Resoluciones de Alcaldía – 2011 de la Municipalidad Distrital de Echarati, para cumplimiento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
| # | Descripción | |
|---|---|---|
| N° 002 | DESIGNAR COMO PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE al Abogado HEBERT QUISPE HUAMAN identificado con DNI Nro. 24981768 con número de colegiatura Nro. 1964, a fin de ejercer la representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio en los cuales la Municipalidad sea parte conforme a Ley. |  |
| N° 003 | DESIGNAR a partir de la fecha, como GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE al Licenciado FRANCISCO JAVIER JULCA QUIÑONES, identificado con DNI Nro. 07227167, como Funcionario de Confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 004 | DESIGNAR a partir de la fecha como SECRETARIO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHAHATE al Abogado WILBERT GUEVARA QUISPE, identificado con DNI Nro. 25012630, con número de Colegiatura 3008, para debiendo cumplir sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 005 | DESIGNAR a partir de la fecha, como GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO, al Ingeniero Agrónomo Tropical ERICK JAMYL BUSTAMANTE VALENCIA, con C.I.P. 90485; Identificado con D.N.I. 24995001; en el cargo de nivel remunerativo previsto y reconocido en el PAP Y CAP, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a Ley. | |
| N° 006 | DESIGNAR a partir de la fecha, como GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE al CPC EDMUNDO NUÑEZ MONROY, identificado con DNI Nro. 023956634, con número de colegiatura Nro. O3-0655, Funcionario de Confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, en el cargo de nivel remunerativo previsto y reconocido en el PAP Y CAP, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 007 | DESIGNAR a partir de la lecha, como GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE al Arq. OSCAR ANTONIO MOREANO VALENCIA, identificado con DNI Nro. 23023956634, con número de colegiatura Nro. 10220, Funcionario de Confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, en el cargo de nivel remunerativo previsto y reconocido en el PAP Y CAP, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 008 | DESIGNAR a partir de la fecha como JEFE DE LA DIVISION DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE al Abogado FREDI TORRES CORRALES, identificado con DNI Nro. 24367345, con número de Colegiatura 2227, para debiendo cumplir sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la Presente Resolución. | |
| N° 009 | DESIGNAR a partir de la fecha, como JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES – OPI de la Municipalidad Distrital de Echarate, al ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ PAREDES, con C.I.P. 87753, identificado con D.NJ N° 80602800; quien deberá cumplir con sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 010 | DESIGNAR a partir del 05 de Enero, como JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la Lic. HIRMA CUELLAR. HUAMAN; identificado con D.N.I. 23951088 y CLAP RV-054, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad de conforme a Ley.
DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YARIN ALVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía los días 17, 18 y 19 de Enero del 2011 conforme a los considerandos de la presente Resolución y las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Consejo. DESIGNAR a partir de la fecha, como DIRECTORA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, a la CPC HERMINIA PILARES GAMARRA, con D.N.I. 23897085; con número de Colegiatura Nro. 2055, como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. |
|
| N° 011 | DESIGNAR a partir de la fecha, como GERENTE DE SUPERVISION, al Ingeniero Civil RAÚL EDWARD ACUÑA ROSAS, con C.I.P. 59556; identificado con D.N.I. 23874514; como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 012 | DESIGNAR a partir de la fecha el cuadro de funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Echarate, vigente a partir de la suscripción del presente documentó, es como sigue. | |
| N° 013 | DESIGNAR, a partir de la fecha, al Abog. GUYEN VENERO AUCCA, identificado con D.N.I. N° 24486861, y C.A.C. N° 2501 en el cargo de ASESOR LEGAL de la Municipalidad Distrital de Echarate, debiendo asumir el cargo con las obligaciones y responsabilidades inherentes al mismo, previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades. | |
| N° 014 | DESIGNAR a partir de la fecha, como JEFE DE DIVISIÓN DE CONTABILIDAD al CPC. LUIS BENJAMIN HUAMAN SARMIENTO; identificado con D.N.I. N° 41668921; con numero de colegiatura N° 23-370, como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF, ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate conforme a Ley. | |
| N° 015 | RATIFICAR, a partir del 03 de Enero del año en curso, como Jefe del Registro de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Echarate; a la Sra. Francisca Caviedes Canal, identificada con D.N.I. N° 24958931. | |
| N° 016 | DESIGNAR al Técnico WALKER RICARDO HUAMAN GUEVARA Nº 425310101 (ITS) en el cargo de Secretario Técnico de Defensa Civil del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Región Cusco. | |
| N° 017 | DESIGNAR a partir de la fecha como COORDINADOR DEL VASO DE LECHE, en la División del Vaso de Leche, al Licenciado WALTER GRAJEDA HUAMAN; identificado con D.N.I. 40721881; por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 018 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DV. PISPITA – ECHARATE DV. COCABAMBILLA” de la jurisdicción del Distrito de Echarati, provincia La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de (1) Tomo, el mismo que contiene: Introducción, Memoria Descriptiva (Datos Generales. Datos Demográficos, Datos Geográficos. Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto Social y Económico, Conclusiones y Recomendaciones), Especificaciones Técnicas, Cuadros de Metrados, Presupuesto Análisis de Costos Relación de Insumos, Análisis de Gasto General, Programación de Obras, y Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 019 | DESIGNAR a partir de la fecha, como GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL y SERVICIOS MUNICIPALES, al Licenciado en Administración; ZACARIAS SANTA CRUZ CALDERON, identificado con D.N.I. 25301929; como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad, conforme a Ley. | |
| N° 020 | DESIGNAR a partir del 10 de Enero, como JEFE DE DIVISIÓN DE DIVISIÓN LOGISTICA Y PATRIMONIO, al Licenciado en Administración, SAUL SUAREZ RIOS; identificado con D.N.I. 314229679; como funcionario con la categoría de Jefe de División dependiendo funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración. Y debiendo asumir sus funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a Ley. | |
| N° 021 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YARIN ALVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía los días 26 y 27 de Enero del 2011 conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Consejo. | |
| N° 022 | Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo peticionada por el Consorcio Echarati mediante Carta N° 002-2011/CE. | |
| N° 023 | Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo peticionada por el Consorcio Echarati, mediante Carta Nº 006-201 1/CE. | |
| N° 024 | DESIGNAR a partir del 06 de Enero, como JEFE DE DIVISIÓN DE TESORERIA Y RENTAS, en la División de Tesorería y Rentas; al Contador Público JULIO GONZALES SORIA; identificado con D.N.I. 23877985; con matricula de colegiatura N° 03-2834, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad de conforme a Ley. | |
| N° 025 | APROBAR, el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarate en su Versión 1 correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 026 | APROBAR el Contrato Complementario al Contrato Nro. 005-2010-LP-DL-MDE/LC, sobre Contrato de Suministro de Hojuela de Quinua Avena por 5,588 KG, de fecha 27 de Abril del 2010, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Agroindustrias Latino EIRL, derivado del proceso de selección Licitación Nro. 001-2010-CE-MDE/LC, complementario que consistirá en el suministro de Hojuela de Quinua Avena por 5,588 KG, cuyo monto asciende a la suma de S/ 22,352 00, por única vez, la misma que no excede del treinta por cien (30%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 027 | APROBAR el Contrato Complementario al Contrato Nro. 003-2010-LP-DL-MDE/LC, sobre Suministro de Leche Evaporada entera de 170 GRS, de fecha 16 de abril del 2010, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Representaciones Generales BRAMEC SRL, derivado del proceso de selección 001-2010-CE-MDE/LC ITEM: 2 Complementario que consistirá en el suministro de Leche Evaporada entera de 170 GRS por la cantidad de 80,300 tarros, el mismo que asciende a S/ 98,769.00 por un valor unitario de S/ 1.23, por única vez, la misma que no excede del treinta por cien (30%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 028 | APROBAR el Contrato Complementario al Contrato Nro. 004-2010-LP-DL-MDE/LC, sobre Suministro de Hojuela de Quinua Avena, de fecha 27 de abril del 2010, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Echarate y la Empresa Industrias Alimentarias DELICIA E.I.R.L, derivado del proceso de selección 001-2010-CE-MDE/LC ITEM: 1 Complementario que consistirá en el suministro de Hojuela de Quinua Avena por la cantidad de 5,588 KG, el mismo que asciende a S/ 22,352.00 por un valor unitario de S/ 4, por única vez, la misma que no excede del treinta por cien (30%), del contrato original, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 029 | DESIGNAR como Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Desarrollo Económico al Ing. Cesar Augusto Rodriguez Callañaupa, con CIP N: 71443, siendo efectivo a partir del 06 de enero del 2011, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarati, conforme a Ley. | |
| N° 030 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YARIN ALVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 03 de Febrero del 2011 conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Consejo. | |
| N° 031 | DESIGNAR como Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de Echarate al Abog. Fredi Torres Corrales, con DNI N° 24367345, con Colegiatura Nro. 2227, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate pueda defender los derechos e intereses en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo | |
| N° 032 | DESIGNAR a partir de la fecha corno JEFE DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE, al Abogado CHRISTIAN GUILLERMO CERPA ZUÑIGA, identificado con DNI Nro. 09851073, con número de Colegiatura 5062, debiendo cumplir sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la Municipalidad Distrital de Echarate, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 033 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA CARRETERA KEPASHIATO – CIELO PUNKU” KM 0+000 AL 65+000,” de la jurisdicción del Distrito de Echarati, provincia La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Generalidades, Ubicación del Proyecto, Estudio Socio Económico, Descripción del Proyecto); Especificaciones Técnicas (Generalidades, Especificaciones Técnicas por Partidas), Metrados – Obras de Mantenimiento (Metrados de Partidas y Sub – Partidas); Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obra, Plano de Ubicación y Clave; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 034 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA PRINCIPAL PUENTE CHAHUARES – PALMA REAL,” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico, Conclusiones y Recomendaciones), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 035 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YARIN ALVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 24 Y 25 de Febrero del 2011 conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 036 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA PRINCIPAL PUENTE ECHARATE – PUENTE CHAHUARES,” de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Región y Departamento de Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Dalos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivos, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico, Conclusiones y Recomendaciones), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 038 | MODIFICAR el PLAN DE ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarate en su Versión 2 correspondiente al año fiscal 2011, el mismo que está contenido en el anexo 1 de la presente resolución. | |
| N° 039 | DELEGAR al CPC EDMUNDO NÚÑEZ MONRROY, Gerente de Administración, las facultades para emitir Resoluciones para autorizar la habilitación de cajas chicas al Sr. CPC ELVIS MANOLO VELASCO CÁRDENAS (FONCOMUN Y CANON) y Sujetándose a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución Directoral Nro. 001-2011-EF/15 con la responsabilidad que corresponda conforme a Ley. | |
| N° 040 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YARIN ALVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 24 y 25 de Febrero del 2011 conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Consejo. | |
| N° 041 | RATIFICAR, a partir de la fecha, como Registrador Suplente de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Echarate: al Señor Roger Mendia Hermoza, identificado con D.N.I. N° 40520420; quien asumirá las funciones de la Titular de manera temporal, única y exclusivamente en caso de ausencia de la Titular, previa delegación de encargatura de la titular mediante documento escrito, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 042 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de Echarate, Provincia de la Convención, Departamento de Cusco, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución. | |
| N° 043 | DESIGNAR como JEFE DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI al ING. JOSÉ RUBÉN SANTILLANA CORILLA, identificado con DNI Nro. 20030461, con efectividad del 05 de enero del 2011, en el cargo de nivel remunerativo previsto y reconocido en el PAP Y CAP, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 046 | CONFORMAR el Comité de Administración del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Echarati, el mismo que será integrado por las siguientes personas. | |
| N° 053 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldia, al Regidor LUIS GERMAN YARIN ALVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 02, 03 y 04 de Marzo del 2011 conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Consejo. | |
| N° 054 | DESIGNAR a partir de la fecha, como JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, al CPC. JUAN CHOQUECAHUANA ZAMALLOA, con D.N.I. 41842502; con número de Colegiatura Nro.23-405, como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 055 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA RAMAL SAN AGUSTIN PASÑAPACANA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 056 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA RAMAL MATACATORCE – ALTO COCHAYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Dalos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 057 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA RAMAL CHAHUARES – TUNASMOCCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 058 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA RAMAL SAHUAYACO – CHAUPIMAYO C – HUAMANPATA – CHAUPIORCCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Dalos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Dalos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 059 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA CIRCUNVALACION LIMONPAMPA – EMPALIZADA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos. Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 060 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA PRINCIPAL RAMAL SICLLABAMBA – RAMOSPATA – RACACHAPATA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico, Conclusiones y Recomendaciones), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 061 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA RAMAL HUAYNAPATA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas. Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales. Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 062 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA RIO PUGUIENTIMARI MARGEN IZQUIERDA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 063 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA ITARIATO – NUEVA ESPERANZA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 064 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “TRABAJOS DE EMERGENCIA CARRETERA KEPASHIATO – CIELO PUNKU”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Generalidades, Antecedentes, Presupuesto, Objetivos, Ubicación del Proyecto, Estudio Socio Económico, Descripción del Proyecto), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 065 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA PRINCIPAL CIRIALO – KITENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico, Conclusiones y Recomendaciones), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Plano, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 066 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA DESVIO SALAMANCA – AGUILAYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Torno, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económicos), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexo; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 067 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA CIRCUNVALACION ALCUZAMA ALTA – LIMONPAMPA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económicos), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexo; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 068 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA CIRIALO – 7 DE JUNIO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económicos), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexo; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 069 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA IVOCHOTE – CHARAHUATO M.D”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate. Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económicos), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Plano, Anexo; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 070 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA CCOCHAPAMPA – MILAGRUYOC – AMARILLUYOC – CHAINAPUERTO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económicos), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Plano, Panel Fotográfico, Anexo; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 071 | OTORGAR el apoyo económico de S/600 (seis y cientos nuevos soles) a la Señora Aidee Palomino Ríos, identificada con DNI Nro. 40360798, para solventar los gastos de medicación y estadía en la ciudad del Cusco a favor de su menor hija quien adolece de Hipotiroidismo Primario. | |
| N° 072 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA RAMAL PANCHUMAYO – HUERTAPATA – MOYOMONTE – MISKIUNUYOC – AGUA SANTA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas. Impacto social y Económicos), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico. Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 073 | DESIGNAR como miembros de los Comités Especiales Permanentes para los Procesos de Selección de Adjudicaciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas, para el ejercicio fiscal – 2011, para los procesos que se generen a partir de la fecha; siendo los Comités Especiales Permanentes integradas por las siguientes personas. | |
| N° 074 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YAHIN ALVAHEZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 16 al 23 de Marzo del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 075 | DELEGAR, las atribuciones del Alcalde y/o Titular de la entidad que confiere el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento de manera expresa y específica para poder aprobar los expedientes de contrataciones y las bases de los procesos de selección de la Municipalidad Distrital de Echarate al Gerente Municipal Lic. Francisco Javier Julca Quiñones. | |
| N° 076 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA YOMENTONI – TINTINIQUIATO – IVOCHOTE”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Geográficos, Ubicación Geológica, Orográfica, Datos Económicos, Datos Culturales, Objetivos, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexo: los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 077 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA PRINCIPAL PALMA REAL – PUENTE CIRIALO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia la Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Dalos Técnicos, Justificación, Objetivos, Metas, Descripción de la Metas Físicas, Impacto Social y Económico, Conclusiones y Recomendaciones), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 078 | DELEGAR, las atribuciones de Alcaldía, a favor de la Señora FRANCISCA CAVIEDES CANAL, Jefe de Registro Civil, para que a partir de la fecha pueda celebrar los matrimonios en nuestra entidad, en ausencia del señor Alcalde conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 079 | DESIGNAR al Prof. FREDY HERRERA HUILLCA, como Residente del Proyecto “Fortalecimiento de los Servicios Deportivos y Recreativos del Centro Poblado de Echarate”, conforme a los considerandos de la presente Resolución. Haciéndose efectivo desde el 14 de marzo del 2011. | |
| N° 080 | DESIGNAR a EUGENIO GAMARRA QUISPE, como Coordinador Responsable de las distintas áreas para el cumplimiento de las metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, establecidas conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 083 | APROBAR LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE N°.01 AL EXPEDIENTE TECNICO, SUB PRESUPUESTO: AUDITORIO ”Mejoramiento y Ampliación de la Institución Educativa José María Arguedas – Poblado Echarate por SI. 4’762.904.50 (Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cuatro con 50/100 Nuevos Soles, con la variación porcentual de 0.16% en deductivo de S/ 7,665.61 (Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 61/100), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 085 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de Echarate, Provincia de la Convención, Departamento de Cusco, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución. | |
| N° 088 | APROBAR el Formato Nº 4 “Acciones Adoptadas por el Titular”, que forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que corresponde al Informe 001-2010-2-1688-MDE/OCI “Examen Especial a Obras Ejecutadas por Administración Directa en la Municipalidad Distrital de Echarate-Periodo 2009. | |
| N° 089 | CONFORMAR la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 090 | PRECISAR que el acuerdo de Concejo Municipal Nro. 010-2011-MDE/LC, de fecha 13 de Enero del 2011, donde se aprueba el programa de Vacaciones Recreativas Verano 2011, tendrá como fuente de financiamiento el Rubro Nro. 08 Impuestos Municipal secuencia funcional Nro. 245. Fomentar el deporte y la Recreación. | |
| N° 091 | OTORGAR el apoyo económico de S/3500 (tres mil quinientos nuevos soles) al señor GABRIEL URQUIA SEBASTIÁN, identificado con DNI Nro. 21144043, en representación de la Central de los Pueblos Originarios YINE YAMI, para poder solventar los gastos de traslado y estadía de la delegación que participara en la “II Feria Nativa 2011” de la Amazonia, el cual se llevara a cabo en la ciudad de Lima los días 28 al 05 de abril del 2011, organizada por el Ministerio de Turismo, que tiene por finalidad resaltar nuestra identidad cultural. | |
| N° 093 | CONFORMAR a partir de la fecha de la presente Resolución la Comisión para la ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la Municipalidad Distrital de Echarati a los servidores que a continuación se indican. | |
| N° 096 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA IVOCHOTE – ALTO IVOCHOTE – PAQUICHARI M.D”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Geográficos, Datos Socioeconómicos, Datos Culturales, Objetivos, Meta), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 097 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACIÓN RUTINARIA CARRETERA IVOCHOTE – ZONAKISHIATO – CHINGURIATO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Geográficos, Datos Socioeconómicos, Datos Culturales, Objetivos, Meta), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 098 | OTORGAR el apoyo económico de S/400.00 (cuatrocientos nuevos soles) al Señor ÁNGEL JESÚS VILLAFUERTE MOLINA, en su condición de Presidente de la Comunidad de Yanasiri, identificado con DNI Nro. 24954467, para solventar los gastos descritos en los considerandos, en salvaguarda de la seguridad e integridad de los pobladores de dichos sectores. | |
| N° 099 | AUTORIZAR al Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de Echarate Abog. FREDI TORRES CORRALES, con DNI N° 24367345, para que en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Echarate pueda asistir a la Audiencia de Conciliación a llevarse a cabo el 01 de abril y el 05 de abril del 2011. | |
| N° 100 | DESIGNAR Y CONFORMAR como miembros de la Comisión Especial de Cautela de la Municipalidad Distrital de Echarate, para la auditoria a los Estados Financieros y Examen Especial a la información presupuestaria correspondiente al ejerció económicos 2010, a los siguientes funcionarios. | |
| N° 101 | CESAR Y DEJAR SIN EFECTO la designación de la CPC. Herminia Pliares Gamarra, del cargo de Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al ser un cargo de confianza forme al numeral 17 del artículo 20° de la Ley 27972, por lo que se DEJA SIN EFECTO La Resolución de Alcaldía Nro. 10-2011, de fecha 06 de enero del 2011. | |
| N° 102 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarate en su Versión 5 correspondiente al año fiscal 2011, el mimo que se adjunta a la presente resolución. | |
| N° 103 | DESIGNAR, al COMITÉ ESPECIAL de la Municipalidad Distrital de Echarate, que se encargará del proceso de selección Concurso Publico Nro. 001-2011-CE-MDE/LC, para contratación de servicio de alquiler de camión volquete de 15 m3 para la obra Mejoramiento y Construcción de la Carretera Miraflores Mantoreal, siendo los siguientes. | |
| N° 104 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección de Licitación Pública Nro. 003-2011, para la contratación de combustible (Petróleo D2 y Gasolina de 84 Octanos), conforme al informe 0134-2011-DL-MDE/LC, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 105 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección de Licitación Pública Nro. 002-2011, para la contratación de Cemento, por Subasta Inversa Electrónica conforme al informe 0135-2011-DL-MDE/LC, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 106 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección CONCURSO PUBLICO Nro. 003-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de servicio de Internet de la Municipalidad Distrital de Echarate (zonales Echarati, Zonal de lvochote, Kepashialo, Zonal de Kiteni, Zonal de Palma Real), conforme al Informe Nro. 0139-2011-DL-MDE/LC, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 107 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA CARRETERA RAMAL CONFORTAYOC – KITENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto Social y Económico, Conclusiones y Recomendaciones), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 108 | DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de selección Licitación Pública N° 001-2011-CE-MDE/LCM, para la adquisición de insumos alimenticios para el Programa del Vaso de Leche correspondiente al Año Fiscal 2011, por la causal de contravención a las normas legales del Decreto Legislativo 1017 y Reglamento de la Ley de Contrataciones. | |
| N° 109 | De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalizase las modificaciones presupuestarías efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de Echarati del Departamento de Cusco, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución. | |
| N° 110 | DECLARAR IMPROCEDENTE la Carta Nro. 021-2011/CE, de fecha 25 de febrero del 2011, con registro Nro. 2238, S/N presentada por el Consorcio Echarati, en donde presenta la Liquidación de contrato de Obra, y en concordancia a lo expuesto en los acápites I “De los Antecedentes” y II “De la Liquidación Final de Obra (Volumen 1)” del presente Informe, en la que se ha demostrado que actualmente la ejecución contractual de esta obra está en Proceso de Arbitraje con Arbitro Único y, que la sustentación de la “Liquidación” que en esta oportunidad ha presentado el Contratista Consorcio Echarati, contiene una serie de inconsistencias técnicas y legales que la invalidan, y tomando en consideración lo establecido en el párrafo final del Artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N°084-2004-PCM). | |
| N° 111 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YARIN ALVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 11 al 15 de Abril del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 113 | MODIFICAR el PLAN DE ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarate en su Versión 6 correspondiente al año fiscal 2011, conforme al anexo que se adjunta. | |
| N° 114 | Aprobar y Autorizar la Incorporación al presupuesto institucional de la Municipalidad Distrital de Echarate para el período del año fiscal 2011, mediante Crédito Suplementario los Saldos de Balance del Año Fiscal 2010, de los fondos del Programa de Modernización Municipal y Plan de Incentivos Mejora Gestión Municipal en el Rubro: Canon y Sobre, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones Ascendente a la Suma de Novecientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 995,882.00) conforme a la estructura siguiente. | |
| N° 115 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL CHAMIRIATO – ALTO SHIMAA – TRIO RIO 36.00 Km”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 116 | DESIGNAR como Inspectores de Obra a los profesionales que se indican a continuación. | |
| N° 117 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA PRINCIPAL KITENI – MANGURIARI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico, Conclusiones y Recomendaciones), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexo; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 118 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – ”CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL KEPASHIATO – ALTO KEPASHIATO – SANTA LUISITA 11.38 Km”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas. Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 119 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL SANTA ROSA – KUVIRIARI – PALMEIRAS 19.72 Km”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Dalos Económicos, Datos Culturales, Dalos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 120 | OTORGAR el apoyo económico de S/300 (trescientos nuevos soles) a la Señora Libia Cusi de Huillca, identificada con DNI Nro. 24959443, para solventar los gastos de medicación en el tratamiento de su salud. | |
| N° 121 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad- “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL OZONAMPIATO MARGEN IZQUIERDA – OZONAMPIATO MEDIO – MATERIATO MEDIO 16.00”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Dalos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 122 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA MANATARUSHIATO – CIGAKIATO – POMORENI 17.86KM”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 123 | OTORGAR el apoyo económico de S/500 (quinientos 11uevos soles) al Señor ISAAC HUAMANI PUMA, identificada con DNI Nro. 24982457, para solventar los gastos de medicación en el tratamiento de su salud. | |
| N° 124 | DESIGNAR a los miembros de la Comisión Paritaria por parte de la Municipalidad Distrital de Echarate para la Negociación Colectiva de Pliego de Reclamos y Propuesta de Pacto Colectivo con el Sindicato de Trabajadores Municipales – SITRAMUN y la Municipalidad Distrital de Echarate para el año 2011 , la misma que quedara conformada de la siguiente manera. | |
| N° 125 | DESIGNAR como RESIDENTES DE PROYECTOS de la Obra Mejoramiento de la Carretera Desvió Sambaray – Puente Echarate con Secuencia Funcional 0114, a los siguientes profesionales. | |
| N° 126 | OTORGAR el apoyo económico de S/500 (quinientos nuevos soles) al señor Eusebio Coñislla Zavala, identificado con DNI Nro. 24960323, para solventar los gastos de medicación. | |
| N° 127 | DESIGNAR como JEFE DE PROYECTOS al Ing. Civil CARLOS LUNA LOAYZA de la Obra Mejoramiento de la Carretera Desvío Sambaray – Puente Echarate con Secuencia Funcional 0114. | |
| N° 128 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección LICITACIÓN PUBLICA Nro. 004-2011-CE-MDE/LC, para la adquisición de Tuberías PVC, accesorios y Cemento Disolvente para la obra Construcción del Sistema de Irrigación cuenca de Aputinya, con un valor referencial de S/ 1452.763.95 Nuevos soles conforme al Informe Nro. 0206-2011-DL-MDE/LC, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 129 | OTORGAR el apoyo económico de S/300 (trescientos nuevos soles) a la Señora JUDITH MORALES LUNA, identificada con DNI Nro. 80604118, para solventar los gastos de medicación en el tratamiento de su salud. | |
| N° 130 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YARIN ALVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 26 de Abril del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 131 | DESIGNAR como RESIDENTES DE OBRA, a los Profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 132 | DESIGNAR como RESIDENTES DE OBRA, a los Profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 133 | DESIGNAR corno RESIDENTES DE OBRA, a los Profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 134 | RECONOCER, a los Integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Echarate (CODISEC) que a continuación se detallan. | |
| N° 135 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA PACPACHAYOC – MARAMNIYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento de Cusco, que consta de un (1) Torno, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Geográficos, Datos Económicos, Impacto Social y Económico, Impacto Ambiental, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 136 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL CHACO – TAQUILA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Dalos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 137 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL CALAMINAYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto Social y Económico, Conclusiones y Recomendaciones), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la Presente resolución , cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 138 | APROBAR, el Uso de las Motocicletas YAMAHA AG-100, Motor N°. 3HA-174007, serie VIN o Chasis N°. JYA3HA007AA174246, modelo N°. AG100, color Azul y Motocicleta YAMAHA AG-100, motor N°. 3HA-17400, Serie VIN o Chasis N°. JYA3HA005AA174245, modelo N°. AG100, color Azul, que será destinada al Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Competitivas para el Incremento de la Producción y Productividad del Cultivo de Cítricos con Amplitud Comercial Microcuenca de Kumpirushiato, con Secuencia Funcional 0027. | |
| N° 139 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión 7 correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 140 | DELEGAR al CPC EDMUNDO NÚÑEZ MONRROY, Gerente de Administración, las facultades para emitir Resoluciones para autorizar habilitación de cajas chicas (FONCOMUN, RDR, IMPUESTOS MUNICIPALES Y CANON) y Sujetándose a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución Directoral Nro. 001-2011 -EF/15 con la responsabilidad que corresponda conforme a Ley. | |
| N° 141 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Licitación Pública Nro. 007-2010-CE-MDE/LC, por subasta inversa, para la adquisición de Combustible Petróleo BIODIESSELL B5, para la Obra Construcción de carretera Bajo Kimariato Alto Kimariato, con precio referencial de s/499,500.00 nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 142 | DESIGNAR como miembros de Comité Especial Permanente para la Contratación de Servicios de Alquiler de Maquinaria y Vehículos Pesados y Livianos para los Procesos de Selección de Adjudicaciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas, para el ejercicio fiscal – 2011, para los procesos que se generen a partir de la fecha; siendo sus integrantes los siguientes personas. | |
| N° 143 | MODIFICAR el PLAN DE ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarate en su Versión 8 correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 144 | DESIGNAR a los miembros de Comité Especial para el Proceso de Selección de Licitación Pública Nro. 005-2011, para la contratación de Cemento Tipo IP x 42 kilos, por Subasta lnversa Electrónica conforme al informe Nro. 0177-2011-DL-MDE/ LC, para las obras “Construcción de carretera Yomentoni, Mejoramiento de la Infraestructura I.E. Carlos Rios Rios, Construcción de Riego de siete Tinajas, Construcción de la Carretera Tunquimayo Alto Yanashiri, precio referencial Nro. S/448,012.50, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 145 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el proceso de Selección Concurso Público Nro. 005-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de Servicio de Alquiler de tractor Sobre Orugas con Riper, para la obra Construcción carretera Boca Chapo Koribeni, con precio referencial de S/ 701,250.00 Nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 146 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el proceso de Selección Concurso Público Nro. 004-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de Servicio de Alquiler de Excavadora sobre Orugas de 170 a 290 HP para la obra Construcción carretera Boca Chapo Koribeni, con precio referencial S/ 550,000.00 Nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 147 | FORMALICESE las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de Echarate, Provincia de la Convención, Departamento de Cusco, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución. | |
| N° 148 | DESIGNAR como Miembros Integrantes del Comité de Recepción de Obra: “Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N°222 de la Comunidad Nativa de Camana a los profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 149 | DESIGNAR como Veedor en representación de la Municipalidad Distrital de Echarate al Bach. CESAR BENDEZU UGARTE, para integrar el Comité de Mejoramiento de la Infraestructura de las Instituciones Educativas del Distrito de Echarate. | |
| N° 150 | DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección Licitación Pública N° 001-2011-CE-MDE/LC para la Adquisición de Insumos del Programa Vaso de Leche para el distrito de Echarate, por las causales de contravención a las normas legales de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, retrotrayendo el proceso hasta la Etapa de Integración de Bases, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 151 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva Nro. 030-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de servicio de Pólizas de Seguro TREC y Vehicular por 12 meses, teniendo como destino “Seguro de Maquinaria Pesada y Vehicular de la Municipalidad Distrital de Echarate, con un valor referencial de S/126,213.39 Nuevos soles, conforme al Informe Nro. 0260-2011-DL-MDE/LC y la Resolución de Gerencia Municipal Nro. 0080-2011-GM-MDE-LC, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 152 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva Nro. 030-2011-CE·MDE/LC, para la contratación de servicio de Pólizas de Seguro TREC y Rotura de Maquina por 12 meses, teniendo como destino “Seguro de Maquinaria Pesada y equipos de la Municipalidad Distrital de Echarate, con un valor referencial de S/82,023.26 Nuevos soles, conforme al Informe Nro. 0260-2011-DL-MDE/LC y la Resolución de Gerencia Municipal Nro. 0079-2011-GM-MDE-LC, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 153 | DESIGNAR como RESIDENTE DE PROYECTOS I, al Ing. Industrial EDWIN CASOS BONETT del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Para la Transformación de Frutas en el Centro Poblado de Kiteni del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención Departamento del Cusco con Secuencia Funcional 0041. Haciéndese efectivo desde el 25 de abril del 2011. | |
| N° 154 | DESIGNAR como INSPECTOR DE PROYECTOS I, al Ing. Agroindustrial MARCOS DAVID VARGAS GISMONDI, del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Para la Transformación de Frutas en el Centro Poblado de Kiteni del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención Departamento del Cusco con Secuencia Funcional 0041. Haciéndese efectivo desde el 25 de abril del 2011. | |
| N° 155 | AUTORIZAR la transferencia económica de Quince mil nuevos soles (s/ 15,000.00) a la Municipalidad de Centro Poblado de Palma Real, para el gasto en servicios de limpieza pública y saneamiento ambiental, afectándose la secuencia funcional 0008, especifica 03.011 .0019.0000 Transferencia de recursos a las Municipalidades de Centros Poblados. | |
| N° 156 | APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS CON EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO RUTAL DE FORMACIÓN DE ALTERNANCIA CHAHUARES DISTRITO DE ECHARATE PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, emitida por la Oficina de Programación e Inversión – OPI local, a través del responsable de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Echarate, detallados en el Informe Técnico N°. 002-2011-MDE/OPP/OPI de Evaluación del PIP y el Formato SNIP 09 de la Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 157 | APROBAR, LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 para la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATE”, Provincia de la Convención, Departamento del Cusco por 91 días calendario sin ampliación presupuestal, siendo aprobado inicialmente por 360 días calendarios y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 451 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 158 | CONFORMAR la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarate, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 159 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YARIN ALVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 11 al 13 ele Mayo del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 160 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor Lorenzo Torres Vargas, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 10 de Mayo del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 162 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA ABRA RANCAHUA – TINTINIQUIATO – IVOCHOTE M.D”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Geográficos, Datos Económicos y Culturales, Objetivos, Meta), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Plano, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 164 | APROBAR la Directiva N° 02: Normas de Austeridad, Racionalidad, Disciplinaria Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Echarate Año Fiscal – 2011, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. | |
| N° 165 | ENTREGAR la transferencia económica de Quince mil con 00/100 nuevos soles (S/. 15,000.00) a la Municipalidad del Centro Poblado de Kepashiato, para el cumplimiento de la prestación de servicio públicos delegados, afectándose la secuencia funcional 0008, especifica 03.011.0019.0000 Transferencia de recursos a las Municipalidades de Centros Poblados. | |
| N° 166 | ENTREGAR la transferencia económica de nueve mil ciento cuatro con 71 /100 nuevos soles S/ 9,104.71 a la Municipalidad del Centro Poblado de Ivochote, para el cumplimiento de la prestación de servicio públicos delegados, afectándose la secuencia funcional 0008, especifica 03.011.0019.0000 Transferencia de recursos a las Municipalidades de Centros Poblados. | |
| N° 167 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Concurso Público Nro 006-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de Servicio de Voladura de Roca de 35000 Mil M3, para la Construcción de la Carretera Boca Chapo Koribeni, con precio referencial S/ 525.000.00 Nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 168 | DESIGNAR a MARCO QUINTANILLA MUÑOZ, con Documento de Identidad N° 24991820, como Auxiliar de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Echarate, Provincia de la Convención Departamento del Cusco, el mismo que será el encargado de realizar trabajos de Inscripción de Nacimientos e Inscripción de Documento Nacional de Identidad en los Centros Poblados y Comunidades Nativas del Distrito como Registrador Itinerante, conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 169 | DESIGNAR al servidor JESUS DIAZ MEZA, identificado con DNI N° 24958009, como RESPONSABLE DEL LIBRO DE RECLAMACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarate, Provincia de la Convención Departamento del Cusco, quien tendrá que cumplir sus funciones conforme al D.S N° 042-2011-PCM y demás normas vigentes. | |
| N° 170 | OTORGAR el apoyo económico de doscientos cincuenta con 00/100 nuevos soles (S/250.00) al señor Bruno Vargas Cabanillas, identificado con DNI Nro. 4684866, en su condición de Presidente de la APAFA de la Comunidad Nativa de Puerto Rico, solicita apoyo económico de doscientos cincuenta nuevos soles para gastos en trámites en la ciudad de Quillabamba y Echarati. | |
| N° 171 | DESIGNAR como Miembros Integrantes del Comité de Recepción de Obra: “CONSTRUCCION PUENTE KUMPIRUSHIATO”, a los profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 172 | DESIGNAR al servidor SUSANO CARBAJAL VILLAFUERTE, identificado con DNI N° 23832941, como FEDATARIO de la División de Logística, quien tendrá que cumplir sus funciones conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 173 | APROBAR la RESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION SIN AFECTACION PRESUPUESTAL de la CARRETERA DESVIO SAMBARAY – PUENTE ECHARATE, del Distrito de Echarate, Provincia de la Convención Departamento del Cusco. El mismo que está compuesto por la siguiente estructura técnica. | |
| N° 175 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO INTEGRAL RAMAL SAN ANTONIO – NUEVO PARAISO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivos, Meta, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 176 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YARIN ÁLVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 25 al 27 de Mayo del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 177 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA MIARIA – MISHAHUA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivos, Meta, Descripción de las Metas Físicas, Impacto Social y Económico, Conclusiones y Recomendaciones), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 178 | DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva N° 014-2011-MDE/CEP para la Contratación de Servicio de Alquiler de dos Cargadores Frontales para el Proyecto “Mejoramiento Carretera Desvío Sambaray – Puente Echarate”, por las causales de contravención a las normas legales de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, retrotrayendo el proceso hasta la Etapa de Integración de Bases, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 179 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PISCINAS DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATE”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Beneficiarios, Objetivos, Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecución, Accesibilidad, Presupuesto y Duración, Descripción), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 180 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LORENZO TORRES VARGAS, para que pueda atender el despacho de Alcaldía los días 30, 31 de mayo, 01 , 02 de junio del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 180B | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RÚTINARIA DE CARRETERAS RAMALES DE LA ZONAL ECHARATE”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Geográficos, Justificación, Objetivos, Meta, Descripción de la Metas Físicas, Impacto Social y Económico, Impacto Ambiental), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 181 | De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalizase las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de Echarati del Departamento de Cusco, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución. | |
| N° 182 | RECONOCER, a las Juntas Vecinales y sus integrantes de la Zonal Palma Real Distrito de Echarate, Provincia de la Convención Departamento del Cusco, que a continuación se detallan. | |
| N° 183 | OTORGAR el apoyo económico de S/700 (setecientos nuevos soles) a la Señora María Gutiérrez Llano, identificada con DNI Nro. 43662120, para solventar los gastos de medicación en el tratamiento de su salud de su menor hijo. | |
| N° 184 | APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL DEL DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, con Código SNIF Nº 106048, en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, emitida por la Oficina de Programación e Inversión -OPI local, a través del responsable de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Informe Técnico N° 001-2011 -MDE-OPP-OPI/AHQV-E de Evaluación del PIP y el Formato SNIP 09 de la Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 185 | APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS APICULTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL KITENI DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, con Código SNIP N° 136898, en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, emitida por la Oficina de Programación e Inversión -OPI local, a través del responsable de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Informe Técnico N° 001-2011-MDE-OPP-OPl/MSC-E de Evaluación del PIP y el Formato SNIP 09 de la Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 186 | APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DUCHICELA-KITENI DEL DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, con Código SNIF N° 121505, en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, emitida por la Oficina de Programación e Inversión -OPI local, a través del responsable de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Informe Técnico N° 003-2011-MDE-OPP-OPl/PPG-E de Evaluación del PIP y el Formato SNIP 09 de la Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 187 | CONFORMAR el COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE de la Municipalidad Distrital de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco, el mismo que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 188 | OTORGAR el apoyo económico de S/2800 (dos mil ochocientos nuevos soles) al Presidente del Comité Pro Construcción del Ramal carreterero la Joya-Abra Mejorada, señor Americe Beltran Huaman Huaman, identificada con DNI Nro. 24955851, para solventar los gastos de apoyo comunal conforme a los considerandos expuestos. | |
| N° 189 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO INTEGRAL CARRETERA ALTO MANGURIARI – ALTO KAMANKIRIATO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia la Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Aspecto Socio – Económico, Objetivos Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 190 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Objetivos, Descripción), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 191 | APROBAR a Nivel de Perfil con Paso al Estudio de Factibilidad el Proyecto de Inversión Pública “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION EN LOS SECTORES DE ALTO KITENI, SANTA MARTHA, KAMONASHIARI, PROGRESO Y KINKURI”, del Distrito de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco, con Código SNIP N° 113215; emitido por el responsable de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Perfil del Proyecto que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 192 | ENTREGAR la transferencia económica de catorce mil con 00/100 nuevos soles (S/14,000.00) a la Municipalidad del Centro Poblado de Kiteni, para el cumplimiento de la prestación de servicio públicos delegados, afectándose la secuencia funcional 0008, Transferencias de recursos a las Municipalidades de Centro Poblado· con cargo al rubro Nro. 08 Impuestos Municipales. | |
| N° 193 | DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación presentado por DISTRIBUIDORA MOLZA EIRL e INDUSTRIA ALIMENTICIAS DON MANUEL EIRL, en cuanto a los puntos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 12.2.3, en contra del Otorgamiento y Consentimiento de la Buena Pro a favor de las Empresas INDUSTRIAS MOLICUSCO SAC e, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DELICIA EIRL, para el ítem II del Proceso de Selección LP N° 001-CE-2011-MDE/LC. | |
| N° 195 | ENTREGAR la transferencia económica S/. 8,000.00 (Ocho Mil) nuevos soles a la Municipalidad del Centro Poblado de Pangoa-Pongo de Maynique, para el cumplimiento de la prestación de servicios públicos delegados, afectándose a la secuencia funcional 0008, Transferencias de recursos a las Municipalidades de Centro Poblado con cargo al rubro Nro. 07 Fondo de compensación Municipal. | |
| N° 196 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para la adquisición de medicamentos con destino al proyecto “Fortalecimiento de la salud en al comunidades nativas Montetoni, Malankshiari, Kashiari Segakiato”; y la Resolución de Gerencia Municipal Nro. 0312-2011-GM-MDE-LC, que aprueba el expediente de contratación con un precio referencial de S/ 34,471.32 Nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 197 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA KORIBENI – KINKATENI (ALTO SANGOBATEA)”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos. Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivos, Metas, Descripción de las Metas Físicos), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Anexo; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 198 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO PUENTE CARROZABLE ILLAPANI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Objetivos), Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Especificaciones técnicas, Panel Fotográfico, Planos, los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 199 | MODIFICAR el PLAN DE ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su versión 9 correspondiente al año fiscal 2011. Se adjunta como anexo la hoja de Excel del PAC. | |
| N° 201 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía al Regidor LUIS GERMAN YARIN ÁLVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el día 16 y 17 de junio del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 202 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO OROYA MANTORREAL”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales. Justificación, Objetivos, Descripción de la Actividades. Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Programación de Obras, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 203 | APROBAR, LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 para la obra “SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO PALMA REAL”, del Distrito de Echarati Provincia de la Convención Departamento del Cusco por 203 días calendario sin ampliación presupuestal, siendo aprobado inicialmente por 150 días calendarios y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 353 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 204 | DESIGNAR a los miembros de la Comisión Paritaria por parte de la Municipalidad Distrital de Echarate para la Negociación Colectiva de Pliego de Reclamos y Propuesta de Pacto Colectivo con el Sindicato de Trabajadores Municipales – SITRAMUN y la Municipalidad Distrital de Echarate para el año 2012, la misma que quedara conformada de la siguiente manera. | |
| N° 205 | DAR POR CONCLUIDO, al 21 de Junio del 2011 la designación como Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate del Lic. Francisco Javier Julca Quiñones. | |
| N° 206 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO PUENTE PASARELA COCHAPAMPA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos, Descripción de las Actividades), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costo, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generares, Programación de Obras, Panel Fotográfico, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 207 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE CASETA PARA ANTENA DE RADIO Y TELEVISION”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un {1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Relación de Insumos, Análisis Gastos Unitarios, Cronograma de Ejecución, Planos, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 208 | APROBAR la VIABILIDAD del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PAL TOS EN SIETE (07) SECTORES DE LA MICROCUENCA BAJO ICHIQUIATO – PALMA REAL del DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, emitida por la Oficina de Programación Inversión – OPI local, de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Informe Técnico N° 005-2011-MDE-OPP-OPl/MAVP-R de Evaluación del PIP y el Formato SNIP 09 de la Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 209 | DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de setección Adjudicación de Menor Cuantía N° 087-2011-MDE-CEP, para la Contratación de Servicio de Alquiler de Chancadora Móvil para el Proyecto “Mejoramiento Carretera Desvío Sambaray – Puente Echarate”, por las causales de contravención a las normas legales de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, retrotrayendo el proceso hasta la Etapa de Convocatoria conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 210 | DAR POR CONCLUIDO, al 23 de Junio del 2011 la designación como Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de Echarate al Abogado Guyen Venero Aucca. | |
| N° 211 | DAR POR CONCLUIDO, al 23 de Junio del 2011 la designación como Jefe de la División de Logística y Patrimonio de la Municipalidad Distrital de Echarate al Licenciado en Administración Saúl Suarez Ríos. | |
| N° 213 | DESIGNAR a los miembros de la Comisión Paritaria por parte de la Municipalidad Distrital de Echarati para la Negociación Colectiva de Pliego de Reclamos y Propuesta de Pacto Colectivo con el Sindicato de Trabajadores Municipales – SITRAMUN y la Municipalidad Distrital de Echarati para el año 2012, la misma que quedara conformada de la siguiente manera. | |
| N° 214 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO SALON DE USO MULTIPLE Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS I.E 50750 CINTA VERDE”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Ecología, Geología y Topografía, Metas, Conclusiones y Recomendaciones), Planilla de Metrados, Presupuesto de la Obra, Relación de Insumos, Análisis Gastos Unitarios, Presupuesto Analítico, Especificaciones Técnicas, Planos, Panel, los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 215 | DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL DE OFICIO, del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Pública N° 013-2011-MDE/LC sobre “Contratación del Servicio de Alquiler de Chancadora Fija o Móvil Primario Secundario para la obra Mejoramiento Carretera Desvío Sambaray Puente Echarate”, retrotrayéndose el Proceso de Selección hasta el estado de la Etapa de Convocatoria, siendo válidos los demás actos anteriores a éste. | |
| N° 216 | DAR POR CONCLUIDO, al 23 de junio de 2011 la designación como Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Echarati al Abog. Fredi Torres Corrales. | |
| N° 217 | APROBAR el Formato N°. 4 de “Acciones Adoptadas por el Titular”, que forma parte integrante de la presente resolución, el mismo que corresponde al INFORME CORTO 0004-2011-3-0443 de AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA AÑO 2010, INFORME LARGO 0004-2011-3-0443 de AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA AÑO 2010 e INFORME 0004-2011-3-0443 de EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA AÑO 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco. | |
| N° 218 | OTORGAR el apoyo económico de S/1381.50 (mil trescientos ochenta uno con 50/100 nuevos soles) a nombre del representante legal de la Municipalidad de Centro Poblado de Kepashiato Sr. Lucio Huacac Andrade identificado con DNI Nro. 24980106, como apoyo económico para el pago de la deuda contraída por dicha entidad conforme a los considerandos. | |
| N° 219 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 3000.00 (tres mil con 00/100 nuevos soles) a nombre del representante legal de la Municipalidad de Centro Poblado de Kepashiato Sr. Lucio Huacac Andrade identificado con DNI Nro. 24980106, como apoyo económico en merito a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 220 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 2343.00 (Dos mil trescientos cuarenta y tres con 00/100 nuevos soles) a nombre del presidente de la comunidad Sr. Francisco Tonccochi Quispe, identificado con DNI Nro. 24373265, como apoyo económico para la compra de combustible a favor de la comunidad Unión Alto Virocochasi. | |
| N° 222 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Objetivos, Metas), Ficha de Diagnostico, Planilla de Metrados, Presupuesto, Desagregado Analítico de Gastos Generales, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 223 | DESIGNAR a partir de la fecha, como GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI al CPC EDMUNDO NÚÑEZ MONRROY, identificado con DNI Nro. 023956634, como Funcionario de Confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, en el cargo de nivel remunerativo previsto y reconocido en el PAP Y CAP, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 224 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad “MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Ecología, Geología y Topografía, Metas, Conclusiones y Recomendaciones), Planilla de Metrados, Análisis de Costos Unitarios, Insumos Requeridos, Presupuesto Analítico, Programación de Obra, Especificaciones Técnicas, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 225 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA KORIBENI – TUTIRUYOC MARGEN DERECHA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Objetivos, Meta), Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Especificaciones Técnicas, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 226 | APROBAR la VIABILIDAD del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS CON APTITUD COMERCIAL EN LA ZONAL DE PALMA REAL del DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, emitida por la Oficina de Programación e Inversión – OPI local, de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Informe Técnico N° 004-2011-MDE-OPP-OPl/MAVP-R de Evaluación del PIP y el Formato SNIP 09 de la Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 227 | APROBAR la VIABILIDAD del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE YUCA EN LA ZONAL del DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, emitida por la Oficina de Programación e Inversión – OPI local, de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Informe Técnico N° 006-2011-MDE-OPP-OPl/MAVP-R de Evaluación del PIP y el Formato SNIP 09 de la Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 229 | Aprobar y Autorizar la Incorporación al presupuesto institucional de la Municipalidad Distrital de Echarate para el periodo del año fiscal 2011, mediante Crédito Suplementario al Primer Semestre 2011 por Mayores captaciones de fondos a lo Estimado, en el Rubro: Recursos Directamente Recaudados Ascendente a la Suma de Ciento Veinte y Ocho Mil Trescientos Ochenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles (S/. 127,388.00) y Rubro: Impuestos Municipales Ascendente a la suma de Setecientos Doce Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles (S/. 712,853.00) conforme a la Nota N° 203 y 204. | |
| N° 230 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA POBLADO PUENTE ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Torno, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivos, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 231 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión X correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 233 | De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalizase las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrito de Echarati del Departamento de Cusco, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución. | |
| N° 235 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Concurso Público Nro 007-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de Servicio de Voladura de Roca de 50000 M3, para la obra Mejoramiento de la Carretera ramal Media Luna Delicias, con precio referencial S/ 775.000.00 Nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 236 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO CAMPO FERIAL POBLADO ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto General, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 237 | DISPONER la FORMULACION del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil “INSTALACION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SABABANTIARI del DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, emitida por la Oficina de Programación e Inversión – OPI, de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Formato SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor y el Formato SNIP 09 de la Declaración de Viabilidad que forma parte integrante de la presente resolución. | |
| N° 238 | APROBAR, la habilitación de fondos por la modalidad de ENCARGO INTERNO ascendente a la cantidad de S/.16,043.00 (dieciséis mil cuarenta y tres con y 00/100 nuevos soles), para los fines expuestos en el considerando de la presente Resolución y, será financiado con cargo a la Sec. Func. 003 FONCOMUN (RDR). | |
| N° 239 | APROBAR a Nivel de Perfil con Paso al Estudio de Factibilidad el Proyecto de Inversión Pública “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION EN KAPASHIARI – TUTIRUYOC”, del Distrito de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco, con Código SNIP N°.118730, emitida por la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Perfil del Proyecto que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 240 | APROBAR a Nivel de Perfil con Paso al Estudio de Factibilidad el Proyecto de Inversión Pública “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION POSTAQUIATO – KEPASHIATO”, del Distrito de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco, con Código SNIP N° 112706, emitida por la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Perfil del Proyecto que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 241 | DESIGNAR como Miembros Integrantes del Comité de Recepción de Obra: “Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 433 de la Comunidad Nativa de Nueva Vida” a los profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 242 | APROBAR la transferencia de material Explosivo para el Proyecto “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION DE LA MICROCUENCA APUTINYA” del saldo disponible de la obra “CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KEPASHIATO – KIMBIRI según el detalle siguiente. | |
| N° 243 | DECLARAR IMPROCEDENTE por no tener LEGITIMIDAD PROCESAL el Recurso de NULIDAD presentado por el señor ISAAC POCOHUANCA CCAMA, contra el otorgamiento de la buena Pro de fecha 16 de junio del 2011, emitido por el Comité Especial de Adjudicación Directa Publica N° 002-2011-CE-MDE/LC, de Contratación del Servicio de Alquiler de Cargador Frontal sobre Llanta de 200 12HP, para la obra Construcción de la Carretera Desvío Sambaray Puente Echarati; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 245 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Concurso Público Nro 007-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de Servicio de Voladura de Roca de 50000 M3, para la obra Mejoramiento de la Carretera ramal Media Luna Delicias, con precio referencial S/ 775,000.00 Nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 247 | RECONFORMAR el Comité de Administración del Programa Vaso de Leche, integrando a la Lic. Beatriz Neira Mamani, en representación del Ministerio de Salud, reemplazando a la Lic. Shirley Yaquelin Núñez Umeres, conforme a los considerados de la presente Resolución. | |
| N° 249 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad – “MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL, ALAMEDA URUSAYHUA, PLAZOLETA DE LA CULTURA, PISTAS Y VEREDAS DEL POBLADO ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un {1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales) Planilla de Metrados, Presupuesto, Resumen Analítico de Gastos Generales, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 250 | APROBAR el Expediente Técnico “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, provincia de La Convención, Departamento del Cusco, que consta de un (1) Tomo contiene: ficha Resumen, Memoria Descriptiva, Calculas y Diseños, Impacto Ambiental, Flete Terrestre Rural, Especificaciones Técnicas, Hoja de Metrados, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumo, Fórmula Polinómica, Programación de obra, Cronograma de Adquisición de Recursos Planos, Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 251 | APROBAR el Expediente Técnico “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE ALTO Y BAJO KORIMANI DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, provincia de La Convención, Departamento del Cusco, que consta de un (1) Tomo contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificativos, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas del Montaje de Materiales y Equipos, Estudio de Impacto Ambiental, Metrados, Presupuesto, Planos, Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 252 | APROBAR el Expediente Técnico “CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE SANTOATO, ALTO SANTOATO, SANTA TERESITA y ALTO PROGRESO DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, provincia de La Convención, Departamento del Cusco, que consta de un (1) Tomo contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificativos, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas del Montaje de Materiales y Equipos, Estudio de Impacto Ambiental, Metrados, Presupuesto, Planos, Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 255 | APROBAR el CAMBIO DE PRESUPUESTO, DE LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA (Contrata), POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (EPD) del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE CIRIALO, MICRO RED PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarate, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Presentación, Ficha Resumen, Cuerpo (Memoria Descriptiva), Presupuesto Analítico, Análisis de Precios Unitarios, Cronograma; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 258 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Licitación Pública Nro. 008-2011-CE-MDE/LC, por subasta inversa electrónica, para la adquisición de los ITEM 1 Combustible Petróleo BIO DIESSELL B5, de 90280 galones y 2.- Gasolina de 84 octanos de 1,380 galones para la obra Carretera Ramal Luna Delicias, con precio referencial de s/ 1, 275,603.60 nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 259 | DESIGNAR al Secretario General de la Municipalidad Distrital de Echarati, Abogado Wilbert Guevara Quispe, como funcionario responsable de brindar la información que soliciten las personas, en el marco de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N° 27806; dejándose presente que la citada ley no exime a los responsables de las demás Gerencias de Líneas, Unidades Orgánicas de la Municipalidad y Jefaturas que produzcan o posean la información solicitada de su competencia. | |
| N° 260 | DESIGNAR al Bachiller en Informática Yuri Neil Farfan Mayta, como responsable de la elaboración y actualización del portal de transparencia de la municipalidad distrital de Echarati, en el marco de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Ley N° 27806; dejándose presente que la citada ley no exime a los responsables de las demás Gerencias de Líneas, Unidades Orgánicas de la Municipalidad y Jefaturas que produzcan o posean la información solicitada de su competencia. | |
| N° 261 | APROBAR el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE CORRAL (gallinas y patos) EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL PAMENCHARONI, MASHIA Y TAINI – BAJO URUBAMBA DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, provincia de La Convención, Departamento del Cusco, que consta de un (1) Tomo contiene: Resumen Ejecutivo (Datos Generales), Estudio de Base, Planeamiento Técnico y Operativo del Proyecto, Recursos y Presupuesto, Gestión del Proyecto, Anexos (Plano Demostrativo Familiar); cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 262 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MIRAFLORES”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Culturales, Datos Técnicos, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Justificación, Objetivo, Meta), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Planos, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 265 | DESIGNAR a partir del 11 de Julio del 2011 en el Cargo de Jefe de la División de Supervisión de Estudios de la Municipalidad Distrital de Echarati, al Ing. Martin Pezo Díaz, identificado con DNI Nro. 244688140, con CIP Nro. 38897, quien debe asumir con todas las funciones y responsabilidades inherentes al cargo. | |
| N° 266 | APROBAR el Expediente Técnico “INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE ANCHIHUAY – SANTA LUCIA DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, provincia de La Convención, Departamento del Cusco, que consta de un (1) Tomo contiene: ficha Técnica de Obra, Memoria Descriptiva, Cálculos de Diseños, Metrados, Impacto Ambiental, Costos y Presupuesto Programación de obra, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 268 | RECONOCER Y FELICITAR, al DR. MAX WlLFREDO SALAS BUSTINZA, en su condición de juez Titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Quillabamba, por su brillante participación como ponente en el Tema “Delitos Contra la Administración Publica y su modificatoria en la Ley Nro. 29703”. | |
| N° 269 | RECONOCER Y FELICITAR, al DR. EFRAIN TRELLES SULLA, en su condición de Juez Superior de la Sala Mixta Descentralizada de la Convención de la Corte Superior de Justicia del Cusco, por su brillante participación como ponente en el Tema “Abuso de Autoridad y Incumplimiento de Funciones. | |
| N° 270 | RECONOCER y FELICITAR al Dr. RODOLFO HUAMAN FLORES, en su calidad del Magistrado del Poder Judicial, por su aporte en favor de la población del Distrito de Echarati, en atención a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 272 | RECONOCER y FELICITAR al Dr. RIDO DURAND BLANCO, en su calidad del Magistrado del Poder Judicial, por su aporte en favor de la población del Distrito de Echarati, en atención a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 273 | RECONOCER y FELICITAR al Dr. FREDY ZÚÑIGA MOJONERO, en su calidad del Magistrado del Poder Judicial, por su aporte en favor de la población del Distrito de Echarati, en atención a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 274 | RECONOCER y FELICITAR al Dr. RAÚL LUQUE MACHACA, en su calidad del Magistrado del Poder Judicial, por su aporte en favor de la población del Distrito de Echarati, en atención a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 275 | RECONOCER Y FELICITAR al Dr. EDWAR DAVID FLORES ROBLES; en su calidad de Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Echarate – La Convención, por su a porte a favor de la población del Distrito de Echarate, en atención a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 276 | RECONOCER Y FELICITAR al Dr. JAVIER ALBERTO SOTO LA SERNA PERALTA; en su calidad de Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Echarate – La Convención, por su aporte a favor de la población del Distrito de Echarate, en atención a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 277 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión 11 correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 278 | ENTREGAR la transferencia económica de dos mil cuatrocientos sesenta y dos con 00/100 nuevos soles S/ 2,462.00 a la Municipalidad del Centro Poblado de Puerto Huallana, para el cumplimiento de la prestación de servicio públicos delegados, afectándose la secuencia funcional 0008, especifica 03.011.0019.0000 Transferencia de recursos a las Municipalidades de Centros Poblados. | |
| N° 280 | APROBAR, LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 para la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI”, Provincia de la Convención Departamento del Cusco, por 31 días calendario sin ampliación presupuestal, siendo aprobado inicialmente por 360 días calendarios, ampliación de plazo N° 1 de 91 días calendarios, haciendo un total de 451 días calendarios, con la ampliación N° 2, el Plazo de Ejecución para la culminación de la obra será de 482 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 281 | DISPONER la formulación del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CRFA RIQCH’ARIY WAYNA DEL SECTOR PROGRESO DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 282 | APROBAR la CONTINUIDAD Y CONCLUSION del Proyecto de Inversión Pública “CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO AISLADO DE LAS COMUNIDADES DEL RIO URUBAMBA Y SEPAHUA DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, detallados en el Expediente Técnico, con Código SNIP N° 74672, que forma parte integral de la presente resolución. | |
| N° 284 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 640.00 (seiscientos cuarenta nuevos soles) al Prof. Colatino GONZALES VARGAS, identificado con DNI Nro. 24996811, para solventar los gastos de pasajes de la delegación de la Comunidad Nativa de Nueva Luz, conforme a los considerandos expuestos. | |
| N° 285 | APROBAR el Expediente Técnico de la actividad “CONSERVACION RUTINARIA RAMALES CARRETEROS SECTOR SANTA ISABEL”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de Metas Físicas, Impacto Social, y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 286 | DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del Proceso de Selección Licitación Pública N°04-2011-MDE/CEP, para la Adquisición de Tuberías PVC, Accesorios y Cemento Disolvente para el proyecto, “Construcción del Sistema de Irrigación de la Microcuenca de Aputinya zonal y distrito de Echarate”, por las causales de contravención a las normas legales de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, “RETROTRAYENDO EL PROCESO HASTA LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DE BASES” conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 288 | APROBAR el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CRFA RIQCH’ARIY WAYNA- SECTOR PROGRESO DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de un (1) Tomo contiene: Resumen Ejecutivo, Estudio de Base, Recursos y Presupuesto; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 289 | DISPONER la FORMULACION del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil “REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO – TUCANTINAS RINCONADA, C.P.M. PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, emitida por la Oficina de Programación e Inversión – OPI, de la Municipalidad Distrital de Echarati, detallados en el Informe Técnico N° 016-2011-MDE-OPP-OPI/MAVP-R y el Formato SNIP 09 de la Declaración de Viabilidad que forma parte integrante de la presente resolución. | |
| N° 290 | DESIGNAR al servidor WALTER GRAJEDA HUAMAN, como Responsable de conducir el cumplimiento de las tareas propias de la Unidad Local de Focalización de la Municipalidad Distrital de Echarati. | |
| N° 291 | MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 217-2011-A-MDE/LC, de fecha 28 de junio del 2011, sobre el Formato N° 4 de “Acciones Adoptadas por el Titular”, el mismo que corresponde al INFORME LARGO 0004-2011-3-0443, de AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA AÑO 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco. | |
| N° 292 | APROBAR el Formato N° 4 de “Acciones Adoptadas por el Titular”, que forma parte integrante de la presente resolución, el mismo que corresponde al INFORME 0004-2011-3-0443 de EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA AÑO 2010, de la Municipalidad Distrital de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco. | |
| N° 293 | OTORGAR el apoyo económico de S/500 (quinientos nuevos soles} a la Señora FELICIA ARIAS OLARTE, identificada con DNI Nro. 23970392, en su condición de Directora de la Institución E. Inicial Nro. 222-CAMANA para compra de materiales de trabajo para los niños. | |
| N° 294 | De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalizase las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrito de Echarati del Departamento de Cusco, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución. | |
| N° 295 | APROBAR el expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL PUENTE ECHARATI – CHÁHUARES Y CARRETERA POBLADO ECHARATI – DV. COCABAMBILLA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Meta, Descripción de las actividades, Impacto Social y Económico), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos Generales, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 296 | OTORGAR el apoyo económico de S/800 (ochocientos nuevos soles) a nombre de la solicitante EUFEMIA VARGAS DE ESPINOZA, en su condición de Secretaria General de la Federación Provincial de Campesino de la Provincia de la Convención Yanatile Lares FEPCACYL, identificada con DNI Nro. 24940679, a efectos de hacer efectivo el apoyo económico por salud conforme a los considerandos expuesto en la presente resolución. | |
| N° 298 | DISPONER la formulación del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública “CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD CALAMINAYOC – PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 299 | APROBAR, LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 para la obra “CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BOCA CHAPO KORIBENI”, Provincia de la Convención Departamento del Cusco por 210 días calendario sin ampliación presupuestal, siendo aprobado inicialmente por 365 días calendarios y con la Nueva Modificación el Plazo de Ejecución será de 575 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 300 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 1 DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ROSARIOMAYO – ICHUPAMPA – HUAYNAPATA”, DEBIENDO DE AMPLIARSE EL PRESUPUESTO POR LA SUMA DE S/. 364,048.28 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO CON 28/100); Y LA AMPLIACION DE PLAZO N° 1, POR 60 DIAS CALENDARIO PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, aprobado inicialmente S/. 2’143,502.41 (Dos Millones Ciento Cuarenta y tres Mil quinientos Dos con 41/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 10 Meses, CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO SERÁ DE S/. 2’507,550.69 (DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 69/100 NUEVOS SOLES) Y CON LA NUEVA MODIFICACIÓN DEL PLAZO LA EJECUCIÓN SERA DE 12 MESES; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 301 | APROBAR las Treinta y Un Fichas (31) Fichas Técnicas de obras de MANTENIMIENTO OROYAS Y PUENTES PEATONALES DEL AMBITO DISTRITAL, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, el mismo que contiene cada uno con sus: Memorias Descriptivas (Datos Generales); los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 302 | DESIGNAR a partir de la fecha, como GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI, al CPC ROLANDO LEVITA CJUIRO, identificado con DNI Nro. 25320085, con Matricula Nro. 1386, como Funcionario de Confianza, en el cargo de nivel remunerativo previsto y reconocido en el PAP Y CAP, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 303 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 743.00 (setecientos cuarenta y tres nuevos soles) al Sr. RENE HUANCA MONRROY, identificado con DNI Nro. 24958258, en su condición de Presidente de la Hermandad del Señor de Huanca del sector de Pasñacapana La Abra, en merito a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 304 | ENTREGAR la transferencia económica de s/ 5, 138,46 (cinco mil ciento treinta y ocho con 46/100 nuevos soles a la Municipalidad del Centro Poblado de Miaria, para el cumplimiento de la prestación de servicio públicos delegados, afectándose la secuencia funcional 0008, Transferencias de recursos a las Municipalidades de Centro Poblado con cargo al rubro Nro. 08 Impuestos Municipales. | |
| N° 305 | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 50982 DE MATERIATO”, POR LA SUMA DE S/. 179,072.13 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON 13/100 NUEVOS SOLES), aprobado inicialmente por S/. 893,608.45 (Ochocientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Ocho con 45/100 nuevos soles con un plazo de ejecución de 120 Días Calendario Y CON LA NUEVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO ES DE S/. 1’072’680.58 (UN MILLON SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 58/100 NUEVOS SOLES); conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 306 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 600.00 (seiscientos nuevos soles) al Sr. AGUSTIN FERRO MORALES, identificado con DNI Nro. 24982492, en su condición de Presidente de la Comunidad de la Calzada, para solventar los gastos de medicación, conforme a los considerandos expuestos. | |
| N° 308 | APROBAR el acuerdo de negociación Bilateral de la Comisión Paritaria 2012 contenido en el Informe N° 001-2011-MDE-CP y que en anexo forma parte del presente documento. | |
| N° 309 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 600.00 (seiscientos nuevos soles) a ROSARIO CLARA CONDORI CCASANI, identificada con DNI Nro. 46146802, para solventar los gastos de medicación, conforme a los considerandos expuestos. | |
| N° 310 | DISPONER la formulación del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 312 | DESIGNAR como RESIDENTE DE OBRA a los profesionales que a continuación se detallan. | |
| N° 313 | DESIGNAR al Econ. JESUS DANIEL SALINAS LOAYZA, como Responsable de la UNIDAD FORMULADORA de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales de la Municipalidad Distrital de Echarati. | |
| N° 314 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra “Construcción del Sistema de Electrificación Rural Comunidades de Sangobate (Casungateri, Pinchiquiato, Tarangani, Mosocllacta y Sangobatea” del Distrito de Echarati – La Convención – Cusco, por la suma de S/. 121,467.17 (Ciento Veinte y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con 17/100); y la Ampliación de Plazo N° 1 por 60 días calendarios, aprobado inicialmente S/. 650,806.23 (Seiscientos Cincuenta Mil Ochocientos Seis con 23/100 Nuevos Soles), con un Plazo de Ejecución de 05 Meses, con la nueva ampliación presupuestal el presupuesto será de S/.772,273.40 (Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Tres con 40/100 Nuevos Soles) y con la Nueva Modificación del Plazo la Ejecución será de 07 meses; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 315 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR CHAHUARES – TUNASMOCCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivo, Metas, Impacto social y Económico, Impacto Ambiental), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 316 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra: “Mejoramiento de Infraestructura de la I.E.P. N° 64553 Ticumpinia – Chocoriari”, por la suma de S/.2, 836,157 .98 (Dos Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Siete con 98/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 09 meses, aprobado inicialmente SI. 2’114,653.37 (Dos Millones Ciento Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 37/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 06 meses, con la nueva ampliación presupuesta! el presupuesto será de S/. 2, 836, 157 .98 (Dos Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Siete con 98/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 15 meses; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 317 | OTORGAR el apoyo económico de S/800 (ochocientos nuevos soles) al Sr. JUVENAL QUISPE PÉREZ, identificado con DNI Nro. 45314575, para solventar los gastos de medicación en el tratamiento de la salud de su menor hijo accidentado, conforme a !os considerandos antes expuestos. | |
| N° 318 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 52106 de la Comunidad Nativa de Poyentimari”, por la suma de S/. 365,965.70 (Trescientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 70/100) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 178 días calendarios, aprobado inicialmente por el monto de S/.1,026,453.98 (Un Millón Veintiséis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 98/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 150 días calendarios, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 1′ 392,419.68 (Un Millón Trescientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Diecinueve con 68/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 328 días calendarios; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 319 | DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL DE OFICIO, del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 098-2011/CEOP-MDE/LC, sobre Contratación de Servicio de Alquiler de Rodillo Autopropulsado para la obra “Mejoramiento de la Carretera Desvío Sambaray Puente Echarati”, retrotrayéndose hasta el estado de Convocatoria de dicho de Selección, siendo válidos los demás anteriores a este. | |
| N° 320 | AUTORIZAR al Banco de la Nación Agencia Echarati, ubicado en la plaza de Armas S/N de ciudad capital del Distrito de Echarati, Provincia de la Convención, Departamento del Cusco la Publicación del Avisaje Comercial Luminoso en sus instalaciones. | |
| N° 321 | DESIGNAR como miembros del Comité Especial Permanente para los Procesos de consultoría de Obras Publicas a nivel de Pre – Inversión e inversión para el ejercicio fiscal – 2011, para los procesos que se generen a partir de la fecha; siendo integrada por las siguientes personas. | |
| N° 322 | DELEGAR al CPC ROLANDO LEVITA CJUIRO, Gerente de Administración, las facultades para emitir Resoluciones para autorizar habilitación de cajas chicas (FONCOMUN, RDR, IMPUESTOS MUNICIPALES Y CANON) y Sujetándose a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución Directoral Nro. 001-2011-EF/15 con la responsabilidad que corresponda conforme a Ley. | |
| N° 323 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión XII correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 324 | APROBAR el Expediente Técnico “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA SUBCUENCA HUACAYOC (ALCUZAMA – TEREBINTO – TAQUILA -ALBASUYOC – HUACAYOC – BELEMPATA – DELICIAS Y ESPERANZA) DEL DISTRITO DE ECHARATI”, que consta de un (1) Tomo, que contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificativos, Especificaciones Técnicas, de Suministro de Materiales, Especificaciones Técnicas para el montaje de Materiales y Equipos, Estudio de Impacto Ambiental Metrados y Presupuesto, Planos y Armados, Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 325 | ENTREGAR la transferencia económica de seis mil novecientos veintitrés con 54/100 nuevos soles (S/6,923.54) a la Municipalidad del Centro Poblado de Camisea, para el cumplimiento de la prestación de servicio públicos delegados, afectándose la secuencia funcional 0008, Transferencias de recursos a las Municipalidades de Centro Poblado. | |
| N° 326 | DECLARAR NULIDAD DE OFICIO del proceso Adjudicación Directa Pública N° 021-2011-CE-MDE/LC, para la Contratación de Servicio de Alquiler de Excavadora sobre Orugas para la Obra Construcción de la Carretera Boca Mantalo Alto Mantalo, debiendo retrotraerse el proceso hasta la etapa de integración de Bases. | |
| N° 327 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección de Licitación Pública Nro. 010-2011, para la adquisición de combustible petróleo Diessel B5, destinado para la obra Mejoramiento de la Carretera Pavayoc Echarati-Tramo Media Luna, por Subasta Inversa Electrónica conforme al Informe Nro. 0700-2011-DL-MDE/LC, con un precio referencial S/752,895.00 Nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 328 | OTORGAR el apoyo económico de S/680.00 (seis cientos ochenta nuevos soles) al Prof. FERNANDO HUAYOTUMA YUCRA, en su condición de Coordinador Educativo COCOE ECHARATI, para solventar los gastos de traslado de la delegación, conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 329 | DESIGNAR como Miembros Integrantes del Comité de Recepción de Obra: “Construcción de Aulas I.E. N° 501214 Paquichari” a los profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 330 | DESIGNAR como Miembros Integrantes del Comité de Recepción de Obra: “Construcción Puente Pasarela San Martin Zonakishiato” a los profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 331 | DESIGNAR como Miembros Integrantes del Comité de Recepción de Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema Básico Integral de Saniriato” a los profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 332 | DESIGNAR como Miembros Integrantes del Comité de Corte de Obra: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema Agua Potable y Desagüe del Centro Poblado de Ivochote” a los profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 333 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTORES PANCHUMAYO – HUERTAPATA – MOYOMONTE – AGUA SANTA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivo, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 334 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTORES SAHUAYACO – CHAUPIMAYO C – CHAUPIORCCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivo, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 335 | DESIGNAR, como miembros del equipo técnico responsable de organizar y ejecutar el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2012. | |
| N° 336 | DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del Proceso de Selección Licitación Pública N°04-2011-MDE/CEP, para la Adquisición de Tuberías PVC, Accesorios y Cemento Disolvente para el proyecto: “Construcción del Sistema de Irrigación de la Microcuenca de Aputinya zonal y distrito de Echarate”, por las causales de contravención a las normas legales de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, “RETROTRAYENDO EL PROCESO HASTA LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DE BASES” conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 337 | DAR POR CONCLUIDO al 19 de agosto del 2011, la designación como Gerente de Desarrollo Social de la entidad, al Lic. Zacarías Santa Cruz Calderón. | |
| N° 338 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 415.00 (cuatrocientos quince nuevos soles) al Sr. DARÍO RUBÉN VERGARA TORREBLANCA, identificado con DNI Nro. 24950741, para solventar los gastos de gestiones y trámites de la instalación de la antena de Celular Claro en el poblado de Palma Real, conforme a los considerandos expuestos. | |
| N° 339 | DESIGNAR a partir de la fecha 24 de agosto del 2011, como funcionarios responsables del manejo de cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco a los señores que a continuación se detallan. | |
| N° 340 | RECTIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 335-2010-A-MDE/LC, de fecha 25 de mayo del 2010, respecto al error aritmético contenido en el numeral II y IV sobre Presupuesto del Expediente Técnico Total y Plazo de Ejecución , siendo aprobado por S/. 1’213,954.57 (Un Millón Doscientos Trece Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con 57/100 nuevos soles), sin monto de capacitación social, rectificándose por S/. 1’234,723.04 (Un Millón doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Veinte y Tres con 04/100 nuevos soles) incluido el monto de capacitación social y con 210 días calendarios de ejecución de acuerdo al expediente técnico. | |
| N° 341 | DESIGNAR como miembro integrante de la Comisión Paritaria por parte de la Municipalidad Distrital de Echarati para la Negociación Colectiva de Pliego de Reclamos y Propuesta da Pacto Colectivo con el Sindicato de Trabajadores Municipales-SITRAMUN y la Municipalidad Distrital de Echarati para el año 2012, al Abogado Raúl Vladímir Quiroz Ramírez, en su condición de Jefe (e) de la Oficina de Personal en remplazo del Abogado Christian Guillermo Cerpa Zúñiga. | |
| N° 342 | ENTREGAR la transferencia económica de cuatro mil trescientos treinta y cinco con 58/100, nuevos soles (S/ 4335.58) a la Municipalidad del Centro Poblado de Nueva Luz, para el cumplimiento de la prestación de servicio públicos delegados, afectándose la secuencia funcional 0008, Transferencias de recursos a las Municipalidades de Centro Poblado con cargo al rubro Nro. 08 Impuestos Municipales. | |
| N° 343 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 600.00 (seis cientos nuevos sotes) al Prof. ERICK HERRERA VILLA, identificado con DNI Nro. 29670948. para solventar los gastos de transporte de la delegación de la I.E. Manco II, conforme a los considerandos expuestos. | |
| N° 344 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura I.E.S Carlos Ríos Ríos – Nuevo Mundo del Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”, por el monto de S/. 857,476.64 (Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 64/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 243 días calendarios, aprobado inicialmente por el monto de S/. 2, 181,797.80 (Dos Millones Ciento Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Siete con 80/100 nuevos soles), con un plazo de Ejecución de 180 días calendarios, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 3’039,274.44 (Tres Millones Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta y cuatro con 45/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 423 días calendarios; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 345 | DESIGNAR a partir del 31 de Agosto del 2011 en el cargo de Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestó al Eco. Giovanni Luis ELLIOT ARIAS, identificado con DNI Nro. 06775890, como funcionario de confianza a tiempo completo, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 346 | DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL DE OFICIO, del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 76-2011-CEP-MDE/LC, sobre “Adquisición de Conductores de Aleación de Aluminio de aaac25mm2, para Obras de Ampliación y Construcción del Sistema Eléctrico Rural Cinta Verde (Calvario, Esperanza y Mayungari), Alto Materiato (Cirialo) y Comunidad de Confortayoc (Kiteni)”, retrotrayéndose hasta el estado de Integración de Bases de dicho Proceso de Selección, siendo válidos los demás actos anteriores a este. | |
| N° 347 | DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL DE OFICIO, del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 78-2011-CEP-MDE/LC, sobre “Adquisición de Transformadores para Obras de Ampliación y Construcción del Sistema Eléctrico Rural Cinta Verde (Calvario, Esperanza y Mayungari), Alto Materiato (Cirialo) y Comunidad de Confortayoc (Kiteni)”, retrotrayéndose hasta el estado de Convocatoria de dicho de Selección, siendo válidos los demás actos anteriores a este. | |
| N° 348 | DISPONER la formulación del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVA DE CUY EN EL ÁMBITO ZONAL DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 349 | OTORGAR el apoyo económico de S/2400.00 (dos mil cuatrocientos nuevos soles) al Sr. LUCIO HUACAC ANDRADE, en condición de Alcalde de la Municipalidad del centro Poblado de Kepashiato, identificado con DNI Nro. 2498016, para solventar los gastos de pago de honorario del contador Externo, conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 350 | De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalizase las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de Echarati del Departamento de Cusco, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución. | |
| N° 351 | DESIGNAR como JEFE DE PROYECTO, al Profesor ERWIN JOSE TUPIA SALAZAR del Proyecto “Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo en el CRFA Riqch’ariy Wayna – Sector de Progreso del Distrito de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco con Secuencia Funcional 0440, haciéndose efectivo desde el 01 de agosto del 2011. | |
| N° 352 | DESIGNAR como INSPECTOR DE PROYECTO, al Profesor WALTER GOMEZ OSORIO del Proyecto “Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo en el CRFA Riqch’ariy Wayna – Sector de Progreso del Distrito de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco con Secuencia Funcional 0440, haciéndose efectivo desde el 01 de agosto del 2011. | |
| N° 353 | DELEGAR LAS FACULTADES al Gerente Municipal CPC EDMUNDO NUÑEZ MONRROY, asignándole las Atribuciones del Alcalde dispuestas en el Artículo 20° incisos: 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, y 34 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. | |
| N° 354 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión XIII correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 355 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 500.00 (quinientos nuevos soles) a la Sra. TOMASA CRUZ DE TORRES, identificado con DNI Nro. 24958144, para solventar los gastos de medicación y tratamiento de salud, conforme a los considerandos expuestos. | |
| N° 356 | DESIGNAR como RESIDENTES DE PROYECTO, del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la Producción de Aves de Corral (Gallinas y Patos) en la Comunidad Nativa de Pamencharoni, Mashia, Taini – Bajo Urubamba del Distrito de Echarati – La Convención – Cusco” a los Profesionales que a continuación se detallan. | |
| N° 357 | OTORGAR el apoyo económico de S/1920.00 (un mil novecientos veinte nuevos soles) al Sr. CIRO AUDAX ARAGÓN LOAIZA, identificado con DNI Nro. 24965782, en condición de Directivo del Club Atlético Urusayhua-Echarati, para la adquisición de indumentaria deportiva, conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 358 | DISPONER la formulación del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE SAN TOA TO – KITENI DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 359 | DELEGAR las atribuciones Políticas ele Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YAHIN ÁLVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía del 06 al 9 de setiembre del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 360 | DESIGNAR como RESIDENTE DE PROYECTO, al Ing. Electrónico JUAN PABLO VIZCARDO ZUÑIGA, con CIP N° 126996 para la ejecución del Expediente Técnico “Mejoramiento del Sistema de Radio y Televisión en los Centros Poblados de Ivochote, Kepashiato y Kiteni del Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”, con Secuencia Funcional 406. | |
| N° 361 | APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) del año 2011, de la Municipalidad Distrital de Echarati, Provincia de La Convención, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. | |
| N° 362 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL ALTO SANGOBATEA – KINCATENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales), Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obras, Especificaciones Técnicas, Panel Fotográfico, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 363 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMAN YAHIN ALVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el 13 de setiembre de 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno ele Concejo. | |
| N° 364 | OTORGAR el apoyo económico de S/300 (trescientos nuevos soles) al Sr. FERNANDO MENACHO ALLCCA, identificado con DNI Nro. 31040098, para solventar los gastos de pasajes y estadía de su menor hija, conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 365 | OTORGAR el apoyo económico de S/800 (ochocientos nuevos soles) a la Sra. YASMINA CARRION CHAMPI, identificada con DNI Nro. 41908844, para solventar los gastos de pasajes, medicación y tratamiento de su señor padre, conforme a los considerandos antes expuestos y la documentación presentada. | |
| N° 366 | DESIGNAR como RESIDENTE DE PROYECTO, al Ing. EMERSON VILLAFUERTE CONCHA , con CIP N° 73281 del Proyecto de Inversión Pública “Construcción, Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación Rural en los Sectores de Santoato, Alto Santoato, Santa Teresita y Alto Progreso del Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”, con Secuencia Funcional 0441. | |
| N° 367 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL AL TO SAN AGUSTIN – SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO, para su posterior ejecución de acuerdo a! Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 368 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Concurso Público Nro. 010-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de Servicio de Fabricación de Estructura Metálica (incluido transporte y montaje puesto a obra), para la obra Construcción carretera Aguas calientes Shirimpiri, Distrito de Echarati, con un precio referencial de S/ 783,500.00 Nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 369 | OTORGAR el apoyo económico de S/470.00 (cuatrocientos setenta nuevos soles) al Prof. José Manuel Pumacayo Huaman identificado con DNI Nro. 2390277, para solventar los gastos de pasajes y alimentación conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 370 | DESIGNAR como Miembros Integrantes de la Comisión de Selección y Contratación de Personal mediante Contratos Administrativos de Servicios (CAS) a los servidores que a continuación se indican. | |
| N° 371 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra: “Fortalecimiento de los Servicios Deportivos y Recreativos del Centro Poblado de Echarati”, por el monto de S/. 78,789.93 (Setenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Nueve con 93/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 84 días calendarios, aprobado inicialmente por el monto de S/. 644,600.00 (Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos con 00/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 02 (Dos) años, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 723,389.93 (Setecientos Veinte y Tres Mil Trescientos Ochenta y Nueve con 93/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 814 días calendarios; conforme a los considerandos de la presente resolución. | |
| N° 372 | DESIGNAR como miembros del Comité Especial Permanente para gastos corrientes u operación para el ejercicio fiscal – 2011, para los procesos que se generen a partir de la fecha; siendo integrada por las siguientes personas. | |
| N° 373 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SERENAZGO, SEGURIDAD CIUDADANA JJ.VV Y LA PE LA CULTURA DE PREVENCION EN LOS CENTROS POBLADOS DE ECHARATI, PALMA REAL, KITENI, KEPASHIATO E IVOCHOTE DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 374 | MODIFICAR el artículo 1° de la Resolución de Alcaldía N° 187-2011-MDE/LC, de fecha 07 de junio del 2011, debiendo quedar conformada el comité de SANEAMIENTO CONTABLE de la Municipalidad Distrital de Echarati de la siguiente manera. | |
| N° 375 | DESIGNAR a partir del 01 de setiembre del 2011, como JEFE DE LA DIVISION DE MEDIO AMBIENTE, al Ingeniero Agrónomo FIDEL COVARRUBIAS FIGUEROA, con DNI N° 23981589; con Colegiatura CIP N° 80702, como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, debiendo asumir las funciones previstas en el MOF y ROF de la Municipalidad conforme a Ley. | |
| N° 376 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO PERIODICO Y PUNTUAL CARRETERA SAHUAYACO – CHAUPIMAYO C (PLAYA)- HUAMANPATA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivos y Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos. Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 377 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión XIV correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 378 | DESIGNAR como RESIDENTE DE PROYECTO, al Ing. PABLO FERNANDO ESPINOZA CARRASCO, con CIP N° 101386 para la ejecución del Expediente Técnico “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación Rural de la Subcuenca Huacayoc (Alcuzama- Terebinto – Taquila- Albasuyoc – Huacayoc – Belempata – Delicias y Esperanza) del Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”, con Secuencia Funcional 410. | |
| N° 379 | OTORGAR el apoyo económico de S/1000 (un mil nuevos soles) al Sr. LUIS ALBERTO DE LA CRUZ ASCENCIO, identificado con DNI Nro. 24940289, en su condición de Director de I.E. Nro. 50243, para solventar los gastos de Transporte y estadía de la delegación, conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 380 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE DUCHICELA DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 381 | APROBAR, LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 para la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI” del Distrito de Echarati Provincia de La Convención, Departamento del Cusco, por 92 días calendario sin ampliación presupuestal; siendo aprobado inicialmente por 360 días calendarios, ampliación de plazo N° 1 de 91 días calendarios, el cual era de un total de 451 días calendarios; con la ampliación Nº 2, era un total de 482 días calendario y con la ampliación de plazo N° 3 se hace un total de 574 días calendario para su culminación conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 382 | DESIGNAR como INSPECTORES DE OBRAS a los profesionales que a continuación se indica. | |
| N° 383 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad Nativa de Nueva Vida”, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco, por el monto de S/. 51,553.09 (Cincuenta y Un mil Quinientos Cincuenta y Tres con 09/100 nuevos soles) y la Ampliación de. Plazo N° 1 por 132 días calendarios, el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 701,890.06 (Setecientos Un Mil Ochocientos Noventa con 06/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 150 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 753,443.15 (Setecientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 15/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 282 días calendarios; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 384 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 400.00 (cuatrocientos nuevos soles) al Sr. Tomas Hancco Ccanahuire, identificado con DNI Nro. 25210055, para solventar los gastos de medicación y de cirugía, conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 385 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 800.00 (ochocientos nuevos soles) a la Sra. Francisca Cusihuaman Sallo, identificada con DNI Nro. 24959105, para solventar los gastos de medicación y de cirugía, conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 386 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 3200.00 (tres mil doscientos nuevos soles) al Sr. Francisco Tonccochi Quispe, identificado con DNI Nro. 24373265, para solventar los gastos de pago de 16 horas máquina de tractor oruga, conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 387 | DESIGNAR como miembros de los Comité Especial Permanente de Obras de Infraestructura II para los Procesos de Selección de Adjudicaciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas, para el ejercicio fiscal – 2011, para los procesos que se generen a partir de la fecha; siendo el Comité Especial Permanente integradas por las siguientes personas. | |
| N° 388 | APROBAR el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE SALVACION DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO, que consta de un (1) Tomo, que contiene: Memoria Descriptiva, Cálculos Justificativos, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Parámetros y Elementos Básicos de Diseño, Metodología de Ejecución, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados por Partidas y _Sub Partidas, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos. Presupuesto Analítico por Partidas Genéricas y Específicas, Programación de Obra, Cronograma Valorizado, Cronograma de Desembolsos, Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 389 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KEMALUYOC DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 390 | DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL POSTOR CONSORCIO CHANINTEC S.A.C / PAPELERA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRL, contra el acto de Otorgamiento de la Buena Pro del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 099-2011-CEP-MDE/LC, a favor del Consorcio Techcorp Perú EIRL – Rojas Apaza Carlos Antonio, por no haber cumplido con lo indicado en las Bases y lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N° 1017. Debiendo descalificarse las propuestas, Procediéndose a otorgar la Buena Pro al Postor que quedo en el segundo lugar CONSORCIO CHANINTEC S.A.C / PAPELERA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRL. | |
| N° 391 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 700.00 (setecientos nuevos soles) al Sr. Samuel Taiña Pacco, identificado con DNI Nro. 25006096, para solventar los gastos de medicación y cirugía conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 392 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 1000.00 (un mil nuevos soles) al Sr. Fernando Emilio Echarry Gamarra, identificado con DNI Nro. 23915371, para solventar los gastos de la delegación deportiva de la I.E. Nro. 50300 de Palma Real, conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 393 | APROBAR Y TRANSFERIR la suma de S/. 316,359.44 (Trescientos Dieciséis Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 44/100 nuevos soles), al número de Cuenta en el Banco de la Nación 211-003-111, con afectación al Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Desvío Sambaray – Puente Echarati”, afectándose a la secuencia funcional 114. | |
| N° 394 | DESIGNAR como Miembros Integrantes del Comité de Recepción de Obra: “Mejoramiento y Ampliación de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas en el Centro Poblado de Echarati” a los profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 395 | DESIGNAR como Miembros Integrantes del Comité de Recepción de Obra: “Construcción del Sistema de Riego en el Sector Rosario Mayo – Ichupampa”, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco a los profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 396 | DESIGNAR como INSPECTORES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS a los profesionales que a continuación se indica. | |
| N° 397 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMÁN YARIN ÁLVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el 22 y 23 de setiembre del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 398 | OTORGAR el apoyo económico de S/1000.00 (un mil nuevos soles) al Sr. Mateo Cillocca Cconislla, identificado con DNI Nro. 24951167, para solventar los gastos de medicación y de atención médica en favor de la menor Yulizabeth Cillocca Yepez, conforme a los considerandos expuestos. | |
| N° 399 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL ALTO PALOSANTUYOC DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 400 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “ACONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE LOS SECTORES DE CALZADA, TORONTOYPATA, ILLAPANI Y CENTRO POBLADO DE ECHARATI” DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DEL CUSCO, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 401 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CHAYNAPUERTO, AMARILLUYOC Y COCHAPAMPA ALTA DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 402 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 2000.00 (dos mil nuevos soles) a la Sra. ROSMABEL VARGAS ESPINOZA, identificado con DNI Nro. 47915372, para solventar los gastos de medicación y cirugía a favor de su conviviente conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 403 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 1000.00 (un mil nuevos soles) al señor CESAR OVALLE VÁZQUEZ, identificado con DNI Nro. 40312923, para solventar los gastos de medicación y rehabilitación conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 404 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 800.00 (ochocientos nuevos soles) al señor MARIO SOLANO QUISPE, identificado con DNI Nro. 80401041, para solventar los gastos de medicación y rehabilitación conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 405 | DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, del Proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 011-2011-CE-MDE/LC, sobre Adquisición de Materiales Eléctricos para las obras “Construcción del Sistema de Electrificación Rural Comunidades Sangobate”, retrotrayéndose el Proceso de Selección hasta el estado de que el Comité Especial vuelva a evaluar las Propuestas Técnicas y Económicas. | |
| N° 406 | RECHAZAR DE PLANO, la Carta de fecha 14 de setiembre del 2011, presentado por el Postor COREFIL CUSCO IMPORTACIONES S.R.L. sobre Declaratoria de Desierto del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 0157-2011-CEP-MDE/LC, por no ajustarse a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y las Bases Administrativas Integradas. | |
| N° 407 | DESIGNAR a partir del 24 de agosto del 2011, a los nuevos funcionarios responsables Titulares y Suplentes del Registro de Firmas, siendo. | |
| N° 408 | DESIGNAR a partir de la fecha como JEFE DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI al Abogado RONNIE SAMUEL DÍAZ TELLO, identificado con DNI Nro. 40075170, con número de Colegiatura 2699. | |
| N° 409 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 500.00 (quinientos nuevos soles) al señor GUILLERMO YOKARI CAMILO, identificado con DNI Nro. 45046488, para solventar los gastos de medicación conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 410 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 500.00 (quinientos nuevos soles) al señor Levi Kategari Collazos, identificado con DNI Nro. 80131745, para solventar los gastos de alojamiento y estadía conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 411 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 1500.00 (un mil quinientos nuevos soles) al señor JOEL OVALLE VÁZQUEZ, identificado con DNI Nro. 45215558, para solventar los gastos de medicación y operación conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 412 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 1000.00 (un mil nuevos soles) a la señora JULIA MARUJA MAMANI SAIRE, identificado con DNI Nro. 45432109, en su condición de hija de la señora Valentina Saire Quispe, para solventar los gastos de medicación y gastos de cirugía conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 413 | DESIGNAR, como Miembros Integrantes de la Comisión de Selección y Contratación de Personal mediante Contratos Administrativos de Servicios (CAS) a los servidores que a continuación se indican. | |
| N° 416 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTORES SAJIRUYOC – PAN DE AZUCAR – COCABAMBILLA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos, Metas}, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados. Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 417 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR KEMALUYOC – CHAIÑAPUERTO – AMARILLUYOC – MILAGRUYOC – ACCOPAMPA – BALSEADERO – COCHAPAMPA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 418 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR – PALMANAYOC – PISPITA – PAPELPATA – MARANNIYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Torno, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos. Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 419 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR CALZADA – SIETE TINAJAS – HUAYNAPATA – CONDORMOCCO – ICHUPAMPA – ROSARIO MAYO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 420 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR SAN AGUSTIN – SAN MIGUEL – PISONAYNJYOC – PASÑAPACANA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 421 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR BALCOMPATA – CHACO CARMEN ALTO – CHACO ROSARIO – BUENOS AIRES – SULLUCUYOC – HUAYNAPATA – TORONTOY”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 422 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR DELICIAS – HUACAYOC – BELEMPATA – BUENA VISTA – RAMOSPATA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 423 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR CAMPAMENTO – MIRAFLORES – MIRAFLORES ALTA – MIRAFLORES BAJA – PUENTE ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 424 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR DORMENDUYOC – PIEDRA BLANCA – TEREVINTO – ALCUZAMA – ALBASUYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 425 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA DESVIO MAYUNGARI – VICTORIA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1} Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación, Objetivos, Metas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales. Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 426 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA ROSALINAS – ALTO ROSALINAS”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 427 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA SANGANATO – ALTO SANGANATO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Resumen, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 428 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR SICLLABAMBA – APUTINYA – RACACHAPATA – RAMOSPATA – MATACATORCE – PALMANAYOC – CALCAPAMPA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 429 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA ALTO UNION – LLACTA PATA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo: el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 430 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA CONFIANZA – CINTA VERDE”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 431 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA MANTOREAL – ALTO MANTOREAL”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati. Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 432 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA PALMA REAL – AL TO PALMA REAL”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 433 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA AGUA BLANCA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 434 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA YOMENTOATO – ALTO YOMENTOATO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 435 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA SIMBENI – ALTO PIGUIATO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 436 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KITEPAMPANI DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 437 | RECONOCER a los integrantes del Concejo de Coordinación Local Distrital CCLD de los Centros Poblados Menores, que fueron elegidos en el Primer Taller de Presupuesto Participativo por Resultados quienes por voto mayoritario, unánime y en consenso, los Agentes Participantes eligieron sus representantes en sus respectivos Centros Poblados, quedando conformada de la siguiente manera. | |
| N° 438 | RECONOCER Y ACREDITAR como Miembros del Comité de Vigilancia del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Ejercicio 2012, a los siguientes Agentes Participantes. | |
| N° 439 | ACOGER la observación 6, se acoja parcialmente las observaciones 2,3 y 8; NO SE ACOGE las observaciones 1,4 y 7 de la solicitud de elevación de observaciones efectuadas por el Postor Distribuidora y Representaciones Sulca S.A.C. efectuadas en la ADS N° 063-2011-CEP-MDE/LC sobre “Adquisición de Tuberías PVC SAP para la obra Mejoramiento Carretera Desvío Sambaray Puente Echarati. | |
| N° 440 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 501233 AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 441 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 1800.00 (un mil ochocientos nuevos soles) a favor de Manuel Navia Carrasco, en su condición de secretario de la Agrupación de Limitados físicos San Juan de Dios, para solventar los gastos conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 442 | De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N°28411, ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalizase las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de Echarate del Departamento de Cusco, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución. | |
| N° 445 | APROBAR el Formato N° 4 de “Acciones Adoptadas por el Titular”, que forma parte integrante de la presente resolución, el mismo que corresponde al informe N° 002-2011-2-1686-MDE/LC, “Examen Especial a la Obra Mejoramiento de la Institución Educativa José Pereyra Kashyari de la Zonal del Bajo Urubamba – Periodos 2008 y 2009”, emitido por el Órgano de Control. | |
| N° 446 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 800.00 (ochocientos nuevos soles) al señor José Fernández Ccama, identificado con DNI Nro. 24951130, a favor de su señora esposa Honorata Curi de Femández, para solventar los gastos de traslado y gastos de medicación conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 447 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 1700.00 (un mil setecientos nuevos soles) al señor Aquilino Subizarreta Álvarez, en su condición de representante de la Comunidad de Puyentimari Centro, el mismo que servirá para la adquisición de una computadora y una impresa que se pondrá al servicio de la comunidad en general. | |
| N° 448 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 700.00 (setecientos nuevos soles) a la señora LUZMILA PINEDO NAVA, Identificada con DNI Nro. 24982928, para solventar los gastos de medicación e intervención quirúrgica conformé a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 449 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 1500.00 (un mil quinientos nuevos soles) al señor LEONARDO LIMA QUISPE, identificado con DNI Nro. 24957863, para solventar los gastos en la compra de 60 planchas de calamina y 100 tubos de 2″, conformé a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 451 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico .del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL KUWAY DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 452 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POBLADO ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 453 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO PERIODICO Y PUNTUAL COMPLEMENTARIO CARRETERA KORIBENI – ALTO SANGOBATEA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Programación de Obras. Planos, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 454 | OTORGAR el apoyo económico como auspicio para el taller y mesa de trabajo por la transparencia judicial de la ODECMA y la lucha contra la corrupción, sede la Convención, la suma de S/ 754.00 (setecientos cincuenta y cuatro nuevos soles) al nombre de Dr. HED CAITUIRO VALENZUELA, conformé a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 455 | RECONFORMAR la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarati, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 456 | RECONFORMAR la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarati, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 457 | OTORGAR el apoyo económico por la suma des/ 700.00 (setecientos nuevos soles) a favor de Guido Salazar Díaz, identificado con DNI NRO. 24988263, para solventar los gastos de medicación e intervención quirúrgica, conformé a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 458 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “CREACION DE TROCHA CARROZABLE AL TO MANUGALI – NUEVA ECHARATI DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 460 | APROBAR el Expediente Técnico “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE CUQUIPATA DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de un (1 ) Tomo, que contiene: Ficha Resumen, Memoria Descriptiva, Planeamiento Hidráulico, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios. Relación de Insumos. Presupuesto Analítico, Programación de Obras, Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 461 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PISONAYNIYOC DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 462 | OTORGAR el apoyo económico por la suma des/ 500.00 (quinientos nuevos soles) a favor de JOSÉ DOMINGO VILCAS MELÉNDEZ, identificado con DNI Nro. 24985192, para solventar los gastos de combustible en el traslado de los comuneros, conformé a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 463 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 500.00 (quinientos nuevos soles) al señor RAÚL SATURNINO HUAMÁN SÁNCHEZ, identificado con DNI Nro. 24940325, en su condición de Director de la I.E Nro. 50240, el mismo que servirá para el traslado de la delegación al Distrito de Santa Teresa, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 464 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 500.00 (quinientos nuevos soles) a la señora LEANDRA ZÚÑIGA LÓPEZ, identificado con DNI Nro. 25009810, para solventar los gastos de medicación y tratamiento, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 465 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 500.00 (quinientos nuevos soles) al señor MARIANO CARREÑO LIMA, identificado con DNI Nro. 24956519, para solventar los gastos de medicación y tratamiento, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 467 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO DEL CANAL ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Justificación. Objetivos, Metas), Presupuesto, Cuadro de Metrados, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Planos, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 468 | RECTIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 572-2010-A-MDE/LC, de fecha 11 de agosto del 2010, respecto al error aritmético contenido en el numeral V sobre Plazo de Ejecución, consignado erróneamente por 05 (Cinco) meses, siendo lo correcto 06 (Seis) meses de acuerdo al Expediente Técnico. | |
| N° 469 | RECTIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 321-2009-A-MDE/LC, de fecha 18 de mayo del 2009, respecto al error aritmético contenido en el numeral 11 sobre Presupuesto del Expediente Técnico consignado erróneamente por el monto de S/. 1 ‘186,837.44 (Un Millón Ciento Ochenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Siete con 44/100 nuevos soles), siendo lo correcto el monto de S/ 992,302.39 (Novecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Dos con 39/100 nuevos soles), de acuerdo al Expediente Técnico. | |
| N° 470 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA MAYUNGARI – PUENTE KORIBENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de la Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 471 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA GUADALUPE”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo. Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de la Obra. Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos. Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 472 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA ICHIQUIATO BAJO – ALTO KORIBENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de la Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos llenen el detalle siguiente. | |
| N° 473 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL RAMAL CARRETERA KIMARIATO BAJO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusca, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de la Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 474 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA CHACANARES – AL TO CHACANARES”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de la Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 475 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA ALTO ICHIQUIATO – PUENTE VICTORIA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de la Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos. Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 476 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA PALMAYOC – ALTO PALMAYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de la Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 477 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA ALTO ICHIQUIATO – MAYUNGARI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva {Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de la Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 478 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA SIMBENI – ALTO SIMBENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de la Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 479 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA ALTO PALMA REAL – ALTO ICHIQUIATO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva (Datos Generales), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto de la Obra, Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Programación de Obra. Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 480 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA DE YOMENTONI 2011 OTYARIRA ONEAKOTAENKANIRIRA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descripti.va, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Relación de Insumos, Análisis Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 481 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 500.00 (quinientos nuevos soles) al señor PABLO ARCOS ALARCÓN, identificado con DNI Nro. 24961098, para solventar los gastos de tratamiento y medicación, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 482 | APROBAR, el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de un (1) Tomo, que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Cálculos y Diseños, Metrados, Fletes, Presupuesto de la Obra, Análisis de Costos Unitarios, Listado de Insumos, Fórmula Polinómica, Presupuesto Analítico, Programación de Obra, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 483 | DISPONER la no contratación, de equipo de Estación Total, por la causal de haber desaparecido la necesidad de contar con dichos equipos, derivado del Proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 069-2011-CEP-MDE-MDE/LC. | |
| N° 484 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PASARELA BARBACUCHAYOC DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 485 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 500.00 {quinientos nuevos soles) a fa señora YANET YABAR CHINERI, identificado con DNI Nro. 09336342, en su condición de tesorera de aula de la I.E. 50243, para solventar los gastos traslado de la delegación al distrito de Vilcabamba, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 486 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 2000.00 {dos mil nuevos soles) a la señora Fortunata Palomino Montoya, identificada con DNI Nro. 24960311, para solventar los gastos medicación y tratamiento de la salud de su señora madre conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 487 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 2020.00 (dos mil veinte nuevos soles) a la Profesora EUNISE CCORA BOLIVAR, identificada con DNI Nro. 42376938, para solventar los gastos de transporte fluvial de la delegación estudiantil conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 488 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 2750.00 (dos mil setecientos cincuenta nuevos soles) al profesor RUBEN ARAPA CAHUANA, identificado con DNI Nro. 42809731, para solventar los gastos de transporte de la delegación de estudiante del Bajo Urubamba conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 489 | DESIGNAR al Ing. Eco. WALTER OSCAR BIZARRO FLORES, identificado con DNI Nro. 02040513, con CIP Nro. 98508, como funcionario responsable de coordinar con las distintas áreas de la Municipalidad Distrital de Echarati, el cumplimiento de las metas establecidas en el Decreto Supremo Nro. 174-2011-EF. | |
| N° 490 | DECLARAR Improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por Don Jorge Luis Fuentes Dorado en contra de la Resolución de Gerencia de Administración N° 025-2011-GA-MDE/LC de fecha 13 de junio del 2011, por haber presentado su Recurso fuera del plazo legal establecida en las normas correspondientes. | |
| N° 491 | OTORGAR el apoyo económico en la adquisición de la revista y guía turística, histórica, ecológico y cultural de la Provincia de la Convención con el monto de S/ 1000.00 (un mil nuevos soles) a la Sra. SADITH KAMOF ALAVA, identificada con DNI Nro. 07447505, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 492 | RECTIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 197-2011-A-MDE/LC, de fecha 13 de junio del 2011, respecto al error material contenido en el numeral I sobre Actividad incluyéndose erróneamente la localidad de Kiteni y el Artículo 2° sobre encargar el cumplimiento a la Unidad Operativa de Kiteni, siendo lo correcto “Conservación Rutinaria Carretera Koribeni – Kinkateni (Alto Sangobatea) y el encargado del cumplimiento de la misma la Unidad Operativa de Palma Real de acuerdo al Expediente Técnico. | |
| N° 493 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 450.00 (cuatrocientos cincuenta nuevos soles) al profesor ALEXANDER TORRES JARA, identificado con DNI Nro. 40443937, para solventar los gastos de combustible de la delegación de estudiantes, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 494 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N° 501108 – MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE DEL DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 495 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 700.00 (setecientos nuevos soles) al señor LUCIO YUCRA HUAMAN, identificado con DNI Nro. 24960343, para solventar los gastos de medicación y tratamiento médico de su hijo José Yucra Ccopa, al estar postrado en el Hospital Regional, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 496 | OTORGAR el apoyo de S/. 8,250.00 (ocho mil doscientos cincuenta con 00/100 nuevos soles), al Sr. Rubén Miguel Binari Piñarreal, identificado con DNI N° 24959849, en su condición de Jefe del Concejo de Machiguenga del Rio Urubamba, para solventar los gastos de alimentación durante la realización del XXIII Congreso de Comunidades Nativas de la Cuenca del Urubamba-COMARU 2011, que se realizara los días 22,23 y 24 de Octubre del presente año en la Comunidad Nativa de Puerto Rico, Distrito de Echarati. | |
| N° 497 | Designar al Ing. Eco. WALTER OSCAR BIZARRO FLORES, identificado con DNI Nro. 02040513, con CIP Nro. 98508 como Funcionario Responsable de la Municipalidad Distrital de Echarati para coordinar con las distintas áreas de la Municipalidad el cumplimiento ele las metas establecidas en los Decretos Supremos N° 190-2010-EF y N° 183-2010-EF. | |
| N° 498 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 1500.00 (un mil quinientos nuevos soles) al señor FRANCISCO TONCCOCHI QUISPE, identificado con DNI Nro. 24373265, para solventar los gastos de traslado y estadía de la delegación en la ciudad de Lima, conforme a los considerandos antes expuestos. | |
| N° 499 | CONFORMAR la COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS, de la Municipalidad Distrital de Echarati – La Convención – Cusco, con los profesionales que a continuación se detallan. | |
| N° 500 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión XV correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 501 | DECLARAR la Nulidad de Oficio de la ADS N° 063-2011-MDE/CEP, Adquisición de tuberías PVC SAP para la Obra “Mejoramiento carretera desvió Sambaray Puente Echarati”, por las causales de contravención a las normas legales de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de Integración de bases, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 502 | DECLARAR la Nulidad de Oficio de la ADS N° 0186-2011-MDE/CEP, Adquisición de Accesorios, Válvulas y tubos PVC para la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y eliminación de excretas en la comunidad de Piedra Blanca”, por las causales de contravención a las normas legales de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de Absolución de consultas y/u Observaciones a las bases conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 503 | OTORGAR el apoyo de S/.600.00 (SEIS CIENTOS con 00/100 nuevos soles), al Sr. Feliciano Hancco Quispe, identificado con DNI Nº 80476032, para cubrir gastos de Intervención Quirúrgica de su esposa Bernardina Champi Llamocca, quien sufrió un accidente vehicular en el sector de Cirialo quedando con la columna fracturada. | |
| N° 504 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 500.00 (quinientos nuevos soles) al profesor FERNANDO HUAYOTUMA YUCRA, identificado con DNI Nro. 23975229, en su condición de Coordinador de la UGLE-COCOE-ECHARATE para solventar los gastos de transporte de la delegación de profesores al Distrito de Santa Teresa, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 505 | OTORGAR el apoyo de S/.700.00 (SETECIENTOS con 00/100 nuevos soles), al Sr. Manuel Jesús Fernández Ccama, identificado con DNI N° 24959408, quien solicita apoyo económico para cubrir los gastos de su Intervención Quirúrgica, por no contar con las posibilidades económicas, para cubrir gastos de su Intervención Quirúrgica por padecer de ulceras estomacales y demás complicaciones. | |
| N° 506 | OTORGAR el apoyo de S/.400.00 (Cuatro cientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Edurme Huallpa Prudencia, identificada con DNI N° 46408229, para cubrir los gastos de salud y no contar con las posibilidades económicas, para cubrir gastos familiares de sus tres menores hijos, dos de ellos en etapa escolar. | |
| N° 507 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL DE ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Resumen, Ficha de Evaluación, Memoria Descriptiva. Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados. Presupuesto de la Obra. Presupuesto Analítico, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Cronograma de Obra, Panel Fotográfico, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 508 | OTORGAR el apoyo de S/.700.00 (Setecientos con 00/100 nuevos soles), al Sr. Gregorio Calloquispe Zamata, identificada con DNI N° 44650326, para cubrir los gastos de intervención de su Sr. esposa Teresa Huamán Moreano, quien sufrió un aborto frusto y por poner en peligro su propia vida. | |
| N° 509 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra “Mejoramiento de la Base Alimenticia Mediante Crianza de Gallinas y Patos en la Comunidad Nativa de Sensa y Asentamiento Rural de Mishahua” del Distrito de Echarati – La Convención – Cusco, por la suma de S/. 4,600.00 (Cuatro Mil Seiscientos con 00/100 nuevos soles); aprobado inicialmente S/. 300,000.37 (Trescientos Mil con 37/100 Nuevos Soles), con un Plazo de Ejecución de 12 meses y con una ampliación de Presupuesto N° 1, por la suma de S/. 26,259.41 (Veinte y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 41/100 nuevos soles) y con la nueva ampliación presupuestal N° 2, el presupuesto será de S/. 330,859.78 (Trescientos Treinta Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 78/100 Nuevos Soles); conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 511 | CONFORMAR el Comité Técnico de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Echarati, el mismo que está constituido por. | |
| N° 512 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 500.00 (quinientos nuevos soles) al profesor ERNESTO ÁLVAREZ UMERES, identificado con DNI Nro. 40326258, en su condición de Director de la I.E. Nro. 501091 de Viracochasi, para solventar los gastos de transporte y alimentación de la delegación de estudiantes, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 513 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PALMANAYOC – URUSAYHUA DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 514 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO AULAS Y CASA DEL MAESTRO DE LA I.E. 501174 ALTO MATERIATO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Planilla de Metrados, Presupuesto de la Obra, Relación de Insumos Requeridos, Análisis de Costos Unitarios, Presupuesto Analítico, Especificaciones Técnicas, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 515 | OTORGAR el apoyo económico de S/.1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 nuevos soles), al Sr: Abel Huillca Condor, con DNI N°41543428, para cubrir los gastos de Viaje de Promoción de los 17 estudiantes del 5to grado de Educación Secundaria de dicha Institución Educativa. | |
| N° 516 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE HUERTAPATA SECTOR B, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 517 | DELEGAR las atribuciones Políticas de Alcaldía, al Regidor LUIS GERMÁN YARIN ÁLVAREZ, para que pueda atender el despacho de Alcaldía el 24 al 27 de Octubre del 2011, conforme a los considerandos de la presente Resolución y con las limitaciones previstas en el artículo 12 del Reglamento Interno de Concejo. | |
| N° 518 | ENTREGAR la transferencia económica de s/.6,021.00 (seis mil veinte y uno con 00/100 nuevos soles) a la Municipalidad del Centro Poblado de Nuevo Mundo, para el cumplimiento de las prestaciones de servicios públicos delegados, afectándose la secuencia funcional 0008, transferencia de recursos a la Municipalidades de Centros Poblados con cargo al rubro N° 8 Impuestos municipales. | |
| N° 519 | APROBAR la Ampliación de Plazo N° 1 de la Obra: “Fortalecimiento Preventivo de la Salud en las Comunidades Nativas Montetoni, Malanksiari, Kashiriari y Segakiato, Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”, por 45 días calendarios; sin Ampliación Presupuestal, el mismo que fue aprobado inicialmente por un Plazo de Ejecución de 6 meses, por tanto con la nueva modificación del plazo, la ejecución será de 225 días calendarios, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 520 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO DE PUESTO DE SALUD DE ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati. Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Panel Fotográfico, Metrados, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen et detalle siguiente. | |
| N° 521 | DECLARAR, la no contratación del Proceso de Selección, ADS N° 145-2011-CEP-MDM/LC Adquisición de 18,000.00 Und. de bloquetas de concreto para la Obra “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Cirialo Micro Red Palma Real”, por la falta de necesidad de contar con las bloquetas que fueron materia de proceso. | |
| N° 522 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PACCHAQ ALTO DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 523 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CHACANARES C.P.M – PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 524 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL TUTIRUYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que con tiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 525 | APROBAR la Ampliación presupuestal de la Obra: “Construcción Puente Pasarela San Martín – Zonakishiato, Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”, por la suma de S/. 164,971.27 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno con 27/100) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 135 días calendarios en vía de Regularización, el que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 992,302.39 (Novecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Dos con 39/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 150 Días Calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 1’157,273.66 (un Millón Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres con 66/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 285 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 526 | DECLARAR Improcedente lo solicitado por el Sr. Lucio Cutire Puma en el documento denominado Carta Notarial, sobre la Resolución del Contrato N° 052-2010-AMS-ADS-DL-MDE/LC, por no haberse ceñido al procedimiento establecido los Art. 40°, literal c) y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 169° del Reglamento de Contrataciones del Estado. | |
| N° 528 | OTORGAR el apoyo de S/.600.00 (Seis cientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra Maria Vigoria Riveras, identificada con DNI N° 23867690, quien solicita apoyo económico para cubrir los gastos de operación quirúrgica de su hijo Jair Sammy Osario Vigoria de 23 años de edad, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Regional del Cusco y no contar con los recursos económicos para cubrir dicha operación. | |
| N° 529 | SE AUTORIZA el pago que corresponde al Ing. Teófilo Milton Rodríguez Melo por concepto de liquidación de beneficios sociales, por la cantidad de S/. 5,865.66 nuevos soles. | |
| N° 530 | DECLARESE LA NULIDAD de la Resolución de Alcaldía N° 266-2011-A-MDE/LC, de fecha 13 de Julio del 2011, por haber aprobado el Expediente Técnico del Proyecto: “Instalación de Saneamiento Básico Integral en las Comunidades de Anchihuay – Santa Lucia, Distrito de Echarati La Convención” mediante Resolución de Alcaldía N° 1200-2010-A-MDE/LC en fecha 27 de diciembre del 2010. | |
| N° 531 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE KITAPARAY DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 532 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra: “Construcción del Sistema de Electrificación Rural Alto Materiato – Cirialo del Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”, por la suma de S/. 143,479.34 (Ciento Cuarenta y Tres Cuatrocientos Setenta y Nueve con 34/100) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 42 días calendarios en vía de regularización; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 513,130.32 (Quinientos Trece Mil Ciento Treinta con 32/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 180 Días Calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 656,609.66 (Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Nueve con 66/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 222 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 533 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa CRFA Riqchari Wayna – Progreso del Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”, por la suma de S/. 831,990.33 (Ochocientos Treinta y Un Mil Novecientos Noventa con 33/100) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 134 días calendarios; el que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 4’567,565.00 (Cuatro Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cisco con 00/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 365 Días Calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 5’399,555.33 (Cinco Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 33/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 499 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 534 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 1719.00 (un mil setecientos diez y nueve nuevos soles) a la Señora REINA HUARI CCOA, identificado con DNI Nro. 80121310, en su condición de Presidenta de padres de familia de la I.E. Túpac Amaru de Cirialo, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 535 | DESIGNAR a partir de la fecha a los funcionarios responsables Titulares y Suplentes del Registro de Firmas de la Municipalidad Distrital de Echarati, Provincia de la Convención Departamento del Cusco los mismos que serán los encargados responsables de firmas ante el Banco Continental los funcionarios que a continuación se detallan. | |
| N° 538 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO PERIODICO Y PUNTUAL COMPLEMENTARIO CARRETERA IVOCHOTE – CHARAHUATO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 539 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 540 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACION PUNTUAL CARRETERA MAPITUNUARI – DV. MONTE CARMELO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos. Análisis Gastos Generales, Programación de Obras, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 541 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de las obras: “MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE SICLLABAMBA, CALCAPAMPA Y POBLADO DE ECHARATI”, ubicada en la localidad de Echarati, Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 donde se dio por culminado la labor de Liquidación Financiera con el que se debe de efectuar la rebaja contable en atención a. | |
| N° 542 | DESIGNAR al Ing. Rene Ernesto Serrano Vargas, con DNI N° 24980794, con CIP N° 69397-2002, como Jefe de la División de Implementación de Proyectos Productivos de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Echarati; a partir del 01 de Setiembre del 2011. | |
| N° 543 | OTORGAR el apoyo económico de S/.3,000.00 (tres mil con 00/100 nuevos soles), al Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Kepashiato, Sr. Lucio Huacac Andrade, con DNI N° 24980106, quien solicita Apoyo Económico para realizar Apoyo Comunal, conforme a lo antes expuesto. | |
| N° 544 | OTORGAR el apoyo económico de s/700.00 (setecientos con 00/100 nuevos soles), al Sr. Antonio Guzmán Valer, identificada con DNI N°250721 47, quien solicita apoyo económico para cubrir los gastos de sepelio del señor Marco Antonio Guzman. | |
| N° 545 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 400.00 (cuatrocientos con 00/100 nuevos soles), la Sra. Demetria Ccapatinta de Monrroy, identificada con DNI N° 24958800, quien solicita apoyo económico para cubrir los gastos para seguir su tratamiento médico, por adolecer un mal a los pulmones, no contar con las posibilidades económicas para cubrirlo y ser una persona de avanzada edad. | |
| N° 546 | OTORGAR el apoyo de S/.400.00 (Cuatro cientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Juana Alejandro Ccahuana, identificada con DNI N° 24944073, quien solicita apoyo económico para cubrir los gastos de salud de la Sra. Bernardina Choque Llamocca, quien sufrió un accidente, por ser responsable de dicha Sra., no contar con los recursos económicos y ser madre de tres menores. | |
| N° 547 | APROBAR el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTOS EN SIETE (07) SECTORES DE LA MICRO CUENCA BAJO ICHIQUIATO – PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de un (1) Tomo, que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio Base, Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios por Partida, Cronograma de Ejecución, Cronograma de Ejecución Física, Cronograma de Ejecución Financiera, Cronograma de Adquisiciones, Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 548 | APROBAR el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE YUCA EN LA ZONAL DE ECHARATI DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de un (1) Tomo, que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudio Base Metodología de Ejecución, Especificaciones Técnicas, Presupuesto del Proyecto, Presupuesto Analítico del Proyecto, Análisis de Costos Unitarios por Partida, Cronograma de Ejecución, Cronograma de Ejecución Física, Cronograma de Ejecución Financiera, Cronograma de Adquisiciones, Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 549 | DESIGNAR como miembros del Comité Especial para el proceso denominado Adjudicación Directa Selectiva Nro. 0230-2011-CE-MDE/LC. Adquisición de Equipos de Radio, Televisión y Componentes para el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Radio y Televisión en los centros poblados de Echarati y Palma Real, con un valor referencial de S/ 101,932.21 Nuevos soles según Resolución de Gerencia Municipal Nro. 1210-2011-GM-MDE-LC; siendo integrada por las siguientes personas. | |
| N° 550 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 600.00 (Seis cientos con 00/100 nuevos soles), al Sr. Navidad Jove Aguilar, identificada con DNI N° 24980567, quien solicita apoyo económico para cubrir sus gastos de salud, por padecer de una patología gástrica, no contar con los recursos económicos, y ser una persona de edad. | |
| N° 551 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra: “Construcción Comedor Infantil de la Comunidad Nativa Cashiriari del Echarati – La Convención – Cusco”, por la suma de S/. 187,001.64 (Ciento Ochenta y Siete Mil Uno con 64 /100) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 237 días calendarios; el que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 683,367.85 (Seiscientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Siete con 85/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 120 Días Calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 870,369.50 (Ochocientos Setenta Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 50/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 357 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 552 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 1000.00 (un mil nuevos soles) a la Señora Margot Celia Zevallos Quiñones, identificado con DNI Nro. 24947648, en su condición de Profesora de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 553 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Flor de Maria Ramos Flores, con DNI N° 47764633, para cubrir los gastos de exámenes médicos por haber sufrido un accidente en el cráneo, por padecer de fuertes dolores de cabeza, adolecer de una patología en los riñones y ser una persona de bajos recursos económicos. | |
| N° 554 | OTORGAR el apoyo económico de S/.1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Sabina Chávez Ccapcha, con DNI N° 24985239, para cubrir los gastos de viaje de promoción de los alumnos y padres de familia del comité del aula de la promoción 2011 de la I.E. N° 50999 de Pachiri margen derecha, los que realizaran el viaje de estudios por los diferentes Centros Arqueológicos de la ciudad del Cusco. | |
| N° 555 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 800.00 (Ocho cientos con 00/100 nuevos soles), al Sr. Jose Luis Vasquez Huaylla, secretario del comité de aula de la promoción 2011 de la I.E.S. “Santo Domingo de Pangoa”, para cubrir los gastos de viaje de estudio de los alumnos y padres de familia del comité del aula de la promoción 2011 de la I.E.S. “Santo Domingo de Pangoa” y no contar con los medios económicos suficientes para cubrir el viaje de estudio de sus hijos. | |
| N° 556 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 500.00 (Quinientos con 00/ 100 nuevos soles), al Sr. Elías Huillca Alcea, secretario del comité de aula de padres de familia del 5° grado, sección “B” de la Promoción 2011 “Nueva Esperanza” de la I.E. José María Arguedas de Echarati, para cubrir los gastos de viaje de estudio de los alumnos y padres de familia del comité del aula de la promoción antes referida, por no contar con los medios económicos suficientes para cubrir el viaje de estudio de sus hijos. | |
| N° 557 | APROBAR, la Ampliación Presupuestal de la Obra: “Mantenimiento del Camino de Herradura Miaria – Mishahua de Echarati – La Convención – Cusco”, por la suma de S/. 2,155.19 (Dos Mil Ciento Quince con 19/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 31 días calendarios en vía de Regularización; el que fue aprobado inicialmente por el monto de S/ 25,086.12 (Veinticinco Mil Ochenta y Seis con 12/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 30 días calendario, por lo tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 27,201.31 (Veintisiete Mil Doscientos Uno con 31/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 61 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 559 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 nuevos soles), al Sr. Renan Gonzales Flores, con DNI N° 23973150, para cubrir los gastos de alimentación del Congreso Anual 2011, realizado por la Federación de Comunidades Nativas Yine – Yami “Guillermo Cushichinari Sangama – FECONA YY, el que se llevara a cabo en la comunidad de Miaria, los días 17, 18 y 19 de noviembre del presente año. | |
| N° 560 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS ARTESANOS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA VINE – YAMI: MIARIA – SENSA, BAJO URUBAMBA DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” , para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 561 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO PERIODICO Y COMPLEMENTARIO DE CONSERVACION PUNTUAL CARRETERA PRINCIPAL PUENTE CHAHUARES – PUENTE CIRIALO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Torno, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma de Valorización de Obra, Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 562 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Ernestina Mora León, con DNI N° 24961993, para cubrir los gastos de intervención quirúrgica de su hijo Renzo Escobar Mora, quien sufrió un accidente de tránsito, por no contar con los medios económicos para solventar los gastos de dicha intervención. | |
| N° 563 | DAR POR CONCLUIDO al 02 de Noviembre del 2011, la designación como Gerente de Infraestructura al Arquitecto OSCAR ANTONIO MOREANO VALENCIA. | |
| N° 564 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 2,250.00 (Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 nuevos soles), al Sr. Lizardo Weder Alvarez Chambi, con DNI N° 02543114, director de la I.E. José Carlos Mariátegui de Palma Real, para poder solventar los gastos de alimentación de los docentes y alumnos que representaran al Distrito de Echarati, en el XLVII Aniversario de Creación Política de Vilcabamba. | |
| N° 565 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión XVI correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 566 | ACOGER parcialmente la observación de la solicitud de elevación de observaciones efectuadas por el Participante lnsa Ingenieros E.I.R.L., efectuadas en la ADS N° 0203-2011-CEP-MDE/ LC sobre “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad Nativa de Kirigueti del Distrito de Echarati”. | |
| N° 567 | ACOGER la observación de la solicitud de elevación de observaciones efectuadas por el Participante lnsa Ingenieros E .l.R.L., efectuadas en la ADS N° 0186-2011-CEP-MDE/LC sobre “Adquisición de Válvulas y Tubos PVC” para la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua Potable y eliminación de excretas de la Comunidad de Piedra Blanca del Distrito de Echarati”, en merito a los argumentos expuestos en la presente resolución. | |
| N° 568 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE KOSHIRENI DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 569 | ACOGER, la observación, efectuadas por el Participante VAMONT S.A., con relación a la ADS N° 0124-2011-CEP-MDE/LC, sobre “Adquisición de cristales de polímero de potasio” para la Obra “Rehabilitación de la Cobertura Vegetal de la Microcuenca Aputinya del Distrito de Echarati”, por haberse presentado la solicitud dentro del plazo de ley y por consignar las características requeridas en las bases “EL NO CONTENIDO DE POLIACRILAMIDA”, por tener como uno de sus componentes a la Acrilamida, la misma que es un agente químico de probable agente cancerígeno, esto según diferentes estudios científicos. | |
| N° 570 | RECTIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 242-2009-A-MDE/LC, de fecha 08 de abril del 2009, respecto al error material contenido en el numeral IV PLAZO DE EJECUCION, aprobado por 3 años, siendo lo correcto 3.5 años de acuerdo al Expediente Técnico. | |
| N° 571 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MAYUNGARI DEL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 572 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RAMAL POSTAKIATO LAGUNAS MARGEN IZQUIERDA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Tiempos para Programación, Presupuesto Analítico Programación de Obra, Panel Fotográfico, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 573 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RAMAL KITENI – ALTO KITENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Tiempos para Programación, Presupuesto Analítico Programación de Obra, Panel Fotográfico, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 574 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RAMAL ALTO KITENI – RINCONADA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Tiempos para Programación, Presupuesto Analítico Programación de Obra, Panel Fotográfico, Planos: los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 575 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RAMAL ALTO KURIMANI – NUEVA ESPERANZA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Tiempos para Programación, Presupuesto Analítico Programación de Obra, Panel Fotográfico, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 576 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRESO VIRACOCHASI – LA JOYA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Resumen de Presupuesto Analítico, Presupuesto Analítico, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 577 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO RAMAL CIRIALO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Resumen de Presupuesto Analítico, Presupuesto Analítico, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 578 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA KITENI – CONFORTAYOC”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Resumen de Presupuesto Analítico, Presupuesto Analítico, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 579 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RAMAL POSTAQUIATO – LAGUNAS MARGEN DERECHA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Resumen de Presupuesto Analítico, Presupuesto Analítico, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 580 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RAMAL KURIMANI – ALTO KURIMANI – ALTO CALIFORNIA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Tiempos para Programación, Presupuesto Analítico, Programación de Obras, Panel Fotográfico, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 581 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TRONCAL KITENI – ABRA RANCAHUA – MARGEN DERECHA YOMENTONI ”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva (Datos Generales, Datos Demográficos, Datos Geográficos, Datos Económicos, Datos Culturales, Datos Técnicos, Justificación, Objetivo, Metas, Descripción de las Metas Físicas), Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Costos y Presupuesto, Resumen de Presupuesto Analítico, Presupuesto Analítico, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Programación de Obras, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 582 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Anna Delgado Aguirre, con DNI N° 24982117, quien requiere apoyo económico para cubrir los gastos por enfermedad de su menor hijo Yomel Perceus Vicente Delgado, quien padece de trastorno autista moderado y retraso del lenguaje expresivo y comprensivo, tal como se verifica en los anexos de su solicitud. | |
| N° 583 | RECONFORMAR, la comisión especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Echarati, la misma que estará conformado de la siguiente manera. | |
| N° 584 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 nuevos soles), al Sr. Marco Ascue Conislla, con DNI N° 24988675, quien es responsable de su padre: Eliban Ascue Sequeiros, el que tiene un tumor en la columna y sigue tratamiento médico desde el año 2009 en los diferentes nosocomios del país, por no contar con los recursos económicos necesarios para cubrir dicho tratamiento y ser una persona de avanzada edad. | |
| N° 585 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR MANTOREAL”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 586 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINO TURISTICO TORONTOYPATA – CAÑON DE MEZAPELADA”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 587 | DECLARARSE INADMISIBLE, la Solicitud de Elevación de Observaciones presentada por Vamont S.A. en fecha 02 de noviembre del 2011, dado que la solicitud no reúne con los requisitos de forma que al respecto establecen las normativas del caso, por no haber sido suscrita ni acreditarse la representatividad de quien supuestamente lo presenta, el mismo que se sustenta en merito a los fundamentos antes expuestos. | |
| N° 588 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 1,100.00 (Un Mil Cien con 00/100 nuevos soles), al Prof. Marco Antonio Olazabal Echegaray, con DNI N° 24994626, para cubrir los gastos de alimentación del II Congreso de Municipios Escolares, en donde participaran los Municipios escolares de las redes Educativas de las cuencas y valles de Ivochote, Kepashiato, San Miguel y Kiteni, en un total de 220 Autoridades Educativas de las diferentes Instituciones Educativas. | |
| N° 589 | DESIGNAR como RESIDENTE DE PROYECTO, del proyecto “Mejoramiento de la Producción del Cultivo de Yuca en la Zonal de Echarati, Distrito de Echarati, Provincia de la Convención, Departamento de Cusco” con Secuencia Funcional 0043, al Ing. Agrónomo Tropical Javier Vivanco Palanta, con CIP N° 92448, por cumplir con el perfil requerido para el cargo. | |
| N° 590 | DESIGNAR como RESIDENTE DE PROYECTO, del proyecto “Mejoramiento de la Producción de Paltos en Siete Sectores de la Microcuenca del Bajo Ichiquiato – Zonal Palma Real, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco” con secuencia Funcional 0042, al Ing. Luis Anibal Ramos Corimayta, con CIP N° 93200 por cumplir con el perfil requerido para el cargo. | |
| N° 591 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. lgnacia Huamán Mejía, con DNI N° 24947053, para cubrir los gastos del tratamiento médico de su hijo Emerson Mamani Huamán, quien padece de una enfermedad desconocida desde los 18 años, actualmente tiene 30 años de edad, padeciendo durante estos años de fuertes dolores de cabeza que le hacen perder la razón y comportándose como un niño, por no contar con las posibilidades económicas necesarias. | |
| N° 592 | APROBAR el CAMBIO DE PRESUPUESTO, DE LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA (Contrata), POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (EPD) del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y EFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, el mismo que consta de dos (02) Tomos que contiene tomo I: ficha Técnica de Obra, Presupuesto de Estructuras, Presupuesto de Arquitectura, Presupuesto de Instalaciones Sanitarias, Presupuesto de Instalaciones Eléctricas, Análisis de Costos Unitarios Estructurados, Análisis de Costos Unitarios de Arquitectura. Análisis de Costos Unitarios de Instalaciones Sanitarias, Análisis de Costos Unitarios de Instalaciones Eléctricas, Relación de Insumos Estructurados, Relación de Insumos de Arquitectura, Relación de Insumos de Instalaciones Sanitarias, Relación de Insumos de Instalaciones Eléctricos, Formulas Polinómicas, Programación de Obra, Cronograma de Utilización de Recursos; tomo II: Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Gastos Generales, Presupuesto de Arquitectura, Presupuesto de Instalaciones Eléctricas, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Flete, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 593 | DAR POR CONCLUIDO al 31 de octubre del 2011, la designación como Jefe de Presupuesto al CPC Juan Choquecahuana Zamalloa. | |
| N° 594 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra: “Mejoramiento y Construcción de la Carretera Miraflores Manto Real del distrito de Echarati – La Convención – Cusco”, por la suma de S/. 519,994.15 (Quinientos Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 15/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 270 días calendarios en vía de Regularización; el que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 5’218, 776.13 (Cinco Millones Doscientos Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Seis con 13/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 09 meses, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 5’738, 770.28. (Cinco Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Setenta con 28/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo de ejecución será de 544 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 595 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE ALTO CALIFORNIA DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 597 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCIÓN CARRETERA RAMAL BELENPATA – BELENPATA”, ubicada en la zonal de Echarati, Distrito de Echarati, Provincia de la Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y donde se dio por culminado la labor de liquidación financiera con el que se debe efectuar la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 598 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N° 501353 DE LA COMUNIDAD DE OCHIGOTENI”, ubicada en la zonal de Kiteni, Distrito de Echarati, Provincia de la Convención, Departamento del Cusco; la obra se ejecutó en los años 2008, 2009, 2010 y donde se dio por culminado la labor de liquidación financiera con el que se debe de efectuar la rebaja contable, de acuerdo al detalle siguiente. | |
| N° 599 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Nilda Yarihuaman Ramirez, con DNI N° 46672974, para cubrir sus gastos de tratamiento médico, por ser madre soltera con 3 menores hijos en edad escolar y no contar con los suficientes medios económicos para solventar su tratamiento médico. | |
| N° 600 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MANTOREAL DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 601 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE DESCANSO – KORIBENI DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 602 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE ITARIATO BAJO, COMUNIDAD DE ITARIATO – SUB CUENCA DE KUMPIRUSHIATO DEL DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 603 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Flora Gómez Quispe, con DNI N° 44281831, pobladora del sector de Sajiruyoc, para cubrir los gastos de alimentación de sus tres menores hijos, por no contar con un trabajo, ser de condición económica baja y ser madre soltera a cargo de sus tres menores hijos. | |
| N° 604 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Anselma Arcos Guerra, con DNI N° 24982568, quien requiere apoyo económico para cubrir los gastos de su tratamiento médico, por padecer de Gastritis y ser una persona de bajos recursos económicos. | |
| N° 605 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Eusebia Aymacchoque Lima, con DNI N° 80120546, para cubrir los gastos de tratamiento a la rodilla de su hijo Clauzeiman Pumaccahua, el mismo que sufrió una accidente de tránsito, por el que quedo con contusiones en la rodilla que no le permiten trabajar y no contar con las posibilidades económicas suficientes para cubrir dicho tratamiento. | |
| N° 606 | DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva Nro. 138-2011-CEP-MDE/LC, sobre adquisición de cristales de polímetro de potasio para la obra Mejoramiento y recuperación de áreas deforestadas en la Microcuenca de Huacayoc, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, por las causales de contravención a las normas legales de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, retrotrayendo el proceso hasta la Etapa de Integración de Bases, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 607 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión XVII correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 608 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección de Licitación Pública Nro. 012-2011-CE-MDE/LC, por subasta inversa Presencial, para la adquisición de combustible petróleo Diesel B5, destinado para la obra Mejoramiento de la carretera Desvío Sambaray Puente Echarati; la Resolución de Gerencia Municipal Nro. 1344-2011-GM-MDE-LC, que aprueba el expediente de contratación con un precio referencial de S/3, 080,000.0 Nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 609 | APROBAR el Expediente Técnico “CREACION DE TROCHA CARROZABLE ALTO MANUGALY – NUEVA ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de dos (02) Tomos con 274 folios, el mismo que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Ingeniería de Proyecto, Metrados, Presupuesto de Obra, Presupuesto Analítico, Formula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 610 | APROBAR el Expediente Técnico “CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de tres (03) Tomos, Memoria Descriptiva General, Ficha Resumen, Formato SNIP 03 y 09, Parámetros Urbanísticos y Edificaciones, Estudios de Suelos, Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarios, Instalaciones Eléctricas, Presupuesto, Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 611 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO DE VIVIENDA MAGISTERIAL Y COMEDOR ESTUDIANTIL I.E. MANTOREAL”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Relación de Insumos, Análisis de Costos Unitarios, Presupuesto Analítico, Especificaciones Técnicas, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 612 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO PRONOEI ICHIQUIATO ALTO CINTA VERDE, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Planilla de Metrados, Presupuesto de Obra, Relación de Insumos Requeridos, Análisis de Costos Unitarios, Presupuesto Analítico, Especificaciones Técnicas, Planos; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen en el detalle siguiente. | |
| N° 613 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 nuevos soles), al Sr. Victor Raúl Galindo Espinoza, con DNI N° 42427583, presidente de la Asoc. Cultural de Devotos de la Virgen del Carmen 2011, para cubrir los gastos de Organización de la “Festividad de la Virgen del Carmen”, Patrona del Distrito de Echarati. | |
| N° 614 | DESIGNAR como RESIDENTE DE PROYECTO, al Ing. Electrónico JUAN PABLO VISCARDO ZUÑIGA, con CIP N° 126996 para la ejecución del Expediente Técnico “Mejoramiento del Sistema de Radio y Televisión en los Centros Poblados de Echarati y Palma Real, del Distrito de Echarati, Provincia de la Convención, Departamento del Cusco, código SNIP N° 109880.” | |
| N° 615 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 nuevos soles), al Sr. Alejandro Huamán Huamán, con DNI N° 24988590, para cubrir los gastos de Intervención Quirúrgica a la rodilla; por haber sufrido un accidente en la ciudad del Cusco hace dos años, que no le permiten trabajar y mantener a su familia. | |
| N° 616 | OTORGAR apoyo económico de S/. 600.00 (Seis cientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Aidee Florez Ramirez, con DNI N° 23971271, para cubrir los gastos que le ocasiono el traslado del cuerpo del Sr. Elard Cansaya Candia, a su tierra natal de Anta, para que reciba cristiana sepultura. | |
| N° 617 | APROBAR el Expediente Técnico “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL AL TO SAN AGUSTIN – SAN MIGUEL, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Resumen. Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cálculos, Metrados, Cronograma de Ejecución de Obra, Presupuesto Analítico, Presupuesto de Obra, Relación de Insumos, Análisis de Precios Unitarios, Fórmula Polinómica, Anexos, Planos y un (01) Expediente Social, que consta de: Memoria Descriptiva. Orientaciones Técnicas para la Ejecución de las Acciones, Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma de la Ejecución de las Acciones Sociales, Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 618 | APROBAR el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL PANGOA, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Consideraciones de Diseño, Ingeniería del Proyecto, Especificaciones Técnicas, Hoja de Metrados, Análisis de Agua, Calculo de Costo de Agregado, Hojas de Cálculo, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Presupuesto Analítico, Cronograma Valorizado de Obra, Programación de Ejecución de Obra, Planos y un expediente Social que contiene: Memoria Descriptiva, Orientaciones Técnicas para la ejecución de las Acciones, Orientaciones Administrativas, Presupuesto, Cronograma, ,Anexos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 619 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR NUEVA FLORIDA – MANGURIARI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 620 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR TUNGURIATO – SANIRIATO – POMORENI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos, Relación de Insumos, Análisis de Gastos Generales, Planos, Cronograma Valorizado, Panel fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 621 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KUVIRIARI BAJO, SUB CUENCA DEL RIO KUMPIRUSHIATO, DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 623 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 nuevos soles), al Sr. Leónidas lnofuente Juarez, con DNI N° 01544405, para cubrir los gastos de transporte de los estudiantes de la I.E. Miguel Grau de Kiteni. | |
| N° 624 | DESIGNAR al Regidor Prof. LUIS GERMAN YARIN ALVAREZ, con DNI N° 23926332, como Fiscal del Núcleo Ejecutor del Proyecto “Redes Secundarias Piguiato – Simbeni”, del Distrito de Echarati, Provincia de la Convención, Departamento del Cusco, quien deberá cumplir sus funciones asignadas de acuerdo a la normatividad vigente. | |
| N° 625 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Luisa Mosquitiro Piñarreal, con DNI N° 24959756, para realizar el viaje de Estudios de la Promoción de la I.E. JOSE PIO AZA de Koribeni, por no contar con los recursos económicos suficientes para solventar dicho viaje. | |
| N° 626 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 2718.00 (dos mil setecientos diez y ocho nuevos soles) al Sr. ARMANDO SANABRIA QUIÑONEZ, identificado con DNI Nro. 2500451, en su condición de Presidente del Asentamiento Ramal Carretero de Teringaveni-Valle Manugali, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 627 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 700.00 (Siete cientos con 00/100 nuevos soles), al Sr. Mauro Huamán Salas, con DNI: 24983096, para cubrir los gastos de intervención quirúrgica al corazón, por padecer de un anomalía en dicho órgano, lo que se puede verificar en el diagnostico emitido por el Hospital Diospi Suyana de Curahuasi. | |
| N° 628 | OTORGAR el apoyo económico de S/ 2000.00 (dos mil nuevos sotes) al Sr. CELESTINO CURASI CAÑARI, identificado con DNI Nro. 24992440, en su condición de Presidente de la Asociación de vivienda Inmaculada Concepción del Centro Poblado de Pampa Concepción, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 629 | APROBAR, el CAMBIO DE EJECUCION DE LA MODALIDAD DE CONTRATA POR ADMINISTRACION DIRECTA, de la Obra “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU DE KITENI” del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco. | |
| N° 630 | APROBAR la Ampliación Presupuestal N° 1 del “PIP Fortalecimiento de Capacidades de los Productores de Cacao para el Incremento de la Producción en el Ámbito Zonal de Echarati, Distrito de Echarati, Provincia de la Convención, Departamento del Cusco”, por el monto de S/. 1′ 322,816.15 (Un Millón Trescientos Veinte y Dos Mil Ochocientos Dieciséis con 15/100), y la Ampliación de Plazo N° 1 de 14 meses, el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de 5′ 797,478.36 (Cinco Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 36/100), con un Plazo de Ejecución de 36 meses, por tanto la Ampliación Presupuestal más la inicialmente aprobada, hacen un total del Presupuesto del Proyecto de S/. 7′ 120.294.51 (Siete Millones Ciento Veinte Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 51/100) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 50 meses, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 631 | ACOGER parcialmente la observación de la solicitud de elevación de observaciones efectuadas por el Participante lnsa Ingenieros E. l. R.L., efectuadas en la ADS N° 0181-2011-CEP-MDE/LC sobre “Adquisición de Tubos y Accesorios PVC SAP” para la Obra “Instalación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en el Asentamiento Rural Túpac Amaru – Bajo Urubamba del Distrito de Echarati”. | |
| N° 632 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra de Mantenimiento: “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL PANCHUMAYO – HUERTAPATA – MOYOMONTE – MISKIUNUYOC – AGUA SANTA” del distrito de Echarati – La Convención – Cusco, por la suma de S/. 49.759.93 (Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 93/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 131,995.47 (Ciento Treinta y un Mil Novecientos Noventa y Cinco con 47/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 60 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total de presupuesto de la obra de S/. 181,755.41 (Ciento Ochenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 41/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 90 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 633 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra de Mantenimiento: “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL CHAHUARES – TUNASMOCCO” del distrito de Echarati – La Convención – Cusco, por la suma de S/. 24,370.93 (Veinte y Cuatro Mil Trescientos Setenta con 31/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 45 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 63,960.49 (Sesenta y Tres Mil Novecientos Sesenta con 49/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 45 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 88,331.42 (Ochenta y Ocho Mil Trecientos Treinta y Uno con 42/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 90 días calendario; conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 634 | APROBAR la Ampliación Presupuestal de la Obra de Mantenimiento: “CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL SAN AGUSTIN – PASNAPACANA” del distrito de Echarati – La Convención – Cusco, por la suma de S/. 45,678.10 (Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 10/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 116,217.07 (Ciento Diez y Seis Mil Doscientos Diecisiete con 07/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 60 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 161,895.16 (Ciento Sesenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 16/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 90 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 636 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles}, al Sr. Sub. Teniente Javier Arriola Sulla, con DNI N° 25010442 en representación de la Compañía de Bomberos de Echarati N° 95, para cubrir los gastos administrativos del personal y gastos de organización del Aniversario del cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú los mismos que prestan sus servicios ad Honorem durante todo el año 2011, en todo el Distrito de Echarati. | |
| N° 637 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Manuela Huamán Estrada, con DNI N° 24961803, para cubrir los gastos de transporte de los niños del PRONOEI de Mesapata, viaje que realizaran los niños, padres de familia y docentes a los baños Termales de Santa Teresa Colcalmayo. | |
| N° 638 | DESIGNAR como miembros del Comité Especial Permanente para los Procesos de consultoría de Proyectos a nivel de Pre – Inversión e inversión para el ejercicio fiscal – 2011, para los procesos que se generen a partir de la fecha; siendo integrada por las siguientes personas. | |
| N° 641 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión XVIII correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 642 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN JOVENES DEL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 643 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS LOCALIDADES DE AGUA SANTA, MOYOMONTE, HUERTAPATA, MISKINUYOC, ALTO CHAHUARES, PANCHUMAYO Y GUITARRON (PARTE I, II, III) DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 644 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Ramal Sahuayaco – Chaupimayo C – Huamanpata – Chaupiorcco”, por el monto de S/. 25,898.75 (Veinte y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Ocho 75/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 60 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 76,068.25 (Setenta y Seis Mil Sesenta y Ocho con 25/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 60 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 101,967.00 (Ciento Un Mil Novecientos Sesenta y Siete con 00/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 120 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 645 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Ramal Sicllabamba – Ramospata – Racachapata”, por el monto de S/. 35,731 .87 (Treinta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Uno con 87/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por monto de S/. 93,411.99 (Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Once con 99/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 60 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 129,143.86 (Ciento Veinte y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Tres con 86/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 90 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 646 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Ramal Matacatorce – Alto Cochayoc”, por el monto de S/. 22,172.77 (Veinte y Dos Mil Ciento Setenta y Dos con 77/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 93,411.99 (Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Once con 99/100 nuevos soles), con un plazo de Ejecución de 45 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 87,008.51 (Ochenta y Siete Mil Ocho con 51/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 90 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 648 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Circunvalación Limonpampa – Empalizada”, por el monto de S/. 50,270.87 (Cincuenta Mil Doscientos Setenta con 87/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 134,491.62 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con 62/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 75 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 184,762.49 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Dos con 49/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 105 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 649 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Construcción Relleno Sanitario Echarati – Cercado Distrito de Echarati – La Convención” por el monto de S/.455,675.96 (Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 96/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 157 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/.524,150.02 (Quinientos Veinte y Cuatro Mil Ciento Cincuenta con 02/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 12 meses, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 979,825. 98 (Novecientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Veinte y Cinco con 98/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 521 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 651 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 1, 500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 nuevos soles), al director de la I.E. N° 501410 Alto Shimaa, Sr. Marco Antonio Benites Aliaga, con DNI N° 25009832, para cubrir los gastos de transporte de los alumnos, padres de familia y docentes de la Promoción de la I.E. N° 501410 Alto Shimaa, viaje que realizaran a diferentes lugares del Distrito de Echarati. | |
| N° 652 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 2,680.00 (Dos Mil Seiscientos Ochenta con 00/100 nuevos soles), al Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Palma Real, del Distrito de Echarati, Sr. Manuel Delgado Villena, con DNI N° 24940539, para cubrir los gastos de implementación y equipamiento de los transmisores de televisión y radio que se encuentran inoperativos. | |
| N° 653 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera ele la Obra: “CONSTRUCCION CARRETERA ABRA LLAVERO CCASA RIO CHAPO SANATARIATO”, ubicada en la Unidad Operativa de Palma Real, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 654 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 2.400.00 (Dos Mil Cuatrocientos con 00/100 nuevos soles), al Presidente de la Comisión de Regantes, Sr. Eusebio Cconislla Zavala, con DNI N° 24960323, para cubrir los gastos de transporte a la ciudad del Cusco de la Delegación que representa al Sindicato de Campesinos y la Comisión de Regantes de Palma Real. | |
| N° 655 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Desvió Salamanca – Aguilayoc”, por el monto de S/. 59,585.31 (Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 31/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 45 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/.162,219.30 (Ciento Sesenta y Dos Mil Doscientos Diecinueve con 30/100 nuevos soles), con un Plazo de Ejecución de 75 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 221,804.61 (Doscientos Veinte y Un Mil Ochocientos Cuatro con 61/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 120 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 656 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE ALTO CIRIALO NUEVO PARAÍSO”, ubicada en la Unidad Operativa de Palma Real, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2009, 2010 y 2011, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 657 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL BALCONPATA”, ubicada en la Unidad Operativa de Echarati, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2009, 2010 y 2011, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 658 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE IRRIGACION TEREBINTO PIEDRA BLANCA, ubicada en la Unidad Operativa de Echarati, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 659 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 nuevos soles), al Sr. Elio Solis Calderon, con DNI N° 25010561, para cubrir sus gastos del tratamiento médico, por padecer de una enfermedad que le impide trabajar y por lo tanto mantener a su familia. | |
| N° 660 | APROBAR el Expediente Técnico de la obra “MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REPRODUCCION DE CUYES DE PAMPA CONCEPCION – ECHARATI”, de la jurisdicción del Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento Cusco, que consta de un (1) Tomo, el mismo que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cuadro de Metrados, Presupuesto, Cronograma de Ejecución de Obra, Planos, Panel Fotográfico; los cuales forman parte integrante de la presente resolución, cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 661 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100) nuevos soles), al Sr. Luis Lozano Castilla, en Representación de la 5° brigada de Montaña de Quillabamba N° 65, para cubrir los gastos de Alimentación de la celebración del Aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejercito, conforme a lo antes expuesto. | |
| N° 662 | MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Distrital de Echarati en su Versión XIX correspondiente al año fiscal 2011. | |
| N° 663 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Ramal Chaco – Taquila”, por el monto de S/. 6,899.22 (Seis Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 22/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 18,715.24 (Dieciocho Mil Setecientos Quince con 24/100 Nuevos Soles) con un Plazo de Ejecución de 20 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 25,614.46 (Veinte y Cinco Mil Seiscientos Catorce con 46/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 50 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 664 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Ramal Huaynapata”, por el monto de S/. 3,429 24 (Tres Mil Cuatrocientos Veinte y Nueve con 24/100 nuevos soles} y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 8,694.23 (Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 23/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 15 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 12,123.47 (Doce Mil Ciento Veinte y Tres con 47/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 45 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 665 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Desvío Pispita – Echarati – Desvío Cocabambilla”, por el monto de S/. 27,812.07 (Veinte y Siete Mil Ochocientos Doce con 07/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 45 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 82,837.48 (Ochenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Siete con 48/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 45 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 110,649.55 (Ciento Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 55/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 90 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 666 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Emiliana Yauri Zea, con DNI N° 40309496, para cubrir sus gastos de tratamiento médico, por padecer de Hemorragia Gastrointestinal y no poder solventar los gastos de su tratamiento. | |
| N° 667 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Faviola Escobar Pamira, con DNI N° 46181936, para cubrir los diferentes gastos ocasionados a causa de la muerte de su padre Sr. Luis Antonio Escobar Gallegos, en la ciudad del Cusco. | |
| N° 668 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CHAUPIMAYO C HUAMANPATA”, ubicada en la Unidad Operativa de Echarati, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2009 y 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 669 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE OCHIGOTENI”, ubicada en la Unidad Operativa de Kepashiato, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 670 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Pacpachayoc – Maramniyoc”, por el monto de S/. 9,324.12 (Nueve Mil Trescientos Veinte y Cuatro con 12/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 24,334.68 (Veinte y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Cuatro con 68/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 25 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 33,658 81 (Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con 81/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 55 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 671 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Ccochapampa – Milagruyoc – Amarilluyoc – Chaiñapuerto”, por el monto de S/. 62,028.14 (Sesenta y Dos Mil Veinte y Ocho con 14/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 158, 181.95 (Ciento Cincuenta Ocho Mil Ciento Ochenta y Uno con 95/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 75 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 220,210.09 (Doscientos Veinte Mil Doscientos Diez con 09/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 105 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 672 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria Carretera Circunvalación Alcuzama Alta – Limonpampa”, por el monto de S/. 75,356.15 (Setenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 15/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 206,642.61 (Doscientos Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 61/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 75 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 281,998.76 (Doscientos Ochenta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho con 76/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 105 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 673 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria de Carreteras Ramales de la Zonal Echarati”, por el monto de S/. 30,581.80 (Treinta Mil Quinientos Ochenta y Uno con 80/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 78, 142.43 (Setenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Dos con 43/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 45 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 108,724.23 (Ciento Ocho Mil Setecientos Veinte y Cuatro con 23/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 75 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 674 | APROBAR el Expediente Técnico “CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR TINANGARONI, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, que consta de un (01) Tomo, el mismo que contiene: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Ingeniería del Proyecto, Estudio Hidrológico, Resumen de Metrados, Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma de Desembolso, Panel Fotográfico, Planos; cuyos aspectos básicos tienen el detalle siguiente. | |
| N° 675 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 nuevos soles), al Director de la I.E. N° 501393 de Santoato, Prof. Guido Ríos Rodas, con DNI N° 40567491, para cubrir los gastos de organización de la fiesta de promoción de los alumnos de dicha I.E. educativa, que se realizara el 18 de diciembre del presente mes, debido a que los padres de familia no cuentan con las posibilidades económicas para cubrir dicho gasto. | |
| N° 676 | DISPONER el apoyo económico del 50 % de las inscripciones, de los 22 Ingenieros que laboran en la Municipalidad Distrital de Echarati, los mismo que participaron en el “III Congreso Internacional de Ingeniería Cusco 2011” los días 18,19 y 20 de agosto del 2011. | |
| N° 677 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Rosalvina Alejandro Fernandez, con DNI N° 22095576, para cubrir los gastos de tratamiento médico de su esposo Sr. Leoncio Quispe Choccari, quien sufrido un accidente de tránsito en la localidad de Santa Lucia, quedando en estado de coma. | |
| N° 678 | RECONOCER Y AUTORIZAR el pago de los gastos devengados y no pagados al Sr. CORTEZ FERNÁNDEZ ALIPIO, por el importe de 28,955.00 por pago de la adjudicación de menor cuantía Nro. 315-2010-CEP-MDE/LC, para la adquisición de postes para la Obra Mejoramiento del Sistema de Electrificación Rural de la Comunidad de Alto Materiato Cirialo. | |
| N° 679 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE KUVIRIARI”, ubicada en la Unidad Operativa de Kepashiato, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en el año 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 680 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “INSTALACION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL SAHUAYACO – CHAUPIMAYO C”, ubicada en la Unidad Operativa de Echarati, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 681 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección de Licitación Pública Nro. 013-2011 , para la adquisición de combustible petróleo Diessel B5, destinado para la obra Construcción de la carretera Cocabambilla Baja Tancayoc Distrito de Echarati, por Subasta Inversa Electrónica conforme al Informe Nro. 01131-2011-DL-MDE/LC, con un precio referencial S/785,000.00 Nuevos soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 682 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Concurso Público Nro. 0012-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de Servicio de Alquiler de transporte de material no clasificado, para la obra Mejoramiento de la carretera desvío Sambaray Puente Echarati; y la Resolución de Gerencia Municipal Nro. 01515-2011-GM-MDE-LC, que aprueba el expediente de contratación con un precio referencial S/. 648,900.00 Nuevos Soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 683 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Concurso Público Nro. 0011-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de Servicio de Alquiler de transporte de material no clasificado, para la obra Mejoramiento de la carretera desvío Sambaray Puente Echarati; y la Resolución de Gerencia Municipal Nro. 01514-2011-GM-MDE-LC, que aprueba el expediente de contratación con un precio referencial S/. 648,900.00 Nuevos Soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 684 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Concurso Público Nro. 0013-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de Servicio de Alquiler de transporte de material no clasificado, para la obra Mejoramiento de la carretera desvío Sambaray Puente Echarati; y la Resolución de Gerencia Municipal Nro. 01512-2011-GM-MDE-LC, que aprueba el expediente de contratación con un precio referencial S/. 648,900.00 Nuevos Soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 685 | DESIGNAR a los miembros del Comité Especial para el Proceso de Selección Concurso Público Nro. 0014-2011-CE-MDE/LC, para la contratación de Servicio de Alquiler de transporte de material no clasificado, para la obra Mejoramiento de la carretera desvío Sambaray Puente Echarati; y la Resolución de Gerencia Municipal Nro. 01513-2011-GM-MDE-LC, que aprueba el expediente de contratación con un precio referencial S/. 648,900.00 Nuevos Soles, los mismos que a continuación se detalla. | |
| N° 686 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de la actividad: “TRABAJOS DE EMERGENCIA DE LA CARRETERA KEPASHIATO – CIELO PUNKU” por el monto de S/.472,618.52 (Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Dieciocho con 52/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 60 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 656,749.34 (Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 34/100 Nuevos Soles) con un Plazo de Ejecución de 60 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 1’129,367.86 (Un Millón Ciento Veinte y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Siete con 86/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 120 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 687 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria de la Carretera lvochote – Zonakishiato – Chinguriato”, por el monto de S/. 123, 107.46 (Ciento Veinte y Tres Mil Ciento Siete con 46/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 30 días calendarios: el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 275,356.80 (Doscientos Setenta y cinco Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 80/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 90 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 398,464.26 (Trescientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con 26/100 nuevos sotes) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 120 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 688 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de la obra: “Mantenimiento del Mercado de Abastos del Centro Poblado de Echarati” por el monto de S/.106,917.95 (Ciento Seis Mil Novecientos Diecisiete con 95/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 90 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 168,462.12 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 12/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 60 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 275,380.07 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta con 07/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 150 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 689 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA HUACAYOC- ALBASUYOC”, ubicada en la Unidad Operativa de Echarati, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en el año 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 691 | DESIGNAR como RESIDENTES I DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS a los profesionales que a continuación se indican. | |
| N° 692 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 nuevos soles), a la Sra. Roxana Mendoza Rodríguez, con DNI N° 24979999, para cubrir los gastos de operación quirúrgica de su Padre Sr. Eustaquio Mendoza Porras, quien se encuentra delicado estado de salud la ciudad del Cusco. | |
| N° 693 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 800.00 (ochocientos nuevos soles) al Sr. LEONIDAS INOFUENTE JUAREZ, identificado con DNI Nro.01544405, en su condición de Asesor de aula del 5 to B, de la institución Educativa Miguel Grau de Kiteni, conforme a los argumentos antes expuestos. | |
| N° 694 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 nuevos soles), al Sr. Francisco Tonccochi Quispe, con DNI N° 24373265, en representación de la “Federación de Campesinos del Alto y Bajo Urubamba”, para cubrir los gastos de alimentación y transporte de la Comisión que realizaran viajes de gestación a diferentes lugares en beneficio de la Federación de Campesinos del Alto y Bajo Urubamba. | |
| N° 695 | OTORGAR el apoyo económico de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles), al Sr. Erilberto Sihuincha Huaman, con DNI N° 31309617, para cubrir los gastos de hospitalización de su menor hija Mirian Sihuincha Ampuero de 16 años de edad, quien se encuentra hospitalizada en el Hospital de Quillabamba, debido a que dio a Luz mediante una operación por cesaría, por no contar con el apoyo del Programa del SIS y ser una familia de bajos recursos económicos. | |
| N° 696 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE PANCHUMAYO”, ubicada en la Unidad Operativa de Echarati, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en el año 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 697 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SBI EN LA COMUNIDAD DE COCHAPAMPA PMYOC”, ubicada en la Unidad Operativa de Echarati, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2009 y 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 698 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 699 | DISPONER la formulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMEINTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KUVIRIARI, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO”, para su posterior ejecución de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2011. | |
| N° 700 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “INSTALACION DE UNA ESCUELA DEPORTIVA EN LOS POBLADOS DE ECHARATI, PALMA REAL Y KITENI”, ubicada en la Unidad Operativa de Echarati, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 701 | APROBAR, la liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ROSARIO CENTRAL – ALTO KAMANQUIRIATO”, ubicada en la Unidad Operativa de Ivochote, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco, la misma que se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 702 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PASARELA DE ACCOPAMPA”, ubicada en la Unidad Operativa de Echarati, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 703 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION y REHABILITACION DE CARRETERA SANTOATO ALTO SANTOATO”, ubicada en la Unidad Operativa de Kiteni, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2008 y 2009, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 704 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA KEPASHIATO CC.NN.SHIMAA”, ubicada en la Unidad Operativa de Echarati, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
| N° 705 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Conservación Rutinaria de la Carretera Ramal Santa Rosa – Kuviriari – Palmeiras 19.72 km”, por el monto de S/. 66,211.95 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Once con 95/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 60 días calendarios; el mismo que rue aprobado inicialmente por el monto de S/. 119,836.88 (Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Treinta y Seis con 88/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 75 días calendario, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 186,048.84 (Ciento Ochenta y Seis Mil Cuarenta y Ocho con 84/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 135 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 706 | APROBAR la Ampliación Presupuestal del expediente de Mantenimiento de la obra: “Construcción Carretera Zonaquishiato – Kapashiari – Kapirushinbiari, Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”, por el monto de S/. 720,921 .84 (Setenta y Dos Mil Novecientos Veinte y Uno con 84/100 nuevos soles) y la Ampliación de Plazo N° 1 por 700 días calendarios; el mismo que fue aprobado inicialmente por el monto de S/. 2’544,550.49 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta con 49/100 Nuevos Soles) y con un Plazo de Ejecución de 07 meses, por tanto la ampliación presupuestal más el inicialmente aprobado, hacen un total del presupuesto de la obra de S/. 3’265,472.33 (Tres Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con 33/100 nuevos soles) y con la nueva modificación del plazo la ejecución será de 910 días calendario, conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| N° 707 | APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION DE PISTAS y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL, ubicada en la Unidad Operativa de Palma Real, del Distrito de Echarati, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco; la misma que se ejecutó en los años 2008, 2009 y 2010, al haberse efectuado la labor de liquidación financiera, procede la rebaja contable, de acuerdo al siguiente detalle. | |
