado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva N° 288-2008-CEP-MDE/LC; por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 645 | APROBAR la Transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 646 | DESIGNAR a la Comisión Evaluadora para el Concurso Público de Meritas a los siguientes profesionales. | |
| N° 647 | APROBAR el Expediente Técnico – “INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TINTINIQUIATO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo, que contiene: Ficha Técnica, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculo, Metrados, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra y Análisis de Costos Unitarios, Formula Polinómica, Programación de Obra, Panel Fotográfico, Anexos, Planos, Experiencia Social. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 648 | DESIGNAR al Ing. Jhon Christian Achahui Corahua, como Residente par la Obra: “Construcción Puente Pasarela Saringabeni” a partir del 02 de setiembre del 2010, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 649 | RECONOCER la donación por la suma de Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 5,000.00), otorgado por la Empresa Distribuidora Adolfo Latorre SAC – Dialsa a favor de la Municipalidad conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 650 | RECONOCER como facilitadora a la profesora Lucyné Cueva Madera en el Proyecto: “Fortalecimiento a los Educandos de la Educación Básica en las Capacidades de Comunicación, Matemática, Educación para el Trabajo”, labor desempeñada del 24 de marzo la que se prolongará hasta el 31 de diciembre del año en curso, asignada a la I.E. N° 64444, en la Comunidad Nativa de Shimaa, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 651 | RECONOCER como facilitadora a la profesora Lucyné Cueva Madera en el Proyecto: “Fortalecimiento a los Educandos de la Educación de EBR en las Capacidades de Comunicación, Matemática, Educación para el Trabajo”, labor desempeñada del 03 de junio al 31 de diciembre del 2009 asignada a la I.E. N° 64444, en la Comunidad Nativa de Shimaa, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 652 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO MADERAMEN EN ESTRUCTURA BAYLEY POBLADO PUENTE ECHARATE”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 654 | APROBAR la Transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 655 | APROBAR la Transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 657 | APROBAR la Transferencia de Materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 658 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 660 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Setiembre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 661 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION DE LA MICROCUENCA APUTINYA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de seis (06) Tomos, que contiene: TOMO I: Memoria Descriptiva, TOMO II: Estudios Básicos; TOMO III Expediente Técnico de Obras Civiles TOMO IV: Expediente Técnico del Plan de Capacitación; TOMO V: Evaluación de Impacto Ambiental TOMO VI: Planos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 662 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHARAHUATO ALTO PACHIRI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de un (01) Tomo: que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Relación de Insumos, Análisis de Costos Unitarios, Formula Polinómica, Análisis del Costo Indirecto, Requerimiento de materiales, Tiempo de Programación, Cronograma de Ejecución y Anexos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 663 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Setiembre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 664 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de especifica de gastos dentro de la actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 08 Impuestos Municipales. | |
| N° 665 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de especifica de gastos dentro de la actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 666 | APROBAR LA CONTINUIDAD del Expediente Técnico: “AMPLIACION Y MEJORAMEINTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64125 FRAY JULIAN MACEGOSA DE LA COMUNIDAD NATIVA TIMPIA”; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 1’893.400.35 (Un Millón Ochocientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos con 35/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 3’987 ,039.25 (Tres Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil con 39/100 Nuevos Soles) y con la Nueva Ampliación Presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 5’880,439 .60 (Cinco Millones Ochocientos Ochenta Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 60/100 Nuevos Soles), siendo que hasta la fecha tiene un avance en ejecución 725 días calendario; y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 914 días calendario. | |
| N° 667 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 13/100 NUEVOS SOLES (S/. 8,767.13); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. S/. 299,998.87 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho con 87 /100 Nuevos Soles) y con la Nueva Ampliación Presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 308,766.00 (Trescientos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 668 | RESOLVER el Contrato N° 644-2008-MDE-GA-JL, de fecha 15 de diciembre del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el consultor Econ. Policarpo Sara Chutas, derivado del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 182-2008-CEP-MDE/LC; por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 669 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE AMONESTACION ESCRITA, a la CPC Aydee Pezo Fernández, Jefa de la División de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Echarate, por encontrarse inmerso en faltas de carácter disciplinarias, vale decir por haber actuado con negligencia en el desempeño de sus funciones en mérito a la Observación N° 06 del Informe Largo de los periodos 2006, 2007 y 2008 de la Sociedad Auditora Jiménez y Asociados Sociedad Civil y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 670 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MONTETONI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Memoria Descriptiva (Identificación General del Proyecto, Ubicación, Objeto del Proyecto, Justificación del Proyecto, Descripción de la Situación Actual Ingeniería del Proyecto, Planeamiento Hidráulico y Diseño, Evaluación de Impacto Ambiental, Panel Fotográfico); Hoja de cálculo de Presiones, Especificaciones Técnicas y Otros, (Metrados, cotización de materiales y equipos actualizados a la fecha, Cálculo de costo de Agregados puesto en obra, Forma Polinómica de reajuste, Listado de Insumos, Programación de Obra, Diagrama de Redes con Ruta Crítica, Cronograma Valorizado de Avance de Obra y Planos), Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 671 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAYAPO Y CAMANA”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 04/100 NUEVOS SOLES (S/. 7,687.04); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con 21/100 Nuevos Soles (S/. 299,999.21) y con la Nueva Ampliación Presupuesta! el nuevo presupuesto será de Trescientos Siete Mil Seiscientos Ochenta y Seis con 25/100 Nuevos Soles (S/. 307,686.25), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 672 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SENSA Y MISHAHUA – BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 41/100 NUEVOS SOLES (S/. 26,259.41); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de Trescientos Siete Mil Treinta y Siete con 00/100 Nuevos Soles (S/. 300,000.37 y con la Nueva Ampliación Presupuestal el nuevo presupuesto será de Trescientos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 78/100 Nuevos Soles (S/. 326,259. 78), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 673 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE VEINTE Y SEIS MIL NUEVE CON 43/100 NUEVOS SOLES (S/. 26,009.43); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con 62/100 Nuevos Soles (S/. 299,999.62) y con la Nueva Ampliación Presupuestal el nuevo presupuesto será de Trescientos Veintiséis Mil Nueve con 05/100 Nuevos Soles (S/. 326,009.05), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 674 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE PRONOEI ALTO IVOCHOTE” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Hoja de Metrados, Especificaciones técnicas, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Análisis de Costos Indirecto, Cronograma de Ejecución, Planos del Proyecto, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 675 | ACLARAR Y MODIFICAR la Resolución N° 514-2010-A-MDE/LC, de fecha 12 de Julio del 2010, en la parte resolutiva, con el siguiente texto. | |
| N° 676 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 677 | AUTORIZAR el pago a favor del Sr. Wilbert Sevillanos Morales y Esposa Constantina Carbajal Escalante, por todo concepto de su vivienda ubicado en el Puente Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución, cuyo pago tiene el siguiente detalle. | |
| N° 678 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO SALON COMUNAL CONFORTAYOC”, ubicada en el Localidad de Confortayoc, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 679 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO JASS TUTIRUYOC PINTOBAMBA”, ubicada en el Localidad de Pintobamba, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el años 2006, interviniendo parcialmente en el local sindical, que luego fueron paralizados, por lo que solamente se realizó las siguientes actividades. | |
| N° 680 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CALZADA”, ubicada en el Localidad de La Calzada, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 681 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “COSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ECHARATE 1RA ETAPA. SICLLABAMBA”, ubicada en el Localidad de Sicllabamba, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2004 y 2005, donde se ha logrado las siguientes metas: – Se ha construido un canal de concreto simple de 0.60m x 0.45m, con una longitud de 1,400 ml. – Se ha construido 14 pozas de carga de 0.90m x 1.70m. también de concreto simple con sus respectivas cámaras, con tuberías de rebose PVC SAL de 2″ con tapas metálicas de 1.10 x 1.60 con rejillas metálica de 0.20m x 10m x 0.05m de espesor. – Se ha construido 01 poza de disipación y su rápida. |
|
| N° 682 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO CAPILLA KUMPIRUSHIATO”, ubicada en el Localidad de Kumpirushiato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 683 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO CAPILLA CRISTIANA ALTO YANASHIRI” ubicada en el Localidad de Yanashiri, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecuto en el año 2006, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 684 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BARBACUCHAYOC” ubicada en el Localidad de Barbacuchayoc Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 685 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 686 | RESOLVER los Contratos N° 623-2008-MDE-UULC, N° 641-2008-MDE-UULC, N° 642-2008-MDE-UULC, y N° 647-2008-MDE-UULC, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el consultor Ing. Rose Mary Herrera Vargas, por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 687 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE TARCUYOC – HUAYRURUYOC” ubicada en el Localidad de Tarcuyoc – Huayruruyoc, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 688 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL YOMENTONI” ubicada en la Localidad Yomentony, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 689 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO IGESIA PENTECOSTES PANGOA” ubicada/en la Localidad Pangoa, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se lograron las siguientes metas: – Reposición de muros de adobe laterales en mal estado de conservación, refuerzos con contrafuertes y enlucido. – Reposición del piso de tierra que para cerámico fue necesario hacer un falso piso. – Cobertura de calamina en regular estado de conservación con estructura de tijerales débiles realizando el refuerzo y colocación de mellizo. |
|
| N° 690 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO SALON COMUNAL PACHIRI – SAN CARLOS” ubicada en el Localidad Pachiri, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde e ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 691 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO LOCAL SINDICAL SANGOBATEA” ubicada en el Localidad Sangobatea, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; donde se lograron las siguientes metas. | |
| N° 692 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO IGLESIA EVANGELICA PERUANA DE CONFORTAYOC” ubicada en el Localidad Confortayoc, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 693 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO CAPILLA EVANGELICA PERUANA MAZOQUIATO” ubicada en el Localidad Mazoquiato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 694 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “INSTALACION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CONFORTAYOC” ubicada en el Localidad Confortayoc, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008 y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 695 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO I.E N° 501237 ALTO MANUGALY” ubicada en el Localidad de Alto Manugaly, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008 y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 696 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL NUEVA VIDA” ubicada en el Localidad Nueva Vida Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006 y 2007, donde se han logrado las siguientes metas. | |
| N° 697 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SAN ANTONIO” ubicada en el Localidad de San Antonio Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 698 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION CARRETERA ALTO SHIMA TRIO RIO” ubicada en el Localidad de Alto Shima Trio Rio, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 699 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION PUENTE PASARELA MATERIATO” ubicada en el Localidad de Materiato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 701 | APROBAR el Calendario de Compromisos del Cuarto Trimestre Mensualizado de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Año Fiscal 2010, en los montos que se detallan en el Anexo al Modelo N° 01 de la presente Resolución. | |
| N° 702 | DECLARAR en abandono el Expediente N° 1134-2010, de fecha 09 de marzo del 2010, iniciado por Víctor Monrroy Condori, representante de la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda. 239, donde solicita Certificado Catastral de Lote de terreno ubicado en el lote N° 06, de la Manz. “K”, ubicado en la Av. lsaías Rosell del Centro Poblado de Kiteni conforme a los considerados de la presente Resolución. | |
| N° 703 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO DE PARQUE Y JARDINES DEL CENTRO POBLADO DE KITENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Cronograma de Ejecución, Panel Fotográfico y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 704 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE KITENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Hoja de Metrados, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica Programación de Obra, Cronograma de Desembolso, Cronograma de Adquisición de Materiales y Personal, Panel Fotográfico, y Planos los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 705 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL INICIAL N° 340 – ILLAPANI” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costo Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, Panel Fotográfico, Anexos, y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 706 | APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL de la Obra: “CONSTRUCCION PUENTE PASARELA MANGURIARI”; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 120,311.28 (Ciento Veinte Mil Trescientos Once con 28/100 Nuevos Soles); y siendo el nuevo presupuesto modificado la suma de S/. 958,679.08 (Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 08/100 Nuevos Soles), y ampliación de plazo por 95 días, siendo el nuevo plazo de 245 días, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 707 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL ALTO SANGOBATEA – KINCATENI” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costo Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, Panel Fotográfico, Anexos, y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 708 | APROBAR el Expediente Técnico – “INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMPAMENTO – SAN LORENZO, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Impacto Ambiental, Cálculo y Diseño, Especificaciones Técnica, Metrados, Fletes, Presupuesto de Obra, Análisis de Costo Unitario, Listado de Insumos, Formula Polinómica, Presupuesto Analítico Anexos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 709 | CONFORMAR los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2010 en la Municipalidad Distrital de Echarate, los cuales estarán integrados por los siguientes miembros de la Sociedad Civil y Agentes Participantes. | |
| N° 710 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, hasta por la suma de DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 255,800), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo Nº 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 711 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 08 Impuestos Municipales, hasta por la suma de SESENTA MIL SEISCIENTOS TRECE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 60,613), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 712 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 310,301), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Credito Suplementario 2010”. | |
| N° 713 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 13 Donaciones y Transferencia, hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 238), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 714 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de CIENTO VENTISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 126,719), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 715 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de CINCO MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 5’030,552), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 717 | MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 661-2008-A-MDE/LC, de fecha 22 de diciembre del 2008, donde se debe considerar el aporte de los beneficiarios cuyo monto asciende a S/. 223,297.28 (Doscientos Veintitrés Mil Doscientos Noventa y Siete con 28/100 Nuevos Soles): debiendo incluirse en el costo total del Expediente, y conforme a los considerandos de la presente Resolución, debiendo considerase los montos como consta en el cuadro siguiente. | |
| N° 718 | DESIGNAR a la Comisión Calificadora de Habilitaciones Urbanas Urbana de la Municipalidad Distrital de Echarate para el para el ejercicio 201 O, la cual se encuentra conformada de la siguiente manera. | |
| N° 719 | DESIGNAR al Ing. José Alfredo Cáceres Tarraga, con CIP N° 38198, como Inspector de la Obra: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutivo del Puesto de Salud Cirialo”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 720 | DESIGNAR al Ing. Boris Urquizo Warthon, con CIP N° 83462, como Inspector de Obra: “Conservación Rutinaria Carretera Ramal San Agustín – Pasñapacana Alta”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 721 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 722 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre proyectos, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 723 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto y una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 724 | FORMALICESE las modificación presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 725 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre proyectos, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 726 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 -Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, tipo de recurso “Participaciones -Programa de Modernización Municipal”, incorporado al PIM 2010 según Decreto Supremo No 100-2010-EF y D.S 002-2010-EF. | |
| N° 727 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR DE CONFORTAYOC, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de Un (01) que contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificados, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas para el Montaje de Materiales y Equipos, Estudio de Impacto Ambiental, Metrados y Presupuesto, Planos y Armados, Anexos: (Certificado de habilidad de proyectista, Factibilidad de Suministro, Fijación de Punto Diseñado. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 728 | DESIGNAR al Ing. Carlos Ojeda Umeres, con CIP Nº 55911, como Inspector de Obra: “Construcción del Sistema de Irrigación de la Microcuenca Aputinya”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 729 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad REPOSICION PUENTE PEATONAL KAMANQUIRIATO, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Hoja de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 730 | APROBAR EL ADICIONAL N° 01 DE LA OBRA “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE CHACANARES, DISTRITO DE ECHARATE · LA CONVENCION – CUSCO”, POR LA SUMA DE S/.43,953.67 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 67/100 NUEVOS SOLES), y siendo el presupuesto inicial de S/. 475,386.33 (Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Seis con 33/100 Nuevos Soles), y con el NUEVO ADICIONAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 519,340.00 (QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES, ASÍ COMO LA AMPLIACION DE PLAZO POR 68 DÍAS CALENDARIO, y siendo el Plazo Inicial de 150 Días Calendario y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 218 DÍAS CALENDARIO, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 731 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 732 | DESIGNAR al Ing. Mauro Mamani Soncco, con CIP N° 106541, como Residente de Obra del Proyecto: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION DE LA MICROCUENCA APUTINYA”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 733 | DESIGNAR al Ing. Lidia Pachecc Miranda, con CIP N° 81436, como Residente de Obra del Proyecto: “CONSTRUCCION PUENTE PASARELA HUACAYOC ALVASUYOC”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 734 | AUTORIZAR al Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de Echarate Abog. Francisco Flores Yepez, con DNI N° 23947633, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate pueda iniciar acciones Legales contra Sr. Walter Manuel Mujica Castelo por la presunta comisión del delito de Abandono de Cargo y otros, el mismo que se encuentra tipificado en el artículo 380° del Código Penal. | |
| N° 735 | DESIGNAR como INSPECTORES DE LAS UNIDAD OPERATIVAS a los siguientes profesionales. | |
| N° 735 | RATIFICAR a los siguientes profesionales como COORDINADODRES SUPERVISION. | |
| N° 736 | AUTORIZAR el Permiso por seis (06) horas semanales a favor del Abog. Rudy Gamarra Florez, para que ejerza la docencia Universitaria, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 737 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 738 | AUTORIZAR los viajes de pasantía nacional para los siguientes proyectos, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 739 | DECLARAR IMPROCEDENTE la Carta S/N° presentada por el Consorcio Echarate de fecha 09 de septiembre del 2010, en donde presenta la Liquidación Final de la Obra, debido a que existen controversias que deben ser resueltas como consecuencia de la suscripción del Contrato N° 171-2008-MDE-UL/LC, para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra: “Construcción Puente Pispita – Salamanca”, conforme a los considerandos de la presente Resolución, dejando a salvo el derecho del contratista de hacer prevalecer de acuerdo a Ley. | |
| N° 740 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de especifica de gastos dentro de la actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 741 | APROBAR la visación de los planos perimétrico y de ubicación, donde se rectifica el área del lote 1 de la manzana 1-L del Centro Poblado de Echarate y modificar la Resolución de Alcaldía N° 215-03-A-MDE/LC de fecha 24 de Octubre del 2003, en lo que corresponde al área del lote matriz y las fracciones resultantes tal como se muestra en el siguiente cuadro de áreas. | |
| N° 742 | AUTORIZAR los viajes de pasantía nacional para los siguientes proyectos, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 743 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Octubre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuesto Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 744 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Octubre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 746 | DESIGNAR a los profesionales como Inspectores de los siguientes proyectos. | |
| N° 747 | RESOLVER parcialmente el contrato N° 045-2009-ADS-A-DL-MDE/LC, de fecha 14 de abril del 2009, derivado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Presencial N° 018-2009-CEP-MDE/LC, es decir en lo que respecta a la parte no atendida correspondiente 2,000 galones de petróleo, cuyo equivalente asciende a S/. 19,600 .00 (Diecinueve Mil Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles) por caso fortuito o fuerza mayor, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo y conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 748 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE CARRETERA MARGEN DERECHA PUENTE KORIBENI – TUTIRUYOC” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costo Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 749 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 750 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DE KORIBENI – ALTO KORIBENI – ICHIQUIATO BAJO – LA VICTORIA” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costo Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, Panel Fotográfico, Anexos, y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 751 | DESIGNAR al Ing. Boris Urquizo Warthon, como Inspector del Proyecto: “Construcción Relleno Sanitario Cercado Echarate Componentes 1, 2b, 3, 6, 7”, y conforme a las consideraciones de la presente resolución. | |
| N° 752 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 753 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 754 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE CARRETERA CONFIANZA – CINTA VERDE” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costo Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, y Planos Diversos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 755 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESTRUCTURAS BAYLEY DDR KORIBENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Insumos, Gastos Generales, Análisis de Precios Unitarios, Programación de Obra, y Planos los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 756 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA Y CAMINO DE HERRADURA CHACO – TAQUILA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 757 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°50243 ECHARATE”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 758 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL HUACAYOC – PALMANAYOC – DELICIAS”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 759 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO PUENTE GOLGANTE PEATONAL TUTIRUYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 760 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION SS.HH. IE N° 501108 IVOCHOTE” ubicada en el Localidad de Ivochote, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 761 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PUENTE SANTOATO” ubicada en el Localidad de Santoato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 762 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNAS PAN DE AZUCAR” ubicada en el Localidad de Pan de Azúcar, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2006, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 763 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PASÑAPACANA” ubicada en el Localidad de Pasñapacana, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 764 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO DE LA COCINA – COMEDOR DE LA I.E N° 501277 MANTORREAL”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, Panel Fotográfico y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 765 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE SANGANATO – PARTE BAJA” ubicada en el Localidad de Sanganato Parte Baja, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 766 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE TALANKATO – PARTE BAJA” ubicada en el Localidad de Talankato Parte Baja – Palma Real, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 767 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LETRINAS CC. LIMONCHAYOC Y CARMENDIAYOC” ubicada en el Localidad de Limonchayoc y Carmendiayoc, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 768 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL CHAPO GRANDE” ubicada en el Localidad de Chapo Grande, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, 200 y 201 O, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 769 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION PATIO DE HONOR I.E 50288 – CHAHUARES” ubicada en el Localidad de Chahuares, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 y 2006, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 769 | APROBAR LA REFORMULACION del Expediente Técnico: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA CC NN CAMISEA”; debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 311, 475. 61 (Trescientos Once Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 61/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 299, 929. 73 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Veintinueve con 73/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 611, 405. 34 (Seiscientos Once Mil Cuatrocientos Cinco con 34/100 Nuevos Soles), así como la Ampliación de Plazo, siendo aprobado inicialmente por 90 días calendario, debiéndose de ampliarse por 90 días y con la nueva ampliación el plazo de Ejecución será de 180 días calendario. | |
| N° 770 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL PISONAYNIYOC” ubicada en el Localidad de Pisonayniyoc, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006 y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 771 | MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 133-2010-A-MDE/LC, de fecha 18 de marzo del 2010, que aprueba el Proyecto: “Mejoramiento de la Carretera Desvío Sambaray – Puente Echarate”, con el siguiente detalle. | |
| N° 772 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA DE LA I.E Nº 501279 DE ALTO CALIFORNIA” ubicada en el Localidad de Alto California, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008 y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 773 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO ECHARATE CERCADO” ubicada en el Localidad de Echarate cercado, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y 2010, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 774 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE SANGANATO PARTE BAJA, MEDIA Y ALTA” ubicada en el Localidad de Sanganato Parte Baja, Media y Alta, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008 y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 775 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TALANCATO – PARTE BAJA Y MEDIA” ubicada en el Localidad de Talancato – Parte Baja y Media, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008 y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 776 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “REUBICACION Y CONSTRUCCION DE LA I.E N° 50999 DE PACHIRI” ubicada en el Localidad de Pachiri – Kiteni, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007, 2008, y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 777 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CORIMANI” ubicada en el Localidad de Corimani – Palma Real, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008 y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 778 | RESOLVER en todo sus extremos el Contrato N° 468-2008-MDE-GA-JL, de fecha 07 de octubre del 2008, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el consultor Ing. Edwin Fernando Aparicio Cervantes, para la formulación del perfil del Proyecto de Inversión Pública “Ampliación Carretera Bajo Mazoquiato – Alto Mazoquiato – 6km”, por causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, por y conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 779 | DESIGNAR a la Comisión de Recepción de obra: “Instalación de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad Ramospata Zona Aputinya – Echarate”, “Ampliación y Mejoramiento del Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Cochapampa PMYOC – Echarate” y “Mejoramiento y Ampliación del Saneamiento Básico Integral de Balconpata – Echarate”; a los siguientes profesionales. | |
| N° 780 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Octubre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarias, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 781 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de especifica de gastos dentro de la actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 08 Impuestos Municipales. | |
| N° 782 | AUTORIZAR al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate para que inicie el proceso conciliatorio contra la Ing. Maritza Vianney Martiarena Mendoza, con respecto pago por servicios de consultoría, hasta por la suma de s/. 10,172.00 (Diez Mil Ciento Setenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles), de acuerdo al contrato N° 065-2009-DL-MDE/LC, Clausula Tercera. | |
| N° 784 | DECLARAR en abandono de conformidad a los considerandos de la presente Resolución los siguientes expedientes. | |
| N° 785 | APROBAR la unificación de los Expediente Técnico: Construcción Carretera Kepashiato – Kimbiri en su Componente Mejoramiento de la Carretera Kepashiato – Boca Santa Ana (32.260 Km), aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 226-2007-A-MDE/LC, de fecha 13 de junio del 2007 y el Expediente Técnico Construcción Carretera Kepashiato – Kimbiri, Tramo Boca Santa Ana – Quebrada Ticombinia (20 Km), aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 126-2008-A-MDE/LC, de fecha 26 de febrero del 2008, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 786 | RECONFORMAR EL Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo CAFAE, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 787 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 4’569,649), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 788 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 789 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre proyectos, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 790 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 791 | FORMALICESE la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 792 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 13 Donaciones y Transferencias. | |
| N° 793 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO LOCAL ZONAL KEPASHIATO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Planillas de Metrados, Presupuesto de Obra, Relación de Insumos Requeridos, Análisis de Costos Unitarios, Gastos Generales, Presupuesto Analítico, Programación de Obra, Programación de Gasto, Especificaciones Técnicas, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución . Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 794 | DESIGNAR al Ing. Giovana Cáceres Quispe, con CIP N° 79759, como Inspector del Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades de los Productores de Cacao para el incremento de la Producción en la Zonal de Ivochote, Distrito Echarate – La Convención – Cusco”, quien viene desempeñando sus funciones desde el 06 de abril del 2010. | |
| N° 795 | DESIGNAR a la profesional como Inspectora del siguiente proyecto. | |
| N° 796 | DESIGNAR como INSPECTORES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL BAJO URUBAMBA ZONA SUR a los siguientes profesionales. | |
| N° 797 | APROBAR, la liquidación Técnico Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA A.P.V. URUSAYHUA – ECHARATE” ubicada en el Centro Poblado de Echarate, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008 y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 798 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 799 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 800 | DESIGNAR al Ing. Justiniano Cruz Cárdenas, como Inspector de la Obra: I Proyecto: “Maderamen en Estructuras Bailey Poblado de Echarate”, y conforme a las consideraciones de la presente Resolución. | |
| N° 801 | AUTORIZAR los viajes de pasantía nacional para los siguientes proyectos, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 802 | AUTORIZAR al Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de Echarate Abog. Francisco Flores Yepez, con DNI N° 23947633, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate pueda asistir a la Audiencia de Conciliación, con el Consorcio Echarate, con la finalidad de tratar temas relacionados a la Ampliación de Plazo N° 06, conforme a los Informes Técnicos Legales de las áreas correspondientes, debiendo cuidar en lo posible los intereses de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a Ley. | |
| N° 803 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de las Obras: “Instalación de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad Ramospata Zona Aputinya – Echarate”, “Ampliación y Mejoramiento del Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Cochapampa PMYOC – Echarate” y “Mejoramiento y Ampliación del Saneamiento Básico Integral de Balconpata – Echarate”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 804 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA CALAMINAYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, Panel Fotográfico y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 805 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA PAVAYOC – ECHARATE”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 806 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE DEL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE S/. 255,726.32 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS CON 32/100 NUEVOS SOLES; y con la modificación del presupuesto reformulado asciende el monto a S/. 3’212,928.51 (Tres Millones Doscientos Doce Mil Novecientos Veintiocho con 32/100 Nuevos Soles) Y CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL NUEVO PRESUPUESTO SERÁ DE S/.3’468,654.83 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 83/100 NUEVOS SOLES), siendo que hasta la fecha tiene un avance en ejecución 432 días, y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 972 días; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 807 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PIGUIATO – ALTO SIMBENI – ALTO PIGUIATO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, Panel Fotográfico y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos .básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 808 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA TRONCAL PALMA REAL – PUENTE CHAHUARES KM 00+ 000 – KM 21 +400”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, Panel Fotográfico y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 810 | AUTORIZAR el viaje de Pasantía Nacional según el siguiente detalle y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 811 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Noviembre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 13 Donaciones y Transferencias, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 812 | AUTORIZAR el viaje de Pasantía Nacional según el siguiente detalle y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 813 | RECONOCER a los miembros de la Comisión Especial Electoral para la elección del Juez de Paz del Poblado de Echarate, conformada por las siguientes personas. | |
| N° 814 | DESIGNAR al Ing. Miguel Vargas Matamoros, como Coordinador de la Unidad Operativa de Palma Real, quien viene desempeñando sus funciones a partir del 01 de noviembre del 2010. | |
| N° 815 | DESIGNAR a la Comisión de Recepción de obras: “INSTALACION DE INTERNET RURAL DE LA COMUNIDAD DE CHAHUARES” e “INSTALACION DE CABINAS RURAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUPIMAYO C”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 816 | APROBAR la Transferencia de 54 Galones de Combustible (Petróleo D-2), del Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Miel y Derivados Apícolas en el Valle de Kumpirushiato – Kepashiato” al Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de los Productores de Cacao para el Incremento de la producción en la Zonal Kepashiato”. | |
| N° 817 | APROBAR la Transferencia de Materiales según hoja anexa que forma parte de la presente Resolución. | |
| N° 820 | RESOLVER en todo sus extremos el Contrato N° 011-2010-AMC-ADS-DL-MDE/LC, de fecha 23 de abril del 2010, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y el consultor Roberto Abrahán Ramírez Otarola Dávila, para contratación de Servicio de Tasación de la Planta de Procesamiento de Gas “Las Malvinas”, de la Empresa Pluspetrol Perú Corporation, por causal de fuerza mayor o caso fortuito conforme a los considerandos de la presente Resolución, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 821 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PUENTE PASARELA EN CAMINO DE HERRARADURA CHAPO GRANDE – PALMA REAL”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE S/. 110,664.19 (Ciento Diez Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 19/100 Nuevos Soles); por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 440,239.30 Cuatrocientos Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Nueve con 30/100 Nuevos Soles) y con la Nueva Ampliación Presupuestal el nuevo presupuesto será de S/. 550,903.50 (Quinientos Cincuenta Mil Novecientos Tres con 50/100 Nuevos Soles), y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 822 | OTORGAR todas las Facultades Ejecutivas y Administrativas del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Echarate, Elio Pro Herrera a favor del Gerente Municipal Ingeniero MARTIN DANILO LUZA PEZO, con DNI N° 23944606, para que apertura, sancione y realice cuantas diligencias sea necesarias en el proceso administrativo disciplinario a seguirse en mi contra, para cumplir con las recomendaciones realizadas por la Sociedad Auditora Tolentino -Enríquez y Asociados Sociedad Civil, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 823 | APROBAR LA COMPENSANCION ECONOMICA a los afectados del puente Echarate, debiendo pagarse de la siguiente manera. | |
| N° 824 | DESIGNAR al Ing. Boris Urquizo Warthon como INSPECTOR, de los siguientes proyectos sociales. | |
| N° 825 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 826 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 827 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 828 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 829 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 830 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 831 | DESAGREGACIÓN DE RECURSOS.- Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia N° 071-2010 por un monto de TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 370,810.00) con cargo a la fuente de financiamiento 18 Canon y Sobrecanon de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Transferencia de Partidas 2010”. | |
| N° 832 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E N° 501214 DE PAQUICHARI”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE S/.437,308.75 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 75/100 NUEVOS SOLES); Y LA AMPLIACION DE PLAZO POR 08 MESES, aprobado inicialmente por S/. 744,849.24 (Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve con 24/100) y con un Plazo de Ejecución de 06 Meses, Y CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/.1’182.157.99 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 99/100 NUEVOS SOLES), Y CON LA NUEVA MODIFICACION EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE 14 MESES; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 833 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 834 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 835 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 836 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 837 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 838 | DESIGNAR al Ing. Héctor Alberto Vera Hernández, como Residente I para el Proyecto: “Mejoramiento de la producción de Cacao mediante Asistencia Técnica y Capacitación a Agricultores en el Ámbito Zonal Palma Real”, a partir del 01 de Noviembre del 2010, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 839 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 840 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 844 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 845 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 846 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 847 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 848 | APROBAR la Directiva N° 001-2010-OPP-MDE/LC, sobre “Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2011 de la Municipalidad Distrital de Echarate,” que consta de VII Capítulos y Anexos de 5 formatos que forma parte de la presente Resolución. | |
| N° 849 | DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del contrato N° 145-2010-ADS-DL-MDE/LC, de fecha 05 de Octubre del 2010, suscrito por la Señora Jackeline Ocampo Argandoña, derivado del proceso de selección ADS N° 158-2010-CEP-MDE/LC, por haber trasgredido en principio de presunción de veracidad, retrotrayendo el proceso hasta la etapa del otorgamiento de la Buena Pro, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 850 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA TMC CHONGONA”, ubicada en la localidad de Chongona – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 851 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN BADÉN SIETE TINAJAS” ubicada en la localidad de Siete Tinajas – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 852 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: CONSTRUCCIÓN PONTÓN PANCHUMAYO”, ubicada en la localidad de Panchumayo – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 853 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN PONTÓN CHAQUIMAYO”, ubicada en la localidad de Chaquimayo – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 854 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: CONSTRUCCIÓN PONTÓN MISKIUNUYOC”, ubicada en la localidad de Miskiunuyoc – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 855 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: CONSTRUCCIÓN PONTÓN PACPACHAYOC”, ubicada en la localidad de Pacpachayoc – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 856 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN PONTÓN CHAHUARES” ubicada en la localidad de Chahuares – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 857 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: CONSTRUCCION PUENTE PACCHAC”, ubicada en la localidad de Pacchac · Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 858 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN PONTÓN HUAYNAPATA”, ubicada en la localidad de Huaynapata – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 859 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN PUENTE PAN DE AZÚCAR”, ubicada en la localidad de Pan de Azúcar – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 860 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN BADÉN PAPELPATA”, ubicada en la localidad de Papelpata – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 861 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 501169 CRISTOVARIATO- PANGOA”, ubicada en el Centro Poblado de Ivochote-Distrito del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 862 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: CONSTRUCCION PUENTE TEMPORAL LA VICTORIA”, ubicada en la localidad de La Victoria – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 863 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: CONSTRUCCION PONTÓN SAHUAYACO”, ubicada en la localidad de Sahuayaco – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 864 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN PONTÓN HUAYLLAYOC CHICO”, ubicada en la localidad de Huayllayoc Chico – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en los años 2007, y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 865 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA SULLUCUCHAYOC” ubicada en la localidad de Sullucuchayoc – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 866 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN PONTÓN SAJIRUYOC”, ubicada en la localidad de Sajiruyoc – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 867 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN PONTÓN HUAYLLAYOC GRANDE”, ubicada en la localidad de Huayllayoc Grande – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 868 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN PONTÓN SALASPAMPA”, ubicada en la localidad de Salaspampa – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 869 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INICIAL N° 340 ILLAPANI”, ubicada en el Centro Poblado de Palma Real-Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en los años 2008 y 2009 habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 870 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE SANTA ISABEL”, ubicada en la localidad de Santa Isabel – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2008 Y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 871 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BASICO C.P. KITENI”, ubicada en la localidad de Kiteni – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en los años, 2006, 2007 y 2008, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 872 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO SANTO DOMINGO DE PANGOA”, ubicada en el Centro Poblado de Ivochote – Distrito del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 873 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra. | |
| N° 874 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFES ESPECIALES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE KUVIRIARI – KUMPIRUSHATO” ubicada en la localidad de Kuviriari, Kumpirushato – Kepashiato -Distrito del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008 y 2009, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 875 | APROBAR, la liquidación Técnico- Financiera de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50246 – CIRIALO”, ubicada en el Centro Poblado de Ivochote-Distrito del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007,2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 876 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA – SAJIRUYOC” ubicada en la localidad de Sajiruyoc -Distrito del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 877 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Noviembre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 878 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Edmundo Núñez Monrroy, Ex Gerente de la Municipalidad Distrital de Echarate durante los periodos (02/01/2006 al 31/12/2006), por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en la Observación N° 02 y 06 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2006, por lo que habría incumplido los Arts. 26° y 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, así como a lo estipulado en el Art. 21° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate de fecha 07 de Junio del 2004, concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 879 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Domingo Luis Sarmiento Moron, Ex Sub Gerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Echarate durante los periodos (01/08/2005 al 31/12/2006), por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en la Observación N° 05 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2006, por lo que habría incumplido la Ley de Inversión Pública concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 880 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Raúl Américo Olivera Mansilla, Ex Sub Gerente de Supervisión de la Municipalidad Distrital de Echarate durante los periodos (01/01/2005 al 31/12/2006), por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en la Observación N° 05 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2006, por lo que habría incumplido la Ley de Inversión Pública concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 881 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Marco Antonio Araoz Gamboa, Ex Contador de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones, 01, 03, y 04 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2006, por lo que habría incumplido Art. 42° literal d) del Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Resolución de Concejo N° 006-04-MDE/LC de fecha 07 de Junio del 2004 concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 882 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Benito Alarcón Mena, Ex Jefe de Planificación de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones 01, 02, 03, 04, 05, y 06 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2006, por lo que habría incumplido Art. 30° literal a) del Reglamento de Organización y Funciones de fecha 07 de Junio del 2004, la Ley N° 28411, La Directiva N° 003-2006-EF/76.0, concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 º de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 883 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Ing. Cesar Camacho Galdos, Ex Gerente General de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las observación N° 02 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2007, por lo que habría incumplido Art. 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, el Art. 42° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 885 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Rubén Hinojosa Escalante (Ex Jefe de Oficina de Patrimonio), por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observación N° 05 del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el art. 68° literal 16) del Reglamento de Organización y Funciones, Titulo X – Capítulo I – División de Logística y Patrimonio – Director de Programa Sectorial II – Funciones Específicas 1.1, literal p) del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate, concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 886 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Walter Manuel Mujica Castelo Ex Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate en su calidad de Jefe de la División de Tesorería y Rentas, por la presunta Responsabilidad Administrativa Funcional contenidas en las Observaciones N° 04 y 11 del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el literales b) y c) del numeral 1.1 Funciones Específicas del cargo de Director de Programa – División de Tesorería y Rentas concordante con los incisos a) b) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 887 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Ing. Hilcias Pimentel Maldonado Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate en su calidad de Gerente de Supervisión y Control, por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones N° 07, 08, 14, 15 y 16, del Informe Largo de Auditoria Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el Titulo X – Capitulo II – Gerencia de Supervisión y Control – Director de Programa Sectorial III (código: D3-020606-3) – Funciones Específicas 1.1 literal i) y o) del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate, concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276 y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 888 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Marco Antonio Araoz Gamboa (Ex Contador), por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenida en la Observación N° 02 del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido Normas Gubernamentales a los servidores del Sector Público; en consecuencia habría cometido Responsabilidad Administrativa Funcional por su inacción en sus funciones inherentes al cargo, concordante con lo establecido en los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 889 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario a la señora Aydeé Pezo Fernández (Jefe de la División de Contabilidad), por la presunta Responsabilidad Administrativa Funcional en las Observaciones N° 03, 04, 05, 07, 12 y 13, del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el Titulo X – Capítulo I – División de Contabilidad – Director de Programa Sectorial II – Funciones Específicas 1.1, literal d), e), g) y j) del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de Echarate, del artículo Art. 63° literal 4), 5), Art 64° literal 2), y 15), del Reglamento de Organización y Funciones, concordante con lo establecido incisos a), b) y d) del Art. 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276 y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 890 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Ing. Cesar Arturo Camacho Galdos, Ex Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate en su calidad de Ex Gerente General por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones N° 07, 08, 15 y 16, del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el Art. 27º de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, concordante con lo especificado en el Titulo VII – Capítulo I- Gerencia General (codigo:D4-020301-2)- Funciones Específicas 1.1 literal d), i), y u) del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate concordante con lo establecido en los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276 y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 891 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Paul Edward Latorre Elorrieta (Ex Jefe de la División de Logística), por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones N° 05, 09, 10 y 11 del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el art. N° 68° literal 16) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2007, así como el incumplimiento a lo establecido en el Titulo X – Capítulo I – División de Logística y Patrimonio – Director de Programa Sectorial II- Funciones Específicas 1.1, literal a), k), p) del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate para el periodo 2008, concordante con lo establecido en los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 892 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PUENTE KUMPIRUSHIATO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE S/.1’688.914.54 (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 54/100 NUEVOS SOLES; Y LA AMPLIACION DE PLAZO POR 180 DIAS CALENDARIO, aprobado inicialmente por S/. 4’200,695.93 (Cuatro Millones Doscientos Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 93/100) y con un plazo de ejecución de 300 Días Calendario Y CON LA NUEVA AMPLIACION PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERA DE S/.5’889,610.30 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 30/100 NUEVOS SOLES), Y CON LA NUEVA MODIFICACION EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 480 DÍAS; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 892 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SIETE TINAJAS”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE S/. 1’329,754.96 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 96/100); Y LA AMPLIACION DE PLAZO POR 04 MESES, aprobado inicialmente con S/. 10’084,432.60 (Diez Millones Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con 60/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 24 Meses para Infraestructura y 36 meses para Capacitación de Gestión de Sistemas de Riego y una modificatoria y adicional de obra N°1 con un presupuesto de S/. 11 ‘639,819.81 (Once Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Diecinueve con 81/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 24 Meses para Infraestructura y 36 meses para Capacitación de Gestión de Sistemas de Riego, Y CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/.12,969,574.77 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 81/100 NUEVOS SOLES), Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 28 MESES PARA INFRAESTRUCTURA Y 40 MESES PARA CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 893 | APROBAR el Expediente Técnico – “CARRETERA BOCA MANTALO – ALTO MANTALO – DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Tres (03) Tomos: Tomo I: contiene: Generalidades, Memoria Descriptiva, Estudios Básicos, Ingeniería del Proyecto, Especificaciones Técnicas, Metrados Presupuesto de Obra, Programación de Obra, Anexos; Tomo 11 contiene: Planos; Tomo 111 contiene Planos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 894 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario a la Señora Aydee Pezo Fernández, Jefe de la División de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las observaciones N° 01, 02 y 03 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2007, Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2008, Observación N° 01 y 03 por lo que habría incumplido el art. Art. 64° literal 15) del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate, y el Titulo X del Capítulo I – División de Contabilidad – Director de Programa Sectorial II, 1.1. Funciones Específicas, literal c), f), i), j) y k) del manual de Organización y Funciones concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 895 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Julio Cesar Loayza Gallegos Ex Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate en su calidad de Jefe de la División de Logística, por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones N° 05, 09, 10, 11, y 13, del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el Titulo X – Capítulo I – División de Logística y Patrimonio – Director de Programa Sectorial II- Funciones Específicas 1.1, literal a), e) y p) del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate, Art. 68° literal 16) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2007 concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo Nº 276 y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 897 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL CHACO – CARMEN ALTO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 898 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NUEVA LUZ DISTRITO ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Programación de Obra, Presupuesto Analítico, Presupuesto General, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Planos y Panel Fotográfico, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 899 | APROBAR el Expediente Técnico – “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CINTA VERDE (SECTORES CINTA VERDE, CALVARIO, ESPERANZA Y MAYUNGARI) DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo que contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificados, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas para el Montaje de Material y Equipo, Estudio de Impacto Ambiental, Imposición de Servidumbre, Metrado y Presupuesto, Costos Unitarios, Formula Polinómica, Calendario de Avance de Obra, Cronograma de Obra, Planos y Anexos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 900 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO I.E N° 501140 ALTO POSTAQUIATO – DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Hoja de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Programación de Obra, Cronograma de Desembolso, Cronograma de Adquisición de Materiales y Personal, Panel Fotográfico y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 901 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Nº 02 DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN TEREBINTO – PIEDRA BLANCA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCIÓN”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 112,779.03 (CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 03/100 NUEVOS SOLES), aprobado inicialmente con S/. 2’644,021.48 (Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Veintiuno con 48/100 Nuevos Soles) y una modificatoria y adicional de obra N° 01 con un presupuesto de S/. 278,915. 81 (Doscientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Quince con 81/100 Nuevos Soles) Y CON LA NUEVA AMPLIACION PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 3’035,716.32 (TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS CON 32/100 NUEVOS SOLES), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 902 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CERCADO DE ECHARATE”. DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 74,616.50 SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON 50/100 NUEVOS SOLES), Y CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 6’678,929.64 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 64/100 NUEVOS SOLES), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 903 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, hasta por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 1, 392,202), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 904 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SECENTA Y DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 17’434,562), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 905 | APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto – “MEJORAMIENTO CARRETERA CIRIALO – SAN ANTONIO RINCONADA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de Tres (03) Tomos: TOMO I contiene: Generalidades, Memoria Descriptiva, Planta General del Proyecto, Conclusión de Estudios Básicos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Bases para el Cálculo de Precios Unitarios, Valor Referencial , Análisis del Costo Indirecto, Análisis del Costo Directo, Resumen de los Componentes del Costo y Precio Unitarios, Requerimiento de Materiales, Formula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra; TOMO II : Informe Topográfico, Estudio de Geología y Geotecnia, Estudio de Hidrología e Hidráulica, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, y Estudio de Tráfico; TOMO III: Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 906 | RESOLVER los Contratos N° 643-2008-MDE-UL/LC, N° 645-2008-MDE-UL/LC, N° 646-2008-MDE-UL/LC, suscrito entre el consultor Econ. Policarpo Sara Chutas, por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 907 | RESOLVER el Contrato N° 114-2008-GA-JL, de fecha 01 de abril del 2008, suscrito con la Ing. Lit Katy Díaz Morales, para realizar el Expediente Técnico a Nivel Definitivo para el proyecto Construcción Comedor Infantil CC.NN. Monte Carmelo, por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 909 | MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 94-2010-A-MDE/LC, de fecha 08 de Marzo del 2010, en el extremo del artículo primero, concerniente a la meta programada de Liquidación de 300 obras a 150 obras para el presente año 2010. | |
| N° 910 | CONFORMAR la COMISIÓN AD HOC para que se pronuncie sobre la factibilidad legal, económica, técnica y presupuestal del Acta Final de la Comisión Paritaria 2010; la que estará conformada por los siguientes funcionarios: • CPC. Cesar Quintanilla Cárdenas, • Econ. Ludy Soto Jara. • CPC. Juan Denos Alfara |
|
| N° 911 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUEST AL N° 01 DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNI DADES NATIVAS DE MIARIA Y PUERTO RICO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 241,699.55 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 55/100 NUEVOS SOLES), aprobado inicialmente por S/. 2’913,132.01 (Dos Millones Novecientos Trece Mil Ciento Treinta y Dos con 01/100 Nuevos Soles) Y CON LA NUEVA AMPLIACION PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 3’154 831.56 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 56/100 NUEVOS SOLES), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 912 | DESIGNAR al Ing. Oscar Hipólito Mayta Ramírez, con CIP N° 85379, como Coordinador de Supervisión, quien viene desempeñándose en sus funciones desde el mes de diciembre del 2009. | |
| N° 914 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 915 | DELEGAR PODER ESPECIAL, al C.P.C Juan Clímaco Denos Alfaro Jefe de División de Personal, para los siguientes Actos como son Interposición de Recursos de Reconsideración, Apelación y Queja, Revisión Judicial del Procedimiento, Apersonarse a los Procedimientos Administrativos, Ejecución Coactiva, Presentación de escritos, Formular Peticiones u otros trámites que sean necesario para el Recurso de Apelación contra la Resolución de Cobranza N° 891-99-0001266 y demás actos y/o Reclamaciones que pudieran presentarse en el futuro, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 916 | CONFORMAR la Comisión de Transferencia de la Gestión Municipal 2007 – 2010 la que estará conformada por las siguientes personas. | |
| N° 917 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “CONSERVACION RUTINARIA DE LA VIA TRONCAL PALMA REAL – PUENTE CIRIALO – DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 917 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Noviembre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 918 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO DEL PABELLON DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50750 – CINTA VERDE DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, Panel Fotográfico y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 919 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGÜE DEL CENTRO POBLADO KEPASHIATO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 114,341.72 (CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 72/100 NUEVOS SOLES), Y CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 1’618,859.61 (UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 61/100 NUEVOS SOLES), ASÍ COMO LA AMPLIACION DE PLAZO POR 30 DÍAS CALENDARIO, Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 285 DÍAS CALENDARIO, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 920 | DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 289-2010-CEP-MDE/LC, “Elaboración de Expediente Técnico para el proyecto: “Mejoramiento del Saneamiento Básico Integral en el Asentamiento Rural Vista Alegre de Mishahua – Bajo Urubamba, del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, por las causales de contravención a las normas legales de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, retrotrayendo el proceso hasta la Etapa de Integración de Bases, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 921 | DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 290-2010-CEP-MDE/LC, para la Elaboración de Expediente Técnico para el proyecto: “Mejoramiento del Saneamiento Básico Integral de la Comunidad Nativa de Shimaa – Kepashiato, del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención”, por las causales de contravención a las normas legales de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, retrotrayendo el proceso hasta la Etapa de Integración de Bases, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 922 | APROBAR DE OFICIO, LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA HABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA, ubicado en la Localidad de Pampa Concepción o Pucamocco, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región Cusco con una superficie total de 234,769.78 m2. La misma que se encuentra inscrita a favor de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Cusco en la P.E. N° 11012128 del Registro de Predios Rubro Partida de Rectificación de área y perímetro, de la Zona Registral X Sede Cusco, Oficina Registral Quillabamba de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la misma que consta de Planos de Habilitación Urbana, Memoria Descriptiva y anexos. En los que se aprueba el siguiente cuadro de general de áreas. | |
| N° 923 | APROBAR la subdivisión sin cambio de uso del lote matriz 3-C-4, del Centro Poblado de Echarate, del distrito de Echarate, Provincia de la Convención, departamento del Cusco. Con un área de 1710.00 m2. Con Expediente N° 6460; de acuerdo al Plano y Memoria Descriptiva, según el cuadro siguiente. | |
| N° 924 | DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Reddy Renán Ardiles Mar contra el otorgamiento de la buena pro otorgada a la empresa AGROPECUARIA FRUTICOLA EIRL en el proceso de selección en la modalidad de Adjudicación Directa Pública N° 037-2010-CEP-MDE/LC, primera convocatoria, para la “Adquisición de yemas de naranja para el proyecto fortalecimiento de capacidades competitivas para el incremento de la producción y productividad del cultivo de cítricos con aptitud comercial en la micro cuenca del valle de Kumpirushiato, debido a que el postor empresa AGROPECUARIA FRUTICOLA EIRL no ha cumplido con lo indicado en las bases del referido proceso de selección, referido al cumplimiento de experiencia en la venta de bienes objeto de la convocatoria la cual no se ha acreditada suficientemente, ya que la mayoría de sus facturas están referidas a la experiencia en ventas de otros productos, y no a las requeridas en el presente proceso. | |
| N° 925 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SENSA – DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Aspectos Generalidades, Ingeniería del Proyecto, Descripción de Componentes del Proyecto, Costos y Presupuestos, Estudio de Impacto Ambiental, Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 926 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “IRRIGACIÓN SAN MIGUEL”, debiendo de ampliarse el presupuesto por la suma de S/. 1’375,389.82 (Un Millón Trescientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Nueve con 82/100 Nuevos Soles); y con la nueva Ampliación Presupuestal el presupuesto será de S/. 9’082,893.97 (Nueve Millones Ochenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Tres con 97/100 Nuevos Soles), conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 927 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Cesar Armando Quintanilla Cárdenas, Gerente de Administración de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observación N° 02 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Examen Especial a la Información Presupuestaria año 2009, por lo que habría incumplido el art. N° 60° numeral 5) y 20) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 928 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Cesar Armando Quintanilla Cárdenas, Gerente de Administración de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observaciones N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, y 09 del Informe Largo de N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. N° 60° numeral 4), 5), 7), 11), 12) 14, y 18) y 20) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 929 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario a la señorita Laura lvonne Chirinos Antezana, Jefa de la División de Logística de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observación N° 04 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. N° 65° numeral 1) 11) y 12) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 930 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario a la señorita Margot Giovana Quenaya Huamán, Jefa de la División de Tesorería y Rentas de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en las Observaciones N° 03, 06 y 07 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. 67 numeral 11 y 13 del Reglamento de Organización y Funciones, el art. N° 67° numeral 1), 2), 6), 10), 11) y 13) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 º de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 931 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario a la señora Aydee Pezo Fernández, Jefa de la División de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observaciones N° 01 , 03, 04, 05, 07, 08, 09 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. 65 numeral 1, 3, 4, 5, 13, 11 y 13 del Reglamento de Organización y Funciones, para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 932 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al señor Alvaro Florez Boza, Ex Gerente General de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observación N° 01del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. 43 numeral 1, 2, 3, 12, 16 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones, para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 933 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al señor Walter Manuel Mujica Castelo, Ex Jefe de la División de Tesorería y Rentas de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observación N° 02 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. 67 numeral 1, 2, y 7 del Reglamento de Organización y Funciones, para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 935 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Ing. Cesar Arturo Camacho Galdos, Ex Gerente General de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observación N° 02 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. 43° numeral 1) 3), 12), 16), y 19) del Reglamento de Organización y Funciones, para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 936 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario a la Señorita Ludy Soto Jara en su calidad de Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observaciones N° 01 y 02 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Examen Especial a la Información Presupuestaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. 47° numeral 4), 6), 10) 11), 12), 13), y 16) del Reglamento de Organización y Funciones, para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 937 | MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 138-2010-A-MDE/LC, de fecha 18 de marzo del 2010, en el extremo de los linderos y perímetros del lote 03 de la Mz. I, del Centro Poblado de Palma Real del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Departamento del Cusco, de propiedad del señor Rosalvino Quispe Mamani, debiendo decir lo siguiente. | |
| N° 938 | RESOLVER en parte el contrato N° 015-2010-ADP-DL-MDE/LC, de fecha 22 de junio del 2010, derivado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Pública N° 011-2010-CEP-MDE/LC, Subasta Inversa Electrónica, suscrito con el contratista Fernand Ronald Suca Mamani en lo que respecta a la parte no atendida es decir 4,000 Bolsas de cemento Tipo IP de 42.5 Kg., por la causal de caso fortuito y fuerza mayor, conforme al Acta de Mutuo Acuerdo suscrita el 23 de junio del 2010, y los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 939 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 940 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 941 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 942 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 943 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 944 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 945 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 946 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 947 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 948 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 949 | APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 DE LA OBRA: “INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE SAHUAYACO – CHAUPIMAYO C, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCIÓN”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 74,801.46 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO CON 46/100 NUEVOS SOLES), Y CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 1’136,756.30 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 30/100 NUEVOS SOLES), ASIMISMO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 237 DIAS CALENDARIO SIENDO EL PLAZO TOTAL DE 477 DIAS CALENDARIO, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 950 | DESIGNAR a la Comisión de Recepción de obra: “Instalación de Una Escuela Deportiva en el Centro Poblado de Palma Real”; a los siguientes profesionales. | |
| N° 951 | DESIGNAR al siguiente personal. | |
| N° 952 | DESIGNAR a los profesionales como Inspectores de las siguientes Obras. | |
| N° 953 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHACANARES – ALTO CHACANARES” ubicada en la localidad de Chacanares – Alto Chacanares – Kiteni – Distrito del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2005 2006 y 2007 habiéndose logrado la siguiente meta. | |
| N° 954 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTAISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 6’586,142), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 955 | RECONOCER la deuda contraída con el proveedor Empresa Codiser correspondiente a los años 2005 y 2006 por el monto de S/. 11,231 .00 (Once Mil Doscientos Treinta y Uno con 00/100 Nuevos Soles), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 956 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 957 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 958 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 959 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre específica de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 960 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre específica de gasto dentro de la misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. | |
| N° 961 | APROBAR la devolución del íntegro de las penalidades erróneamente aplicadas a la Empresa Suply lmport Perú SAC, cuyo monto asciende a Tres Mil Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 3,600.00), derivado de la Orden de Compra N° 1788, originado del Proceso de Selección AMC N° 091-2010-CEP-MDE/LC. | |
| N° 962 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 963 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre proyectos, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 964 | FORMALICESE la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 965 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 966 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, tipo de recurso “Participaciones -Programa de Modernización Municipal”, incorporado al PIM 2010 según Decreto Supremo No 100-2010-EF y D.S 002- 2010-EF. | |
| N° 967 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, tipo de recurso “Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión Municipal”, incorporado al PIM 2010 según Decreto Supremo No 100-2010-EF y D.S 003- 2010-EF. | |
| N° 968 | APROBAR el Expediente Técnico – “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CARMELO – DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Aspectos Generales, Ingeniería del Proyecto, Descripción de Componentes, del Proyecto, Costos y Presupuesto, Estudio de Impacto Ambiental, Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio, y planos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 970 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 971 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PUENTE PASARELA TINTINIQUIATO, DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION, CUSCO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 83,612.30 (OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON 30/100 NUEVOS SOLES), por lo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 868,844.15 Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 15/100 Nuevos Soles Y CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL NUEVO PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 952,456.45 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 45/100 NUEVOS SOLES) asimismo la Ampliación de Plazo por 15 DÍAS CALENDARIO aprobado inicialmente por 150 Días Calendario, y con la NUEVA AMPLIACION EL PLAZO SERA DE 165 DIAS CALENDARIO conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 972 | RESOLVER el Contrato N° 029-2009-A-DL-MDE/LC derivado del Proceso de Selección ADS N° 387-2008-CEP-MDE/LC, de fecha 03 de febrero del 2009, suscrito con el Consorcio CELERON, representada por la Sra. Luz Elena Recaba Zapata, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico del Proyecto: Construcción de la Carretera Trio Rio – Rio Blanco – Distrito de Echarate – Cusca, por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 973 | DESIGNAR como Residente de Obra a los siguientes profesionales. | |
| N° 974 | DESIGNAR a la siguiente profesional como Jefa de La unidad Operativa de Echarate según se detalla. | |
| N° 976 | DESIGNAR al Ing. José Vicente Pérez Quintanilla como Inspector del Proyecto: “Construcción Sistema de Irrigación Siete Tinajas”, quien ha venido ejerciendo sus funciones desde el mes de mayo del presente año. | |
| N° 977 | DESIGNAR al Ing. José Vicente Pérez Quintanilla como Inspector del Proyecto: “Construcción del Sistema de Riego Terebinto – Piedra Blanca”, quien ha venido ejerciendo sus funciones desde el mes de mayo del presente año. | |
| N° 978 | DESIGNAR al Ing. José Vicente Pérez Quintanilla como Inspector del Proyecto: “Construcción del Sistema de Irrigación en el Sector Rosariomayo – lchupampa – Huaynapata”, quien ha venido ejerciendo sus funciones desde el mes de mayo del presente año. | |
| N° 979 | DESIGNAR la Encargatura al ECON, RAINER VALDEIGLESIAS CISNEROS, con matricula N° 771, para que desempeñe como encargado de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto desde el 01 al Econ, Rainer Valdeiglesias Cisneros 31 de Diciembre del presente año, debiendo cumplir sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 980 | APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto – “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CASHIARI, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de Un (01) que contiene: Memoria Descriptiva, Aspectos Generales, Ingeniería del Proyecto, Descripción de Componentes del Proyecto, Descripción de Componentes del Proyecto, Costos y Presupuesto, Estudio de Impacto Ambiental, Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 981 | DESIGNAR al Ing. Buenaventura Guillen Caviedes, como Coordinador de Supervisión de la Unidad Operativa del Bajo Urubamba Sur, quien viene desempeñándose en sus funciones desde el 01 de septiembre del 2010. | |
| N° 982 | DESIGNAR como Residente I a los siguientes profesionales. | |
| N° 983 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZZABLE KORIBENI EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KORIBENI”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 184,524.15 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100 NUEVOS SOLES), siendo que el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1 ‘858,832.25 Un Millón Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Dos con 25/100 Nuevos Soles, Y CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL NUEVO PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 2’043,356.40 (DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 NUEVOS SOLES) asimismo la Ampliación de Plazo por 16 DÍAS CALENDARIO, y con la NUEVA AMPLIACION EL PLAZO SERA DE 343 DIAS CALENDARIO conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 984 | RECONOCER Y REGISTRAR a la Junta Directiva y el Club de Madres de la Comunidad Nativa de Timpia, inscrita en la Partida Electrónica N° 02022237, de Personas Jurídica de la Oficina Registral de Quillabamba. | |
| N° 985 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SECENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 2’579,769), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 987 | DESIGNAR al Ing. Luis Loayza Galindo con CIP N° 18620, como Inspector del Proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades Competitivas para el Incremento de la Producción de Cítricos en la Zonal Kiteni”, quien ha venido ejerciendo sus funciones desde el 02 de agosto del 2010. | |
| N° 988 | DECLARAR IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 10 (Ampliación de Plazo N° 11 según el contratista) solicitado por el Consorcio Echarati mediante Carta N° 77-2010-CE, de fecha de ingreso de Mesa de Partes 25 de Noviembre del 2010, debido a una supuesta falta de disponibilidad de terreno, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 990 | RESOLVER el Contrato N° 037-2010-AMC-CP-DL-MDE/LC, derivado del Proceso de Selección AMC N° 139-2010-CE-MDE/LC, de fecha 27 de agosto del 2010, para la contratación del servicio de consultoría para la Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado para el Distrito de Echarate, suscrito con la Empresa Proyectos y Estudios Mundiales de Inversión S.A.C por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, es decir por haber trasgredido el principio de presunción de veracidad durante el proceso de selección, asimismo el Contratista PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN S.A.C. no ha cumplido con los Términos de Referencia de las Bases del proceso de selección AMC N° 139-2010-CE-MDE/LC derivado del CP N° 004-2010-CE-MDE/LC que forman partes integrante del Contrato N° 037-2010-AMC-CP-DL-MDE/LC, al proponer en la etapa de ejecución contractual un equipo profesional distinto a lo propuesto en la documentación de la Propuesta Técnica durante la etapa del proceso de selección. | |
| N° 991 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA CHACANARES – AL TO CHACANARES DISTRITO DE ECHARA TE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 992 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL SAN CRISTOBAL DE ALTO YANASHIRI DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, Anexos y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 993 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Señor Cesar Armando Quintanilla Cárdenas Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate en su calidad de Gerente de Administración, por la presunta Responsabilidad Administrativa Funcional contenidas en las Observaciones N° 04, 05, 07, 12, y 13 del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el Titulo X – Capitulo 1 – Gerencia de Administración – Director de Programa Sectorial III – Funciones Específicas 1.1 literal d) y e) m) del Manual de Organización y Funciones, Art. 59° literal 1) 8) y 13) del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate concordante con los incisos a) b) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 994 | DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado, que incluye el Memorándum N° 840-2010-DIVIPER-GA-MDE/LC, de fecha 20 de octubre de 2010, hasta la conformación de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, en el procedimiento administrativo seguido por la Ludy Soto Jara, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 995 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA SANGANTO – ALTO SANGANATO DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Flujo de Caja de Obra, Programación de Obra, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 996 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMEINTO BASICO INTEGRAL PAN DE AZUCAR”, ubicada en la localidad de Pan de Azúcar – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2009 y 2010, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 997 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE KEPASHIATO”, ubicada en la localidad de Kepashiato – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2004, 2005, 2006, y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 998 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CHOCORIARI”, ubicada en la localidad de Chocoriari – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2005, 2006, y 2007, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 999 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO”, ubicada en el Centro Poblado de Kepashiato – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2006, 2007, 2008 y 2009, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 1000 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL Y DERIVADOS APICOLAS EN EL VALLE DE KUMPIRUSHIATO – KEPASHIATO”, ubicada en la Localidad de Kepashiato – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008 Y 2009,, donde se ha logrado las siguientes metas. | |
| N° 1001 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO BALSEADERO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 29.632.89 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 89/100 NUEVOS SOLES) siendo el presupuesto inicial de S/. 201,783.87 (Doscientos Un Mil Setecientos Ochenta y Tres con 87/100 Nuevos Soles), y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto serás/. 231 ,416.76 doscientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Dieciséis con 76/100 Nuevos Soles), asimismo LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 60 DÍAS CALENDARIO aprobado inicialmente 68 Días Calendario y con la nueva ampliación el plazo será de 128 días calendario conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1002 | APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “INSTALACIÓN DE CABINAS DE INTERNET EN PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCIÓN CUSCO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE S/. 4,519.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES), siendo el presupuesto inicial de S/. 92,679.03 (Noventa y Dos Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 03/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal será de S/. 97,198.03 (Noventa y siete Mil Ciento Noventa y Ocho con 03/100 Nuevos Soles), asimismo LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 53 DÍAS CALENDARIO, aprobado inicialmente 60 días calendario y con la nueva ampliación el plazo será de 113 Días Calendario conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1003 | DESIGNAR a los siguientes profesionales como Residentes de Obra, según se detalla. | |
| N° 1004 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1005 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO FERIAL DEL POBLADO DE ECHARATE”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 1006 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO FERIAL DEL POBLADO DE ECHARATE”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 1007 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obras: “Construcción Carretera ABRA RANCAHUA-IVOCHOTE”, “Mantenimiento de Emergencia Carretera IVOCHOTE MARGEN DERECHA 41.44 KM”, “Mantenimiento margen Derecha ABRA RANCAGUA- RIO MANCHUNCHURINA”, “Construcción Trocha derecha ROSARIO CENTRAL- AL TO KAMANQUIRIATO”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 1008 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Recepción de la Obra: “CONSTRUCCION DE LAS AULAS INSTITUCION EDUCATIVA 50893-SANTOATO”, a los siguientes profesionales. | |
| N° 1011 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1012 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1013 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1014 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1015 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1016 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1017 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1018 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1019 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1020 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1021 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1022 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1024 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1025 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1026 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1027 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Diciembre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 1028 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Diciembre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 08 Impuestos Municipales, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 1030 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA KEPASHIATO – CIELO PUNKU, KM 0+00 AL 65+00”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados por Partidas y Sub Partidas, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obra, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1031 | APROBAR el Expediente Técnico de la Actividad – “CONCLUSION PUENTE PASARELA BARBACUCHAYOC, DEL DISTRITO ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusca, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados por Partidas y Sub Partidas, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obra, y Planos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución . Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1032 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SUBIA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Estudio de Hidrología e Hidráulica, Estudio Topográfico, Estudio Geotécnico, Geológico y Canteras, Memoria de Cálculo, Diseño Estructural Pórtico Izquierdo, Diseño Estructural Pórtico Derecho, Calculo de los Carros de Dilatación, Hoja de Metrados, Resumen General del Presupuesto, Resumen General del Presupuesto Analítico, Desagregado Analítico de Costo Directo, Desagregado Analítico de Gastos Generales, Desagregado Analítico de Gastos de Supervisión, Desagregado Analítico de Gastos de Liquidación, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Análisis de Precios Unitarios de Sub Partidas, Relación General de Insumos, Formula Polinómica, Deducción de Flete, Acarreos y Costos de Agregado, Cálculo de Acarreo de Materiales, Costo de Extracción de Agregados en Cantera, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra, Cronograma de Adquisición de Recursos, Cronograma de Desembolsos, Cotizaciones, Panel Fotográfico, y Planos diverso. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1033 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PEATONALES TRONCAL RIO CIRIALO Y NUEVO AMANECER, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio Topográfico, Memoria de Cálculo, Estudio de Hidrología e Hidráulica, Diseño Estructural Pórtico Izquierdo, Cálculo de los Carros de Dilatación, Cálculo del Sistema Contraviento, Hoja de Metrados, Resumen General del Presupuesto, Resumen General del Presupuesto Analítico, Desagregado Analítico de Gastos General, Desagregado Analítico de Gastos de Supervisión, Desagregado Analítico de Gastos de Liquidación, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Análisis de Precios Unitarios de Sub Partidas, Relación General de Insumos, Deducción de Flete, Acarreos y Costos de Agregado, Cálculo de Acarreo de Materiales, Costo de Extracción de Agregados en Cantera, Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra, Cronograma de Desembolsos, Cálculo de Remuneraciones, Cotizaciones, Panel Fotográfico, y Planos diverso. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1034 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE ALTO CIRIALO – NUEVO PARAÍSO DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCIÓN – CUSCO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE S/. 36 393.45 (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 45/100 NUEVOS SOLES), siendo el presupuesto inicial de 326,785.95 (Trescientos Veintiséis Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 95/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal será de S/.363,179.40 (Trescientos Sesenta y Tres Mil Ciento Setenta y Nueve con 40/100 Nuevos Soles), así mismo LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 04 MESES, aprobado inicialmente por 03 meses y con la nueva ampliación el plazo será de 07 Meses, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1035 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PUENTE PASARELA TAQUILA DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION – CUSCO” DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE S/. 36,393.45 (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 45/100 NUEVOS SOLES), siendo el presupuesto inicial de 326,785.95 (Trescientos Veintiséis Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 95/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal será de S/.363,179.40 (Trescientos Sesenta y Tres Mil Ciento Setenta y Nueve con 40/100 Nuevos Soles), asimismo LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 04 MESES, aprobado inicialmente por 03 meses y con la nueva ampliación el plazo será de 07 Meses, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1038 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 1040 | Declarar PROCEDENTE el otorgamiento de Subsidio por Luto equivalente a dos (02) remuneraciones y Gastos de Sepelio por la suma de S/. 2,750.00, a favor de la servidora Francisca Caviedes Canal, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1044 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 13 Donaciones y Transferencias. | |
| N° 1045 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 08 Impuestos Municipales. | |
| N° 1046 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 09 Recursos Directamente Recaudados. | |
| N° 1047 | APROBAR el Expediente Técnico – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA TRANSFORMACION DE FRUTAS EN EL CENTRO POBLADO DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Memoria Descriptiva, Estudio de Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Pr0yecto, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Cronograma de Ejecución, y Anexos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1048 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Diciembre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo Nº 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 1049 | Aprobar la ampliación de Calendario de Compromisos Institucional correspondiente al mes de Diciembre del Año Fiscal 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarate a nivel de Pliego, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento conforme a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución por el Rubro; 00 Recursos Ordinarios, para atender gastos que ocasiona la ejecución de las actividades, en el monto que se detallan en el Anexo al Modelo N° 02/GL y las notas de Ampliación de Calendario del SIAF de la presente Resolución. | |
| N° 1050 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA. DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCIÓN, CUSCO”, POR LA SUMA DE S/. 86,923.56 (OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 56/100 NUEVOS SOLES, ASI COMO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 30 DIAS CALENDARIO, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1051 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre actividades, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 07 Fondo de Compensación Municipal. | |
| N° 1052 | FORMALICESE las modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 1053 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO ELÍAS S. CUSICHINARI CC.NN MIARIA” DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 128,438.49 CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 49/100 NUEVOS SOLES ASI MISMO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DÍAS CALENDARIO, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1054 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RICO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 76.572.97 (SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 97/100 NUEVOS SOLES), siendo el presupuesto inicial de S/. 924,250 .35 (Novecientos Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta con 35/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será /. 1, 000,823.32 (Un Millón Ochocientos Veinte Tres con 32/100 Nuevos Soles), así mismo LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 45 DÍAS CALENDARIO, aprobado inicialmente 150 Días Calendario y con la nueva ampliación el plazo será de 195 días calendario conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1055 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 433 DE LA CC.NN NUEVA VIDA”’, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/.70,390.27 (SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 27/100 NUEVOS SOLES), siendo el presupuesto inicial de 1’014,089.04 (Un Millón Catorce Mil Ochenta y Nueve con 04/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será S/. 1 ‘084,479.31 (Un Millón Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 31/100 Nuevos Soles), así mismo LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 115 DÍAS CALENDARIO, aprobado inicialmente 210 Días Calendario y con la nueva ampliación el plazo será de 325 días calendario conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1056 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SALÓN MULTIUSO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/.108,661.80 (CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 80/100 NUEVOS SOLES), siendo el presupuesto inicial de S/.1’049,745.87 (Un Millón Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 87/100 Nuevos Soles) y con la nueva ampliación presupuestal el nuevo presupuesto será S/. 1’158,407.67 (Un Millón Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Siete con 67/100 Nuevos Soles), asimismo LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 45 DÍAS CALENDARIO, aprobado inicialmente 150 Días Calendario y con la nueva ampliación el plazo será de 195 días calendario conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1058 | APROBAR la devolución de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Señora Fermina Escobedo Atau, debido a que la Municipalidad nunca realizó el servicio es decir la entrega de los 10 cubos de hormigón que le fue requerido, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1059 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA I.E INICIAL N° 222 DE LA CC.NN CAMANA”. DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/.28,926.54 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 54/100 NUEVOS SOLES), conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1060 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 52138- TICUMPINIA – SABABANTIARI”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 59,057.70 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 70/100 NUEVOS SOLES), ASI COMO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 81 DIAS CALENDARIO, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1061 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción que obra en actas del almacén de la Unidad Operativa de Ivochote a las diferentes obras, según anexos que corren a fojas (41) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1062 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1063 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (07) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1064 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (04) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1065 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1066 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (02) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1067 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1068 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1069 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (04) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1070 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (03) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1071 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1072 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1073 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (06) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1074 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (04) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1075 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (03) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1076 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1077 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (04) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1078 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1079 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (03) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1080 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1081 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1082 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (05) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1083 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (05) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1083 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL POR UN PERIODO DE 06 MESES al señor Walter Manuel Mujica Castelo, Ex Jefe de la División de Tesorería y Rentas de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observación N° 02 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. 67 numeral 1, 2, y 7 del Reglamento de Organización y Funciones, para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1084 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (04) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1085 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1086 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (03) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1087 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (18) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1088 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (08) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1089 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (07) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1090 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (13) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1091 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (06) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1092 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (09) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1093 | DESIGNAR como Inspectores de Obra, a los siguientes profesionales. | |
| N° 1093 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (27) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1094 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (23) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1097 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL TARCUYOC, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCIÓN – CUSCO”. DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 6,700.00 (SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), aprobado inicialmente por un monto de S/. 148.403.01 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Tres con 01/100 Nuevos Soles), Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DES/. 155,103.01 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES CON 01/100 NUEVOS SOLES), ASI COMO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 45 DIAS CALENDARIO, aprobado inicialmente por 60 días Calendarios Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN EL PLAZO SERÁ DE 105 DÍAS CALENDARIO, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1098 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL RP Y RS MARANNIYOC, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCIÓN – CUSCO”. DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 13,000.00 (TRECE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), aprobado inicialmente por un monto de S/. 271 .236.39 (Doscientos Setenta y Un Mil Doscientos Treinta y Seis con 39/100 Nuevos Soles), Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DES/. 284,236.39 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 39/100 NUEVOS SOLES), ASI COMO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 120 DIAS CALENDARIO, aprobado inicialmente por 120 días Calendarios Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN EL PLAZO SERÁ DE 240 DÍAS CALENDARIO, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1099 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE RACCACHAPATA Y AMPLIACIÓN RAMOSPATA APUTINYA DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCIÓN – CUSCO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 16,000.00 (DIECISEIS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), aprobado inicialmente por un monto de S/ 325,939.77 {Trescientos Veinticinco Mil Novecientos Treinta y Nueve con 77/100 Nuevos Soles), Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 341.939.77 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 77/100 NUEVOS SOLES), ASI COMO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 48 DIAS CALENDARIO, aprobado inicialmente por 120 días Calendarios Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN EL PLAZO SERÁ DE 168 DÍAS CALENDARIO, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1100 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL RP Y RS CALCAPAMPA ALTA Y AMPLIACION CALCAPAMPA BAJA DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCIÓN – CUSCO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR S/. 15.000.00 (QUINCE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), aprobado inicialmente por un monto de SI. S/. 301,810.52 (Trescientos Un Mil Novecientos Ochocientos Diez con 52/100 Nuevos Soles), Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 316,810.52 (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 52/100 NUEVOS SOLES), ASI COMO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 29 DIAS CALENDARIO, aprobado inicialmente por 90 días Calendarios Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN EL PLAZO SERÁ DE 119 DÍAS CALENDARIO, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 1101 | APROBAR et Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PISONAYNIYOC – DISTRITO ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la Jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Nombre del Proyecto, Ubicación, Límites Topografía, Clima, Viviendas, Vías de Acceso, Acceso, Actividades Predominantes de la Población, Servicios Existentes, Población, Antecedentes del Proyecto, Objetos del Proyecto, Metas, Justificación, Monto Total de la Inversión del Proyecto, Consideraciones Técnicas para el diseño, y Planos, Croquis del Sistema Proyectado, Estudio de Suelos, Especificaciones Técnicas, Especificaciones Técnicas de las Partidas del Presupuesto, Presupuesto Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Insumos Formula Polinómica, Programación de Obra, Cronograma de Desembolsos y Fotografías. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1102 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1103 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1104 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1105 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1106 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1107 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1108 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1109 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1110 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1111 | APROBAR la transferencia de materiales de construcción, según el siguiente cuadro. | |
| N° 1144 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (07) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1145 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (03) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1146 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (11) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1147 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (18) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1148 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (09) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1149 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (04) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1150 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (02) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1151 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (02) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1152 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (10) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1153 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (02) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1154 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (04) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1155 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (12) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1156 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (10) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1157 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (06) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1158 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (04) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1161 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (13) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1162 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1163 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1164 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (04) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1165 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (15) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1166 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (10) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1167 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (13) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1168 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (21) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1169 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (11) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1170 | APROBAR la transferencia valorizada de mate riales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (10) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1171 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (06) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1172 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (17) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1173 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (47) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1174 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (31) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1175 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (05) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1176 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (05) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1178 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (15) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1179 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (06) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1180 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (04) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1182 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (12) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1183 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (12) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1184 | RESOLVER la Orden de Compra N0 03759, de fecha 01 de diciembre del 2009, de fecha 24 de septiembre del 2010, emitida a favor de la Empresa Inversiones lncomin S.A. para la adquisición de luminarias eléctricas, para el proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura e Implementación de la Institución Educativa Nivel Secundario José María Arguedas en el Centro Poblado de Echarate” por incumplimiento de obligaciones contractuales atribuibles al contratista y conforme a los considerandos descritos en la presente Resolución. | |
| N° 1185 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ZONAKISHIATO DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Hoja de Cálculo, Metrados de Obra, Aforo de Fuentes de Agua, Deductivo de Flete, Acarreo y Costo de Agregado, Resumen General del Presupuesto Analítico, Deducción Analítica de Gastos Generales, Deducción Analítica de Gastos de Supervisión, Deducción Analítica de Gastos de Liquidación, Resumen del Presupuesto General, Presupuesto Sistema de Instalación de Agua, Presupuesto Sistema de Eliminación de Excretas, Relación de Insumos Sistema de Instalación de Agua, Relación de Insumos Sistema de Eliminación de Excretas, Precios Unitarios Sistema de Instalación de Agua, Precios Unitarios Sistema de Eliminación de Excretas, Precios Unitarios de Sub Partidas del Sistema de Agua Potable, Precios Unitarios de Sub Partidas del Sistema de Eliminación de Excretas, Formula Polinómica, Panel Fotográfico, Programación de Ejecución de Obra, Memoria Descriptiva Expediente Social, Presupuesto Capacitación y Promoción Social, Relación de Insumos Capacitación y Promoción ,Social, Programación de Ejecución de Obra, y Planos de Ejecución de Obra. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1185 | DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 11 (Ampliación de Plazo N° 012 según el contratista) solicitado por el Consorcio Echarati mediante Carta N° 89-2010-CE, ingresada a Mesa de Partes en fecha 21 de diciembre del 2010, debido a que no se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 258° y 259° del Decreto Supremo N° 084-2004-PCM “Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1187 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA N° 64451 – CC. NN. SENSA”, ubicada en la Localidad de Sensa – Bajo Urubamba del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años , 2007, 2008, y 2009, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1188 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra CONSTRUCCIÓN LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO RURAL VISTA ALEGRE DE MISHAHUA”, ubicada en la Localidad de Vista Alegre Mishahua – Bajo Urubamba del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en el ejercicio presupuesta! del año 2009, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1189 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64447 NUEVO MUNDO”, ubicada en la Localidad de Nuevo Mundo – Bajo Urubamba del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años ,2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1190 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “CERCO PERIMÉTRICO C.E. INICIAL N° 685 PALMA REAL”, ubicada en el Centro Poblado de Palma Real -Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el ejercicio presupuestal del año 2005, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1191 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE”, ubicada en el Centro Poblado de Ivochote – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1192 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO DEL SALON COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE”, ubicada en el Centro Poblado de Ivochote – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1193 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE EMBARCADERO EN LA CC.NN. DE MIARIA – BAJO URUBAMBA”, ubicada en la localidad de Miaria – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1194 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la “CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PUERTO RICO – BAJO URUBAMBA”, ubicada en la localidad de Puerto Rico Bajo Urubamba, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1196 | APROBAR el Expediente Técnico – “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU – BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusca, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Ficha Técnica y Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Aforo, Población y Cálculo de Dotación, Memoria de Calculo, Metrados de Partidas, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Presupuesto Analítico, Cronograma de Obra, Calculo de Transporte Terrestre de Materiales, Panel Fotográfico, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Suelos, Anexos y Planos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1197 | APROBAR el Expediente Técnico – “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL VISTA ALEGRE DE MISHAHUA – BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Ficha Técnica y Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Aforo, Población y Cálculo de Dotación, Memoria de Calculo, Metrados de Partidas, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Presupuesto Analítico, Cronograma de Obra, Calculo de Transporte Terrestre de Materiales, Panel Fotográfico, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Suelos, Anexos y Planos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1198 | APROBAR el Expediente Técnico – “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE SHINTORINI – BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Ficha Técnica y Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Aforo, Población y Cálculo de Dotación, Memoria de Calculo, Metrados de Partidas, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Formula Polinómica, Presupuesto Analítico, Cronograma de Obra, Calculo de Transporte Terrestre de Materiales, Panel Fotográfico, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Suelos, Anexos y Planos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1199 | APROBAR el Expediente Técnico – “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA CC.NN. DE SHIMAA, DISTRITO DE ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, provincia de La Convención, Departamento y Región Cusco, que consta de Un (01) Tomo: que contiene Ficha Técnica y Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Aforo, Población y Cálculo de Dotación, Memoria de Calculo, Metrados de Partidas, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, Presupuesto Analítico, Cronograma de Obra, Calculo de Transporte Terrestre de Materiales, Panel Fotográfico, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Suelos, Anexos y Planos. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1200 | APROBAR el Expediente Técnico – “INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE ANCHIHUAY Y SANTA LUCIA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (01) Tomo el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Aspectos Generales, Ingeniería de Proyecto, Descripción de Componentes del Proyecto, Costos y Presupuesto, Estudio de Impacto Ambiental, Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle. | |
| N° 1201 | APROBAR la Liquidación Final de la obra: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 50243 Nivel Primaria Echarati, presentada por el Consorcio Constructor Echarati, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1203 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PUENTE KUMPIRUSHIATO”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE S/. 1’239,205.25 UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 25/100 NUEVOS SOLES; Y LA AMPLIACION DE PLAZO POR 180 DIAS CALENDARIO, aprobado inicialmente por S/. 4’200,695.93 (Cuatro Millones Doscientos Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 93/100) y con un plazo de ejecución de 300 Días Calendario Y CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/.5’439,901.18 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO CON 18/100 NUEVOS SOLES), Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 480 DÍAS; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1205 | IMPONER MEDIDA DISGIPLINARIA DE SUSPENSION POR UN PERIODO DE 15 DIAS Señor Walter Manuel Mujica Castelo Ex Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate en su calidad de Jefe de la División de Tesorería y Rentas, por la presunta Responsabilidad Administrativa Funcional contenidas en las Observaciones N° 04 y 12 del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el literales b) y c) del numeral 1.1 Funciones Específicas del cargo de Director de Programa – División de Tesorería y Rentas concordante con los incisos a) b) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1206 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE AMONESTACION ESCRITA al señor Marco Antonio Araoz Gamboa (Ex Contador), por encontrarse inmerso en responsabilidad administrativa funcional contenida en la Observación N° 02 del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido Normas Gubernamentales a los servidores del Sector Público; en consecuencia habría cometido Responsabilidad Administrativa Funcional por su inacción en sus funciones inherentes al cargo, concordante con lo establecido en los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1207 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN POR UN PERIODO DE 08 DÍAS al señor Julio Cesar Loayza Gallegos Ex Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate en su calidad de Ex Jefe de la División de Logística, por encontrársele responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones N° 05, 09, 10, 11, y 13, del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el Titulo X – Capítulo I – División de Logística y Patrimonio – Director de Programa Sectorial II- Funciones Específicas 1.1, literal a), e) y p) del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate, Art 68° literal 16) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2007 concordante con los incisos a) y d) del Art 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276 y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1211 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LOS AA RR DE KITAPARAY, SARINGABENI, TUPAC AMARU Y KUWAIT”, ubicada en la localidad de kitaparay – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008 y 2009 habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1212 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “MANTENIMIENTO DE PUENTE PASARELA CAPILLA LUZ=12MT – KITENI”, ubicada en la localidad de Kiteni -Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó, en el año 2009, habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1213 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la “CONSTRUCCION CARRETERA CONFORTAYOC ALTO CONFORTAYOC”, ubicada en la localidad de Confortayoc – kiteni – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años. 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1214 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la “MANTENIMIENTO CAPILLA EVANGELICA ICHIQUIATO – CINTA VERDE – PALMA REAL” ubicada en la localidad de Ichiquiato- Palma Real – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el ejercicio presupuestal del año, 2006., habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1215 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la “CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE KORIBENI”, ubicada en la localidad de Koribeni Palma Real – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2007, 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1216 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la “CONSTRUCCION PUENTE PUERTO CARMEN II ETAPA TIPO RETICULADO WARREN CON MONTANTES EN EL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL”, ubicada en la localidad de Palma Real – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2007, 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1217 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la “CONSTRUCCION CARRETERA SANGANATO ALTO TALANCATO – MAYUNGARI”, ubicada en la localidad de Alto Talancato-Mayungari -Palma Real – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1218 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA BASE ALIMENTICIA MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS Y PATOS EN LA CCNN TIMPIA”, ubicada en la localidad de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2009 y 2010 habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1219 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPAMPA”, ubicada en la localidad de Accopampa -Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007 Y 2008, y 2010 habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1220 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CERCADO DE ECHARATE, LA CONVENCIÓN, CUSCO”, ubicada en el poblado de Echarate, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1221 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS CERCADO POBLADO PALMA REAL”, ubicada en el Poblado de Palma Real, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007 y 2008 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1222 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “INSTALACIÓN DE CABINAS DE INTERNET RURAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUPIMAYO C”, ubicada en el Poblado de Chaupimayo “C”, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1223 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “INSTALACIÓN DE INTERNET RURAL COMUNIDAD DE CHAHUARES”, ubicada en la Comunidad de Chahuares Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1224 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL AMBITO ZONAL KEPASHIATO”, ubicada en la localidad de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en el año 2008habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1225 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra CONSTRUCCION CARRETERA ITARIATO NUEVA ESPERANZA”‘, ubicada en la localidad de Accopampa -Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó presupuestales de los años 2008 y 2009, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1226 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KAMONASHIARI MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA”, ubicada en la localidad de Kamonashiari, margen derecha e izquierda- kiteni – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1227 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA CENTRO POBLADO DE PALMA REAL” ubicada en el poblado de Palma Real – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco, la obra se ejecutó en los años , 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1228 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la CONSTRUCCION CARRETERA BAJO CORIMANI”, ubicada en la localidad de Corimani- Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1229 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA BOCA POMORENI”, ubicada en la localidad de Boca Pomoreni – Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1230 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPAMPA”, ubicada en la localidad de Accopampa -Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007 Y 2008, y 2010 habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1231 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO MATERIATO”, ubicada en la localidad de Materiato -Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco, la obra se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1232 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MAPITUNARI PARTE BAJA”, ubicada en la localidad de Mapitunari -Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco, la obra se ejecutó en los años 2009, y 2010 habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1233 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “CONSTRUCCION DE CARRETERA KAMONASHIARI PUENTE KITENI”, ubicada en la localidad de Kamonashiari -Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco, la obra se ejecutó en los años 2008, y 2009 habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1234 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RIO PUGUIENTIMARI MARGEN IZQUIERDA”, ubicada en la localidad de Puguientimari -Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2006, 2007, 2008, y 2009, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1235 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra “INSTALACION SANEAMIENTO BASICO INTREGRAL DE MASOKIATO”, ubicada en la localidad de Masokiato – Kiteni -Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, y 2009, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1236 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (01) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1238 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (06) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1239 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (13) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1240 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (16) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1241 | APROBAR la transferencia valorizada de materiales de construcción de obra a obra, según anexos que corren a fojas (21) y que forma parte integrante de la presente Resolución. | |
| N° 1242 | FORMALICESE las modificaciónes presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de un mismo proyecto, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 1243 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de una misma actividad, en el presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. | |
| N° 1244 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro de una misma actividad, en el presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, tipo de recurso “Participaciones – Programa de Modernización Municipal”, incorporado al PIM 2010 según Decreto Supremo No 100-2010-EF y D.S. 002-2010-EF. | |
| N° 1245 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático a nivel de específicas de gasto dentro una misma actividad, en el Presupuesto del Gobierno Local, Pliego 02 Municipalidad Distrital de Echarate, por el Rubro; 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, tipo de recurso “Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal”, incorporado al PIM 2010 según Decreto Supremo No 100-2010-EF y D.S 003-2010-EF. | |
| N° 1247 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EMBARCADERO COMUNIDAD NATIVA SENSA”, ubicada en la Comunidad de Sensa – Bajo Urubamba, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1248 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PRIMARIA N° 501163-CIGAKIATO”, ubicada en la Comunidad de Cigakiato – Kepashiato, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1249 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 501094 – ZONAKISHIATO”, ubicada en la Comunidad de Zonakishiato – Ivochote, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1250 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la CONSTRUCCION CARRETERA CHARAHUATO ALTO PACHIRI, ubicada en la localidad de Charahuato Alto Charahuato- Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2008, 2009 y 2010, habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1251 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SEANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE COCABAMBILLA”, ubicada en la Comunidad de Cocabambilla, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años , 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1252 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FIDEL PEREYRA NUEVA LUZ DISTRITO DE ECHARATE”, ubicada en la Comunidad Nativa de Nueva Luz Bajo Urubamba, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1253 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE RAMOSPATA ZONA APUTINYA”, ubicada en la Comunidad Nativa de Ramospata zona Aputinya, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años, 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1254 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SHIVANKORENI – BAJO URUBAMBA”, ubicada en la Comunidad Nativa de Shivankoreni Bajo Urubamba, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusca; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1255 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PUERTO RICO BAJO URUBAMBA”, ubicada en la Comunidad Nativa de Puerto Rico – Bajo Urubamba, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1256 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCION DE AULAS I.E N° 50893 – SANTOATO”, ubicada en la Comunidad de SANTOATO – Kiteni, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. | |
| N° 1257 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA EN EL AMBITO ZONAL ECHARATE”, ubicada en la localidad de Echarate, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008 y 2009 habiéndose logrado la siguiente Meta. | |
| N° 1259 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MIARIA”, ubicada en la localidad de la Comunidad Nativa de Miaria – Bajo Urubamba, Distrito de Echarate Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes metas. | |
| N° 1259 | AUTORIZAR el pago de las 885 Bolsas de Cemento a favor del proveedor Francisco Carbajal Bernal S.A., conforme a las Considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1259 | AUTORIZAR el pago de las 885 Bolsas de Cemento a favor del proveedor Francisco Carbajal Bernal S.A., conforme a las Considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1261 | ACLARAR LA DESIGNACION del Ing. Raúl Feliciano Zamalloa Zegarra, es como Jefe de Supervisión del Proyecto “Construcción Carretera Kepashiato Kimbiri”, con una remuneración de Coordinador de Supervisión, tal como establece la Escala de Inversión de la Municipalidad Distrital de Echarate. | |
| N° 1262 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la obra: “CONSTRUCCIÓN CARRETERA KEPASHIATO KIMBIRI: A).-TRAMO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA KEPASHIATO-QUEBRADA TICOMBINIA (KM 50+900)” B).-TRAMO CIELO PUNKU – QUEBRADA HONDA, ubicada en el, Distrito de Echarate – Distrito de Kimbiri, Provincia de la Convención, Región Cusco; la obra se ejecutó en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 habiéndose logrado las siguientes Metas. |
|
| N° 1263 | INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario a la señorita Ludy Soto Jara, Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las observaciones N° 01 y 02 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2007, Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2008, Observación N 01 por lo que habría incumplido el Art. 46°Literal 7) del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate, la Ley y las Directivas presupuestarias concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, y conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 1264 | PROMULGAR el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego: Municipalidad Distrital de Echarate, Provincia de la Convención, Departamento y Región Cusco, ascendente a S/. 196’135,895.00 (Ciento Noventa y Seis Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 00/100 Nuevos Soles) para el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del Año Fiscal 2011, de acuerdo a lo siguiente. | |
| N° 1266 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el año Fiscal 2010. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de TRENSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 354,734), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 1268 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE AMONESTACION ESCRITA, al señor Benito Alarcón Mena, Ex Jefe de Planificación de la Municipalidad Distrital de Echarate, por encontrársele responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones 01, 02, 03, 04, 05, y 06 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2006, por haber incumplido Art. 30° literal a) del Reglamento de Organización y Funciones de fecha 07 de Junio del 2004, Ja Ley N° 28411 , La Directiva N° 003-2006-EF/76.0, concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1269 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION POR UN PERIODO DE 30 DÍAS, al señor Raúl Américo Olivera Mansilla, Ex Sub Gerente de Supervisión de la Municipalidad Distrital de Echarate durante los periodos (01/01/2005 al 31 /12/2006), por encontrársele responsabilidad administrativa funcional contenidas en la Observación N° 05 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2006, por lo que habría incumplido la Ley de Inversión Pública concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1270 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION POR UN PERIODO DE 30 DÍAS, al señor Domingo Luis Sarmiento Moren, Ex Sub Gerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Echarate durante los periodos (01/08/2005 al 31/12/2006), por encontrársele responsabilidad administrativa funcional contenidas en la Observación N° 05 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2006, por lo que habría incumplido la Ley de Inversión Pública concordante con los incisos a) y d) del Art. 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1271 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE AMONESTACION ESCRITA, al Ing. Cesar Arturo Garnacha Galdos, Ex Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate en su calidad de Ex Gerente General por encontrársele responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones N° 07, 08, 15 y 16, del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el Art. 27° de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, concordante con lo especificado en el Titulo VII – Capítulo I- Gerencia General (codigo:D4-020301-2)- Funciones Específicas 1.1 literal d), i), y u) del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate concordante con lo establecido en los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1273 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 13 Donaciones y Transferencia, hasta por la suma de QUINCE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 15,000), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 1274 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010, por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de OCHOCIENTOS VEINTE CINCO MIL TREINTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 825,039), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 1278 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION DE 20 DIAS, al Señor Cesar Armando Quintanilla Cárdenas Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate en su calidad de Gerente de Administración, por haberle encontrado Responsabilidad Administrativa Funcional contenidas en las Observaciones N° 04, 05, 07, 12, y 13 del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el Titulo X – Capítulo I – Gerencia de Administración – Director de Programa Sectorial III – Funciones Específicas 1.1. literal d) y e) m) del Manual de Organización y Funciones, Art. 59° literal 1) 8) y 13) del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate concordante con los incisos a) b) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1279 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE AMONESTACION ESCRITA, al Señor Marco Antonio Araoz Gamboa, Ex Contador de la Municipalidad Distrital de Echarate, por haberle encontrado responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones, 01, 03, y 04 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2006, por lo que habría incumplido Art. 42° literal d) del Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Resolución de Concejo N° 006-04-MDE/LC de fecha 07 de Junio del 2004 concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1280 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION POR UN PERIODO DE 10 DIAS, Ing. Hilcias Pimentel Maldonado Funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate en su calidad de Gerente de Supervisión y Control, por haberle encontrado responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones N° 07, 08, 14, 15 y 16, del Informe Largo de Auditoría Financiera correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, por lo que habría incumplido el Titulo X – Capitulo II – Gerencia de Supervisión y Control – Director de Programa Sectorial III (código: D3-020606-3) – Funciones Específicas 1.1 literal i) y o) del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate, concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1281 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE AMONESTACION ESCRITA al lng. Cesar Arturo Camacho Galdos Ex Gerente General de la Municipalidad Distrital de Echarate por la presunta responsabilidad funcional contenidas en las observaciones N° 02 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2007, por lo que habría incumplido Art. 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, el Art. 42° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate concordante con los inciso a) y d) del artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1282 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION POR UN PERIODO DE 05 DIAS a la Señora Aydee Pezo Fernández, Jefe de la División de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional contenidas en las Observaciones N° 01, 02 y 03 del Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2007, Examen Especial a la Información Presupuestal del Año Fiscal 2008, Observación N° 01 y 03 por lo que habría incumplido el art. Art. 64° literal 15) del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Echarate, y el Titulo X del Capítulo I – División de Contabilidad – Director de Programa Sectorial II, 1.1. Funciones Específicas, literal c), f), i), j) y k) del manual de Organización y Funciones concordante con los incisos a) y d) del Art. 21 ° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1284 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta por la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SECENTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 5’982,567), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. | |
| N° 1285 | DESIGNAR como Residente I al siguiente profesional. | |
| N° 1287 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE AMONESTACION VERBAL a la señorita Margot Giovana Quenaya Huamán, Jefa de la División de Tesorería y Rentas de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observaciones N° 03, 06 y 07 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. 67 numeral 11 y 13 del Reglamento de Organización y Funciones, el art. N° 67° numeral 1), 2), 6), 10), 11) y 13) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1289 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE AMONESTACION ESCRITA a la señorita Ludy Soto Jara en su calidad de Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observación N° 02 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Examen Especial a la Información Presupuestaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. 47° numeral 4), 6), 10) 11), 12), 13), y 16) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276. | |
| N° 1290 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE AMONESTACION ESCRITA a la señorita Laura lvonne Chirinos Antezana, Jefa de la División de Logística de la Municipalidad Distrital de Echarate, por habérsele hallado responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observación N° 04 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. N° 65° numeral 1) 11) y 12) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N° 276. | |
| N° 1291 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION POR UN PERIODO DE 30 DIAS al Señor Cesar Armando Quintanilla Cárdenas, Gerente de Administración de la Municipalidad Distrital de Echarate, por habérsele encontrado responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observaciones N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, y 09 del Informe Largo de N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. N° 60° numeral 4), 5), 7), 11 ), 12), 14, y 18) y 20) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276. | |
| N° 1292 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE AMONESTACION VERBAL contra el Ing. Alvaro Flores Boza, Ex Gerente General de la Municipalidad Distrital de Echarate, por la presunta responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observación Nº 01del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Auditoria a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009, por lo que habría incumplido el art. 43 numeral 1, 2, 3, 12, 16 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones, para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276. | |
| N° 1293 | IMPONER MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION POR UN PERIODO DE 15 DIAS al Señor Cesar Armando Quintanilla Cárdenas, Gerente de Administración de la Municipalidad Distrital de Echarate, por habérsele encontrado responsabilidad administrativa funcional por incumplimiento de deberes y/o funciones contenidas en la Observación N° 02 del Informe Largo N° 0003-2010-3-0443, Examen Especial a la Información Presupuestaria año 2009, por lo que habría incumplido el art. N° 60° numeral 5) y 20) del Reglamento de Organización y Funciones para el periodo 2009, concordante con lo establecido en los incisos a), b), d) y g) del Art. 21 ° de la Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo N°276. | |
| N° 1294 | APROBAR el Crédito Suplementario en el Pliego 02: Municipalidad Distrital de Echarate, para el Año Fiscal 2010. Por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de OCHENTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 86,870), de acuerdo al siguiente detalle y Anexo N° 01 “Crédito Suplementario 2010”. |